设计委托书

时间:2023-07-29 11:13:44 设计 我要投稿

设计委托书15篇[优]

  如果被委托人做出违背国家法律的任何权益,委托人有权终止委托协议。在充满活力,日益开放的今天,在处理事务上需要使用委托书的情况越来越多,来参考自己需要的委托书吧!下面是小编整理的设计委托书,欢迎大家分享。

设计委托书15篇[优]

设计委托书1

  委托设计方 (以下简称: “甲方”)

  受委托方 (以下简称: “乙方”)

  甲方委托乙方承担本合同所列室内装饰工程的整体方案的设计,经双方友好协商,签订本合同,作为双方共同遵守的依据。

  一、设计明细:

  甲方委托乙方对位于京昆高速保定段的所有服务区、停车区的餐厅、超市、工艺品区、办公等区域进行室内装饰整体方案的设计,该工程项目户型 使用面积 平方米。

  二、设计费收取:

  第一条:本委托设计合同设计费 元/平米计取,设计费总额¥ 元,人民币(大写) 万 仟 佰 拾 元整。

  第二条:甲方于签订委托设计合同时支付设计费总额的60%,计¥ 元,人民币(大写) 万 仟 佰 拾 元整。初步设计方案确定后,甲方按实地测量面积交纳设计费余款,乙方进行全套图纸的绘制。

  第三条:小型公共工程装修项目的设计费或其他方式(非面积单价)计算的设计费,支付方式、比例必须报请设计部经理批准。

  三、设计周期:

  第一条:乙方在现场测量后 天内完成初步设计方案。

  第二条:在甲方确定初步设计方案后,乙方于 天内完成整套图纸的绘制。

  四、甲方权利及义务:

  第一条:本合同签订时,甲方应提供给乙方进行设计所需的原建筑有关图纸资料。

  第二条:甲方在接到乙方初步设计方案(平面布局图,顶面图,效果图,预算书)已完成的通知后,有义务在7日内对方案设计文件进行书面确认。如甲方认为该设计方案需要修改,应提出书面修改意见。双方根据修改内容确定修改文件的提交日期。乙方负责在约定日期内对原方案进行修改,如期提交。

  五、乙方权利及义务:

  第一条:乙方按甲方签定确认的《设计任务书》要求进行设计,乙方在约定的期限内完成初步设计方案,并与甲方进行沟通,讨论。初步设计方案确定后,乙方有义务按甲方要求(不得少于2个工作日),在约定的设计时间内完成设计方案。

  第二条:按双方约定,工程项目由乙方设计并施工的,在设计完成后,甲方与乙方签定家装合同并交纳工程首期款,乙方同时向甲方提交全套相应设计文件。设计师在施工过程中,负责处理有关图纸内容中一切技术性问题,并按公司要求参加现场技术交底及阶段验收工作。

  第三条:若甲方未委托乙方进行施工,甲方可在支付全额设计费用后索取相应设计文件。乙方设计师负责对甲方或甲方委派的施工负责人到施工现场进行一次详细的技术交底。但乙方对双方已确认的方案不再有修改的义务,若甲方有修改需求,可与乙方协商,并交纳 元/次的方案变更费用。

  第四条:对乙方设计师所提交的方案,甲方认为与自己的期望值偏差较大,乙方应为甲方更换设计师,但仅限更换一次,且设计周期需顺延。

  六、设计方案修改及版权:

  第一条:对于一次以上(含一次)的整体方案修改(指甲方在功能与风格上的修改意见与甲方确认的《设计任务书》要求不符),甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的30%,并同时约定修改文件的提交日期。

  第二条:对于两次以上的'局部方案修改(不含两次,每次不限修改处),甲方每次均需向乙方另外支付 元/次的方案变更费用,并同时约定修改文件的提交日期。

  第三条:本项目的设计版权为乙方所有,甲方有责任对此进行保护,不得将本项目的设计造型、设计文件、相关技术参数提供给第三方或其他项目使用。如甲方将上述图纸另作其它用途或公开发表,须事先征得乙方书面同意。

  第四条:为保证甲方利益,乙方须对甲方身份背景,项目的各项内容进行保密。

  七、违约责任:

  第一条:因乙方原因造成本合同约定的设计完成日期延误的,每延一日乙方须支付甲方设计费总额的1%作为违约赔偿金。

  第二条:因乙方原因造成中途停止设计的,乙方须书面通知甲方,按照设计费总额20%支付给甲方作为违约金,并将甲方已付的设计费返还甲方。

  第三条:如因甲方原因造成本委托终止时,甲方应以已付费用作为违约赔偿,乙方有权不予退还。

  八、纠纷解决方法:

  第一条:双方出现不能自行协商解决的问题,双方同意按以下第 种方法解决。

  1、到乙方所在地区行业管理仲裁机构解决。

  2、到乙方所在地区人民法院诉讼解决。

  第二条:如因不可抗力因素造成合同终止,双方互不承担违约责任。

  九、其它:

  第一条:本委托书可作为《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》附件,与之具有同等法律效力。

  第二条:本合同双方签字(盖章)之日起生效,本合同一式三份,甲方一份、乙方两份,如有未尽事宜,双方另行协商解决。

  甲方: 乙方:装饰设计有限公司

  代理人签字: 代理人签字:

  联系电话: 联系电话:

  日期: 日期:

设计委托书2

  兹授权我单位____________(职务:____________)为我单位的正式和合法代理人,身份证号码:____________(身份证复印件附后)。以我单位的名义参加《某某建设项目园林设计》的`投标活动。代理人在制作标书、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和与之相关的一切事物,我方均予以承认。

  代理人无权再次委托他人。特此委托。

  投标人(签名):

  投标代理人(打印名字/职务):

  投标单位:(全名并加盖公章):

  法定代表人(签名):

  法定代表人(打印名字/职务):

  地址:

  电话:

  传真:

  日期:

设计委托书3

  工程名称:______________________________

  工程地点:_______________________________

  合同编号:______________________________

  (由设计人编填)

  设计证书等级:__________________________

  发包人:________________________________

  设计人:________________________________

  签订日期:______________________________

  中华人民共和国建设部监制

  国家工商行政管理局

  发包人:____________________________________________________________________________________

  设计人:____________________________________________________________________________________

  发包人委托设计人承担_______________________________________________________工程设计,工程地点为____________________________________________,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。

  第一条本合同签订论据

  1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

  1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

  1.3建设工程批准文件。

  第二条设计依据

  2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

  2.2发包人提交的基础资料

  2.3设计人采用的主要技术标准是:_________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________

  第三条合同文件的优先次序

  构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:

  3.1合同书

  3.2中标函(文件)

  3.3发包人要求及委托书

  3.4投标书

  第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

  第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

  第七条费用

  7.1双方商定,本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。

  7.2如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费(#url#)。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。

  第八条支付方式

  8.1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的20%,计_______________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。

  8.2设计人提交_______________设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的30%,计________________万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的50%,计_______________万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。

  8.3双方委托银行代付代收有关费用。

  第九条双方责任

  9.1发包人责任

  9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

  发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

  9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

  在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。

  9.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

  9.1.4发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。

  9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的.逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。

  9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。

  9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护

  装备。

  9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

  9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。

  9.2设计人责任

  9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

  9.2.2设计合理使用年限为_______________年。

  9.2.3负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项日的设计联络工作。

  9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的%。

  9.2.5由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

  9.2.6合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

  9.2.7设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。

  第十条保密

  双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

  第十一条仲裁

  本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。

  第十二条合同生效及其他

  12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。

  12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

  12.3本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。

  12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。

  12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。

  12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

  12.7本合同双方签字盖章即生效,一式___________份,发包人__________份,设计人___________份。

  12.8本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

  12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  12.10未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  发包人名称:___________设计人名称:___________

  (盖章)(盖章)

  法定代表人:___________(签字)法定代表人:___________(签字)

  委托代理人:___________(签字)委托代理人:___________(签字)

  项目经理:___________(签字)项目经理:___________(签字)

  住所:___________住所:___________

  邮政编码:___________邮政编码:___________

  电话:___________电话:___________

  传真:___________传真:___________

  开户银行:___________开户银行:___________

  银行帐号:___________银行帐号:___________

  建设行政主管部门备案:___________鉴证意见:___________

  (盖章)(盖章)

  备案号:___________经办人:___________

  备案日期:____年____月____日鉴证日期:____年____月____日

设计委托书4

  委托方:(以下简称甲方)

  设计方:(以下简称乙方)

  一、本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:

  1、工程地点:

  2、建筑面积:

  二、设计程序:

  1、甲乙双方经协商设计费为每平方米元收取(按建筑面积计算)。设计费共:元。

  2、设计协议签订后,即由甲方付予乙方方案设计定金为元。

  3、乙方在收到甲方提供的'有关图纸,对工程进行实地勘测后,提出设计构想,形成设计方案平面图,由甲方审阅。

  4、在甲方确认平面方案图后,乙方在天内完成施工图设计图纸,包括平面布置图,天花平面图,水电图施工图。效果图(效果图张),立、剖面图等设计图纸。

  5、施工图和效果图经甲方确认同意,确认后甲方在索取图纸时,须支付所有剩余下设计费用,剩余设计费元。甲方不得拖欠乙方设计费。

  6、施工图由甲乙双方签字确认后,施工图才算正式有效。如单方面签字,则应为无效,乙方也不对所有施工图负责。

  7、现场施工时,乙方应认真提供专业的设计知识及现场指导,做到确包现场施工与设计图纸力求完美。并不时提醒施工方按时按质按量完成施工,保证甲方权益,利益出发点应从甲方方面着想。待施工过程中,乙方有义务为甲方提供搭配室内软硬装饰服务,包括地砖颜色搭配,整体色彩效果搭配,及家具色彩搭配等室内搭配服务,力求做到专业,专注,专心,达到最大的室内效果。

  8、本委托履行过程中甲方不得到乙方单位上访关于本设计事项,甲方不得向乙方单位任何人透露本委托书任何内容,本委托与乙方单位无关,属于甲方与乙方的个人委托,甲方有义务为乙方作保密事项,如甲方违反上述内容并造成乙方损失,乙方有权保留追究法律责任。本委托在履行过程中发生纠纷,甲方与乙方应及时协商解决。协商不成的,可追究法律责任。

  9、本委托书一式两份,甲乙双方各执一份,自签字日期本委托立即生效,本委托履行完后自行终止。

  甲方名称(签字):乙方名称(签字):

  签订日期:

设计委托书5

  合同号:HT—XMSJ—20090901

  甲方:xxx居民身份证号:(以下简称甲方)

  项目负责人:

  联系方式:

  乙方:xxxxx(以下简称乙方)

  项目负责人:

  联系方式:

  签订地点:

  签订日期:

  以上双方经友好协商,就甲方邀请乙方设计(公寓、别墅)室内装饰方案设计及施工图设计一事达成以下协议:

  一、设计资料的提交及方案设计文件、施工图设计文件的提交

  1、甲方须按乙方要求,于本合同签定后个工作日内按时将室内设计所需的有关资料送交乙方,并同时向乙方提交一份书面的设计要求。

  2、乙方在收到甲方提供的资料后个工作日内将甲方要求的室内装修方案设计文件送交甲方。

  3、乙方应在甲方对上述方案设计文件确定后个工作日内将上述方案设计文件相应的室内装修施工图设计文件送交甲方。

  二、设计收费及支付办法

  1、双方约定本项目的室内设计费为人民币 万 仟 佰 圆整(¥)

  2、费用的支付时间:

  ●本合同一经签定,甲方应立即向乙方支付设计费总额的40,计人民币 万 仟 佰 圆整(¥)作为定金。如甲方对方案设计不予认可时,定金不予退回。

  ●在乙方提交给甲方上述施工图设计文件,甲方向乙方结清剩余设计费60%,计人民币 万 仟 佰 圆整(¥)。

  三、设计方案修改及版权

  1、在乙方向甲方提交方案设计文件的三日内,甲方应对方案设计文件进行书面确认。如甲方认为该方案设计需要修改,应提出书面修改意见。修改意见得到乙方认可后,双方约定修改文件的提交日期,由乙方负责根据甲方的书面修改意见对原方案设计进行一次修改,并在约定日期内交甲方确认。

  2、对于一次以上(含一次)的整体方案修改(指甲方在功能与风格上的修改意见与甲方确认的设计要求不符),甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的30,并同时约定修改文件的提交日期。

  3、对于两次以上的局部方案修改(不含两次,每次不限修改处),甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的10,并同时约定修改文件的提交日期。

  4、本项目的设计版权为乙方所有,甲方有责任对此进行保护,不得将本项目的设计造型、设计文件、相关技术参数提供给第三方或其它项目使用。

  四、违约责任

  1、甲方未按本合同规定日期付款时,应支付乙方违约金,每延误一天,按总设计费的`千分之三支付违约金。

  2、乙方未按本合同规定日期交付文件时,应支付甲方违约金,每延误一天,按总设计费的千分之三支付违约金。

  3、若由于甲方拖延付款,或未能及时向乙方提交设计所需的资料,由此造成的交图时间相应推迟,乙方将不承担违约责任。

  4、若出现人力无法抗拒之自然灾害,而造成交付文件时间的延误,乙方不承担违约责任。

  五、合同纠纷的解决方式

  本合同在执行过程中发生纠纷,甲乙双方应本着友好合作的态度协商解决,协商不成时可依现行法律解决。

  六、其他

  1、本合同经双方签字(盖章)生效。如有未尽事宜,经双方友好协商可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  2、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。

  甲方:

  乙方:

  法定代表人:

  法定代表人:

  委托代理人:

  委托代理人:

  通讯地址:

  通讯地址:

  联系电话:

  联系电话:

  签字日期:

  签字日期:

设计委托书6

  甲方:______________ (以下简称:甲方)

  乙方:______________ (以下简称:乙方)

  经甲、乙双方友好协商,甲方同意委托乙方进行阿尔卡迪亚二期项目

  单体楼工程 工程 施工图 设计,乙方应按照甲方的要求进行设计工作,具体委托设计要点如下:

  一、建筑专业:

  1、±0.000的绝对标高为: 按总平面图竖向标高图确定 。

  2、进户单元门门厅与室外道路高差为

  ①建议改为+80 mm。

  ②散水与底层门厅标高相平 。楼梯间与室内高差为 -15 mm

  3、地下室采光:半地下室采用高窗采光。

  4、层数、单元数、户型组合以甲方提供的户型及总图为准,相关要求为

  户型细节:户内门只预留洞口,不做门框,入户门统一安装钢制安全门,安全门尺寸为1000×2100。单元门为可视对讲电子防盗门,预留电源。

  5、电梯:电梯为800公斤的三菱牌电梯。按总公司战略合作伙伴产品的技术标准做好预留设计。电梯不到达地下车库 。

  6、厨房、卫生间大样设计详图需经甲方审定。

  7、空调板及相关:空调板的尺寸、位置应满足空调的安装要求,空调插座、空调洞及空调板的位置、高度应合理,客厅空调洞离地面高度0.1m,其余房间2.1m (洞低)。室外空调板设铝合金百页护栏。

  8、衣帽间要求:墙厚100mm (轻质隔墙)。

  9、管道及相关:供水尽可能从管道井内穿行,管道井设置时,尺寸尽量缩小,尽最大可能占用公共部位,少影响室内使用,尤其厨房 。

  10、窗:不同尺寸的窗户须做窗型大样,形式要统一,相同房间的窗洞尺寸须统一。开启部分尽可能多一些,窗户材料彩色铝合金,颜色为甲方待定,增加立面效果 ,开启方式为推拉 。

  11、建筑立面要与甲方提供的效果图相符。

  12、楼地面做法:

  (1)、楼地面做法为

  ①地下室(自下而上)20厚1:3水泥砂浆找平+SBC防水+ 40厚C25细石砼面层随打随压光。

  ②户内楼地面为3cm厚1:2.5水泥沙浆找平压纹 。

  (2)、预留业主装修做法厚度 2cm 。

  13、顶棚做法:不抹灰,白水泥刮腻子一遍 ,普通腻子一遍 。

  14、内墙面做法:混合砂浆墙面,刮普通腻子两遍卫生间、厨房1:3水泥砂浆打底拉毛。

  15、外墙面做法。外墙保温砂浆20~30厚。6mm厚1:2.5水泥砂浆抹面压光内掺抗裂纤维。中性弹性涂料 。

  16、楼梯间内墙面:混合砂浆抹面+普通内墙涂料 。

  17、楼梯间地面做法:一、二、三层楼梯踏步、电梯前室前室及楼梯休息平台为花岗岩,三层以上楼梯踏步及楼梯休息平台为水泥砂浆压光,电梯前室为花岗岩楼(地)面,贴花岗岩的楼(地)面贴黑色花岗岩镶边及踢脚线,宽度、高度均为150MM,电梯门做大理石门套,门套宽度120MM。

  18、屋面做法:屋面采用坡屋面,每户留一个南休息平台。平屋面做法: 刚柔结合防水 ,(20厚1:3水泥砂浆找平+FSG保温砖保温并找坡+20厚1:3水泥砂浆找平+SBC卷才防水+40厚C25细石砼刚性防水(配Φ4@250双向网片,上任屋面面层贴面砖)。斜屋面做法:青灰色

  瓦(瓦的品种由甲方确定)、1:2.5水泥砂浆挂瓦条、聚胺脂涂膜防水、1:2.5水泥砂浆找平压光,50厚FSG保温,5厚 1:2.5水泥砂浆结合层。屋面造型的风格与做法须统一,不得破坏整体效果。

  19、屋面保温: FSG防水珍珠岩保温砖保温 。

  20、地下室及外墙防水: SBC卷材防水2cm水泥砂浆保护层 (地下室外墙施工缝要考虑防渗漏措施)。

  21、卫生间防水做法: 聚胺脂涂膜防水两遍 。

  22、层高: 错层高度为450mm,标准层层高2.8米(根据结构调整)。

  23、墙体材料:多层墙体材料为240mm厚KP1粘土砖。高层、小高层外墙砌筑材料为 200 mm厚 KM1 粘土空心砖 ,内墙砌筑材料为 200 mm厚 KM1 粘土空心砖 ,厨房、卫生间隔墙材料(非承重)为120 mm厚 粘土空心砖 (墙体要根据江苏省《住宅工程质量通病控制标准》制定防墙体开裂措施)。

  24、外墙保温材料为 外墙保温砂浆。

  25、落地窗护栏设于 室内 ,采用 铁艺 材料,式样由设计单位设计图样,并经甲方确认。高度应满足规范要求,落地窗台的高度及节点做法需统一。

  26、执行节能设计标准,进行节能设计。

  27、其他要求:

  ①门窗玻璃采用中空玻璃,规格及性能符合有关规定。

  ②厨房设置排烟道,厨房、卫生间大管靠墙角小管在外依次排列。

  28、单元门厅设计风格、尺寸须统一。

  29、在每栋楼的地下储藏室须留置按每户3M2的公共自行车停车位置,并考虑到地面上下的方便。

  30、结合南京地区的`实际情况,应详细明确地下室防水的具体要求和做法。

  二、结构专业

  1、结构形式:多层砖混结构,小高层根据经济性与实用美观性为全剪短支墙结构 。(基础及桩基类型要与甲方商定)

  2、结构含钢量多层:30~35KG/O。小高层45~50KG/O

  3、①满足规范和抗震构造要求,合理设置构造柱及现浇砼带以避免墙体裂缝的产生;

  ②结合江苏省《住宅工程质量通病控制标准》的要求,进行质量通病防治的设计。

  4、其他要求:

  ①设置卫生间砼防水导墙,并注明施工工艺。

  ②在阳台主次梁、挑檐板设计时,设计要注意其美观,结构安全。

  ③结构设计注明所使用国家标准设计图集,图集中未明确的必须由设计人员完成相关的设计内容并根据图集实用要求进必要的复核。

  三、给排水部分:

  1、给水系统分区:多层为自然供水。高层、小高层1层至5层为低压区,由市政管网直接供水。小高层6~11层为加压区,由小区加压泵站加压供水。

  2、顶层消防水箱设置位置:置于11层住宅上,水泵要做好防冻、防雨设计。

  3、给水、热水管材为:分别为冷、热PPR管,采暖管为热PPR管。小高层排水管为PVC螺旋消音管。

  4、井道设置:

  ①管道井:消防管道、给水管道及消防控制线穿线立管(PVC40管)。

  ②弱电井:电视、电话宽带、可视对讲,均采用PVC 75管。电梯三方对讲穿线立管采用PVC50管。

  5、水表设置:分水表设置在每层管道井内0.5M处,采用插卡式IC卡水表。

  6、给排水立管安装形式:供水立管设于管道井内。室内给水、热水支管安装形式:暗装 。

  7、室外排水部分:(设计后需要由甲方确认后出图),排水管出户预留钢套管,管中标高为室外地平-0.35m 。

  8、生活用热水源为: 采暖炉 。

  9、其他要求:

  ①燃气系统由燃气公司进行设计。

  ②、卫生间及厨房预留给排水洁具接口,并按防臭要求设计 。

  ③ 高层、小高层供水在地下车库内设加压水池、加压泵房。二期共用一个加压泵房,加压泵房设在步行街地下室部位(泵房由地下车库设计单位设计,全面考虑生活和消防喷淋用水加压设备的选型及布置系统设计)。

  10、卫生间主排水横管距顶板管中距离为250mm。

  11、卫生设备的冷、热水预留接口安装高度见下表:

  附表:

  套内卫生设备给水五金安装高度

  大便器 洗衣机 洗脸盆 浴 缸 厨房

  洗涤池 热水器预留接口 燃气炉

  阀门高度(____)以楼层地面高度计算

  冷水 热水 /冷水 热水/ 冷水 热水/冷水 热水/ 冷水 热水/ 冷水 热水

  250 1200 / 500 500 / 620 620 / 400 400 / 1250 1250 / 1250 1250

  四、采暖部分。

  1、热源形式为: 该工程采用单户燃气采暖炉作为采暖热源 。

  2、采暖供回水温度为。用户根据实际需求自主调节。

  3、各房间采暖温度要求: 客户自行调节 。

  4、采暖方式为: 散热气采暖(水暖) 。

  5、室内散热及供、回水材料要求:散热器采用铝合金复合散热器。供暖管道采用专用铝塑管 。

  6、管道安装形式:室内供暖管道采用采暖铝塑管,地板面层内暗装,建筑考虑面层走管厚度。

  7、其他要求: 各房间散热器之间连接为跨越式单管串联,各房间的散热器可以自由关闭和开启 。

  五、电气部分:

  1、每户用电量: 住宅8KW ,130O以上及商业用户12 Kw(商业:三项四线)。

  2、表箱设置: 集中设置(放在地下室与电梯双电源切换箱共同设配电间)电表类型根据供电部门的具体要求选用。

  3、各房间插座、开关设置要求:

  ⑴ 主卧室设空调、电视、床灯插座。

  ②次卧室设空调、床灯、插座。

  ③客厅均设空调插座、电视、音响落地灯普通插座。

  ④厨房设置冰箱、微波炉、排油烟机、电饭煲、燃气炉等插座。

  ⑤主卫生间设排风机、电热水器、浴霸等插座。

  ⑥次卫生间设排风机、电热水器等插座。

  ⑦书房设空调、电脑等插座

  ⑧照明开关位置要合理、使用操作方便。

  5、户开关箱设计要求:按七回路设计,位置合理、操作方便。

  7、消防应急灯系统设置要求: 根据国家消防部门的具体要求设置。

  8、公用照明采用开关形式。楼道照明、底层楼梯休息平台及地下室公共部位均为声光控开关,40W白炽灯,接至一楼公用电表。安全导向指示灯接入公用电表。

  9、各单元地下储藏室的照明电源在配电间设端子箱,分别与分户电表相连。

  10、其他要求:表箱至户外的供电只设计管道预留,供电线路由供电部门设计,出户标高为使外地坪-300。

  六、弱电部分

  1、视讯系统:在进户门门侧设多媒体配电箱,箱体尺寸:200×300×150,其他房间视讯由业主自行根据需求设置。

  2、对讲系统: 设计可视对讲系统 。

  3、电梯三方对讲系统:做好机房、轿箱、控制中心的管道预留设计。

  4、做好匪情报警、煤气泄露报警的管道预留。

  5、主线路由室外地坪-0.35m处采用Φ50钢管敷设至弱电井内。

  七、设计人员应按照以下图纸目录进行绘制:

  (一)建施图应至少但不仅包括以下设计内容:

  1)资料图纸目录。

  2)防火专篇。

  3)建筑设计总说明。

  4)工程做法表、门窗表、节能措施表、引用图集汇总表。

  5)总平面位置图。

  6)地下室平面图。

  7、首层平面图。

  8、标准层平面图。

  9、阁楼层及机房平面图。

  10、屋面排水平面图。

  11、立面图(包括立面外轮廓及主要结构和建筑构造部件的位置,如女儿墙顶、檐口、柱、变形缝、室外楼梯和垂直爬梯、室外空调机搁板、阳台、栏杆、台阶、坡道、雨篷、勒脚、门窗、幕墙、洞口、雨水管,以及其他装饰构件、线脚和抹灰分格线等,以及关键控制标高的标注,如屋面或女儿墙标高等。外墙的留洞应标注尺寸与标高或高度尺寸)。

  12、具有代表性部位的剖面图(如室外地面、底层地(楼)面、地坑、地沟、各层楼板、平台、屋顶、出屋顶烟囱、天窗、挡风板、檐口、女儿墙、爬梯、门、窗、楼梯、台阶、坡道、散水、平台、阳台、雨篷、洞口及其他装修等可见的内容)。

  13、详图

  包括:

  a、内外墙节点(包括八角窗与墙体连接处)、楼梯、电梯、厨房、卫生间、防水细部构造等局部平面放大和构造详图。

  b、室内外装饰方面的构造、线脚、图案等。

  c、特殊的或非标准门、窗、幕墙等应有构造详图。

  d、其他凡在平、立、剖面或文字说明中无法交待或交待不清的建筑构配件和建筑构造。

  e、对紧邻的原有建筑,应绘出其局部的平、立、剖面,并索引新建筑与原有建筑结合处的详图。

  (二)结施图至少但不仅包括以下设计内容:

  1、资料图纸目录。

  2、引用图集汇总表。

  3、结构设计说明。其中要针对实际砼强度绘制钢筋锚固、搭接尺寸表。

  4、基础平面图。

  5、基础梁配筋图。

  6、各层柱、墙布置图(包括阁楼层、屋面)。

  7、柱、墙配筋图。

  8、各层板配筋图。

  9、各层梁配筋图。

  10、楼梯配筋几构造详图。

  11、各种挑檐、门柱、栏板结构详图。

  (三)水施图至少但不仅包括以下设计内容:

  1)资料图纸目录。

  2)给排水设计施工总说明。引用图集汇总表。

  3)各层给排水及消防平面图(包括阁楼层及电梯机房层)。

  4)排水系统图。

  5)给水系统图。

  6)消防系统图。

  7)热水系统图。

  8)消防水箱间布置详图。

  (五)电气施工图至少但不仅包括以下设计内容:

  1、资料图纸目录。

  2、引用图集汇总表。

  3、电气施工说明、图例符号、主要设备表。

  4、单元供电系统图。

  5、接线图及消防系统图。

  6、弱电系统图及材料表。

  7、地下室电气平面图。

  8、各层照明平面图(应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、标注房间名称、绘制配电箱、灯具、开关、插座、线路等平面布置,标明配电箱编号,干线、分支线回路编号、相别、型号、规格、敷设方式等)。

  9、各层插座平面图。

  10、各层消防及弱电平面图。

  11、电气局部平面图。

  12、屋顶防雷平面图。

  13、单体工程接地平面图。

  (五)弱电施工图至少但不仅包括以下设计内容:

  1、资料图纸目录。

  2、引用图集汇总表。

  3、弱电施工说明、图例符号、主要设备表。

  4、弱电系统图及材料表。

  5、各层消防及弱电平面图。

  6、弱电局部平面图。

  八、乙方若对以上有异议,应先与甲方协商解决,不应擅自违背以上设计要点。

  九、以上如有变动,以甲方书面通知为准。

  十、乙方所有设计,必须满足南京地区现行设计规范、标准的要求及项目所在地强制性条文的规定。

  十一、如有其它异议、双方协商解决。

  十二、相关业务甲方联系部门: 荣盛房地产发展股份有限公司总工办。

  甲方(公章)__________ 乙方(公章)__________

  甲方代表 :__________ 乙方代表:__________

  _____年___月___日 _____年___月___日

设计委托书7

  委托单位(公章):

  200 年 月 日

  工程名称:

  工程名称

  工程基本情况

  总建筑面积

  平方米

  结 构

  总长乘宽

  长 宽 (米)

  _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

  层 数

  工程总造价

  工程位置

  建筑专业

  一、总平面图

  1、相邻建筑物关系

  2、建筑物市内外自然高差

  3、建筑物自然地面确定

  包工包料者合同签约后预付____%价款,余款竣工验收后一周内付清,如拖延付款,每拖延一日罚所欠款项的____%。

  二、各层功能要求:

  三、各层层高及檐地高:

  四、屋面形式:

  五、建筑物内外装修要求:

  6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。

  1、外墙面

  2、内墙面

  卫生间

  厨 房

  其它间

  续前页表

  3、顶棚:

  7.2 如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。

  4 4、地面:

  5、门窗:

  通过近几个月的实习,使我认识到自己的学识、能力和阅历还很欠缺,所以在工作和学习中不能掉以轻心,要更加投入,不断学习,向书本学习、向周围的领导学习,向同事学习,这样下来感觉自己还是有了一定的进步。经过不断学习、不断积累,已具备了一定的设计工作经验,能够以正确的`态度对待各项工作任务,热爱本职工作,认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项专业素质,争取工作的积极主动性,具备较强的专业心,责任心,努力提高工作效率和工作质量。

  6、其它:

  结构专业

  本合同中的附件3“委托设计项目表”,由设计单位根据工程特点列表填写,附于合同后,双方加盖合同章和骑缝章;

  一、工程地质勘察资料:

  二、相邻建筑物基础形式,埋置深度,基础宽度:

  三、建筑场地内是否有隐蔽物如:旧建筑基础、坑、井、地道、墓等,并提供位置和走向:

  四、场地其它情况:

  五、基础上部结构要求:

  1、各层是否有特殊设备,设置位置,型号,荷载:

  (三)由于甲方违反本合同第五条之约定,乙方有权向甲方提出偿付违约金的要求,违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍,并承担违反政府有关规定及法律的责任。 (四)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,乙方从应提交日期的次日起计算,每延误一天,向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_______违约金。 (五)由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时,乙方有责任在设计上继续采取补救措施,并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失,全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。

  2、各层是否有特殊荷载,位置及大小:

  3、各层楼板、墙面是否有特殊开洞,其位置,尺寸:

  4、结构设计其它要求:

  给排水专业

  一、建筑物给水、排水,入口、出口方向:

  二、是否要求供应热水及其它要求:

  三、消防供水情况:

  四、建筑物处给水管网管径、压力情况:

  五、给水调节间位置:

  六、给排水专业其它要求:

  采暖专业

  一、采暖方式,周围采暖条件,采暖入口方向:

  二、市政统一供热时,建筑物处给回水管道压力差值:

  三、是否有特殊通风要求:

  四、其它要求:

  电气专业

  一、建筑物供电入口方向:

  二、电气照明设计要求:

  三、建筑物处的市网线径及电压情况:

  四、电话系统设计要求:

  五、电视系统设计要求:

  (3)做好了每周一次的机房卫生清理工作,保证了机房的卫生清洁,给学生提供了良好的上机环境。

  六、其它要求:

  补充说明:

  受委托单位(章):

  200 年 月 日

设计委托书8

新疆天地源矿业工程技术有限公司:

  为了加强矿山的安全生产管理,合理开发利用矿产资源,使矿山生产正规化、合法化,根据国家安监总局20xx年第18号令,按照建设项目“三同时”及相关法规要求,现委托贵公司对新疆叶城县乌吉热克乡和谐砖厂砖瓦用粘土矿进行初步设计,并编制安全专篇,委托要求与内容如下,请遵照执行。

  一、设计原则

  以20xx年6月新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质研究所编制的《新疆叶城县和谐砖厂砖瓦用粘土矿地质简测报告》的地质资料为依据及新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质研究所编制的《新疆叶城县和谐砖厂砖瓦用粘土矿开发利用方案》,本着“科学、合理、投资省、见效快、因地制宜”的原则进行初步设计。

  二、设计规模及工作制度:

  (1)设计规模:开采规模为生产砖瓦用粘土矿2万m3/a。

  (2)矿山工作制度:工作制度为180天/年、每天1班、每班8小时。

  三、设计范围:

  1)采矿

  (1)矿产资源储量认定为(333)8.98万m3。

  (2)可采出矿石总量为7.68万m3。

  (3)开拓方式与采矿方法的确定;生产工艺的选择;

  (4)生产设备能力的核定及选型(不包括外部运输设备、设施)。

  2)辅助系统

  矿区总图运输;

  3)投资和企业经济效益概算

  四、外部建设条件:

  (1)供水:砖厂的.生产及生活用水均为井水。

  (2)供电:矿区由高压电网供电。

  (3)外部运输:外部运输全部依托社会车辆,设计不考虑运输设备与设施,矿山只配备交通车辆。

  矿山所需材料、运输价格及矿石价格、人员工资等,请按当地实际情况计取。产品方案:240(mm)×115(mm)×90(mm)的烧结多孔空心砖。

  五、建设标准:

  (1)采矿及配套设备采用成熟、经济的国产或地产设备。

  (2)矿山厂房结构按照有关规范建造,设计火炉采暖。

  (3)公用及民用设施就地取材,因陋就简,火炉采暖,对已有设施维护后全部利用。

  六、资金筹措

  项目投资以生产建设为主,辅助生产从简,外部工程依托社会,资金自筹。

  委托方(盖章):XXXXXX粘土矿

  委托方法人代表(签字):

  20xx年X月26日

设计委托书9

  XXXXX设计分所:

  兹委托你单位进行XXXXX项目的勘察、设计工作。

  工程地址:XXXXX

  工程规模:XXXX

  设计单位需根据我方要求及国家有关标准和地方供电局相关规定进行施工图设计并编制工程预算。

  设计单位应根据福建省电力有限公司相关文件及电力工程设计取费标准收取设计费。

  特此委托!

  委托单位:XXXX有限公司

  20xx年X月X日

  建筑设计委托书具体详解

  今委托XXX建筑设计研究院有限公司进行我公司XXX项目的.总图规划及单体工程施工图设计。

  一、工程概况:

  1、建设单位: 。

  2、项目名称: 总建筑面积约为 ㎡。

  3、建设地点: 。

  二、总图规划:

  1、规划建设用地为 ㎡。

  2、本厂区建筑密度为 、建筑容积率 、绿化率 。

  3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。

  三、单体工程名称及结构类型:

  1、单体类型及结构类型:

  1)、1#厂房,采用 结构; 2)、2#厂房,采用 结构;

  3)、3#厂房,采用 结构; 4)、宿舍楼,采用 结构。

  2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。

  四、设计条件:

  1、提供的有关设计资料清单见附表1;

  2、各专业的具体设计要求详见附表2~8(表中打“√”者为设计首选内容)。

  3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。

  五、附表1~8作为设计合同的一部分,不详之处双方协商解决。

  委托单位: (盖章)

  日 期: 年 月 日

设计委托书10

  由xx实业有限公司投资,xx置业有限公司开发的xxx大厦项目,xx市规划局已于20xx年10月28日批复《项目选址意见书》。该项目规划在海军总医院总体规划以内,应考虑xx市路沿线城市景观和市政府周边整体环境等因素。所以,规划局要求该项目与海军总医院总体规划连同单体方案一并报规划局评审。为了达到专家评审及规划审批的深度要求,我公司特委托贵院就xxx大厦项目总体规划及单体方案进行规划设计。现将委托设计的相关内容要求如下:

  一、基础资料:

  1、项目名称:xxx大厦(暂定名)

  2、项目投资商:实业有限公司(北京)

  3、项目开发商:x置业有限公司

  4、项目区位:

  5、项目占地:约7000平方米。

  二、项目规划控制条件:

  1、限高:檐口高度99米。

  2、单体建筑面积:48000平方米左右(地上面积)。

  3、地下车库:尽量利用基地面积,设两层车库。

  4、层高:

  ①、1至4层(暂定)合理的商务、写字楼服务功能层高。

  ②、5至顶层写字楼、商务公寓合理层高。

  5、建筑物退红线:按规划审批的用地红线图要求,结合周边交通组织确定(北侧、东侧沿红线布置)。

  6、绿化率:大于35%(本项目实际可规划占地面积约7000平方米)。

  7、交通出入口:主要出入口设在闽江路上。

  三、总体规划方案设计要求:

  1、满足规划控制条件。

  2、建筑物尽量靠用地北侧布置,空出西南方向的街角场地。并满足南侧退红线要求。

  3、利用基地的地形落差,考虑半地下及地下车库的布置。并满足不少于200个车位。

  4、交通组织在满足消防规范要求的前提下,考虑与地下车库车辆的出入与地上人流之间的分流结合。尤其在与城市道路的连接上要符合交通部门的要求。

  5、车位配置除利用地下二层外,可在西南街角和用地北侧(海军401医院地块范围内)布置一部分地面车位,作为满足规划条件的补充。

  6、总体布局中要考虑东侧十六层建筑物之间的相邻关系,满足东南角的遮荫间距。

  7、总体规划应满足的其他规划要求。

  四、建筑单体方案的设计要求:

  1、规划建筑标准:按照xx市当地中高偏上档次标准。

  2、功能分区:

  ①、1至4层商务服务和共享大堂,在满足规划退红线的前提下,1至4层尽可能多的占用基地面积,以满足大堂及大进深的需要。其他功能及面积分配如下:

  a、1至4层建筑面积占规划总面积的15%至20%。

  b、入口及共享大堂:可根据首层面积的比例关系和交通组织合理占用首层面积。大堂高度可考虑2至3层通高,以表现大堂气势。

  c、餐饮:结合该楼的使用性质,适当配置中餐、小型西餐中小餐厅及包间。中西餐加工间及储藏间等。其面积应控制在1至1.5层范围内。

  d、会议厅:结合该楼使用性质,适当配置大、中、小会议厅及相应的接待场地。其规模应控制在300人、200人及100人范围内。大型会议厅应考虑娱乐的综合功能。其会议厅配置应以小会议厅为主,中等会议厅为辅,大型会议厅只考虑一个。

  e、1至4层其它公共配套:按功能要求,配置符合设计及消防规范的公共服务设施。

  f、由于上部功能的`不同要求首层大厅及竖向交通组织应考虑人流主入口及电梯的分流。

  ②、5至18层为办公区。以交通核为中心的环型办公区域应考虑朝向及视线不同,分割为不同大小的办公单位。应考虑到使用者对办公场地自由组合的要求。除规范规定必须的公共配套设施外,还应在办公区适当考虑公共空间做为洽谈及休息的场地。办公区面积应控制在规划总面积的50%。其标准层面积及办公单位的面积应根据标准层的布局合理分配。

  ③、19层至顶层为商务公寓区。其主要功能是满足中外驻青高级管理人员住宿、办公、接待的场所。除享受公共服务设施外,并拥有相对稳定的私家生活场所。为此,其户型的布局在不违背平面基本框架的情况下能灵活多变、自由分割户形大小搭配,以满足不同客户对面积的不同要求。

  a、公寓区面积占规划总面积的30%至35%。

  b、户室比按公寓区总面积的比例为:三室二厅二卫20%、二室一厅一卫30%、一室一厅一卫50%。

  c、户型面积控制范围:三室二厅二卫建筑面积130至150平方米,二室一厅一卫建筑面积80至100平方米,一室一厅一卫建筑面积60至80平方米。

  d、公寓区公共配套及户室内配套:公寓区除保留交通核内必须的设施外,还应考虑适当的公共空间,以做为本楼层及相关楼层接待及洽商之用。户内在保证必须的公寓分区功能外对于厨房的配置应灵活,尤其小户型的厨房不一定做为专用厨房,可确定位置,预留管道。根据客户需要进行装修。

  e、公寓户型的布局:由于考虑到该楼面宽不大,公寓的户型布局受临窗面的限制。为此,户型的布局可考虑复式做法,或者将层高加大在内部搭建,形成较为封闭的内部分割空间。

  ④、其它内部功能空间的组合:在满足主要功能分区后还有一些功能转换和专用功能必须满足时产生的交叉功能。在这些交叉功能的处理时要上下兼顾互为备用。这些交叉功能主要有:地下一层与首层的结合,办公区与公寓区的结合,公寓区与顶层之间的结合,地下车库与楼体地下室的

  结合。

  3、满足写字楼、商务公寓标准的公共配套设施及消防规范要求。

  4、建筑造型及立面处理的一般建议:因该项目位置特殊,在建筑造型及立面处理上要考虑总医院沿线景观。建筑体量要考虑与市府大楼和xx大厦之间的关系。同时,要兼顾海滨城市的整体景观要求。外立面处理要简洁、大气、有现代感,充分展示本大厦朴实、大方、独立的个性。

  五、总体规划及单体方案设计深度要求:

  1、满足xx市规划局批复的《建设项目选址意见书》要求。

  2、满足建设方对项目所有功能及配套的要求。

  3、充分发挥设计者对项目周边环境及单体建筑的理解。运用各种手段最大限度的展示总体的平面关系及内部空间关系。充分表现该建筑的立体效果和周边的协调关系。

  4、满足xx市规划及专家评审深度要求。

  ①、总平面规划方案(道路交通组织、环境配套组织)。

  ②、立面效果透视(多角度及夜景透视)。

  ③、各功能区标准平面(地下车库、1至4层服务区、办公区、公寓区等)。

  ④、其他需要表现的图纸

  5、满足方案条件及设计者构思的总体及分项说明。

  6、装订成册的各种彩色表现图和说明书(a3)。

  7、用于展示和讲解的规划设计方案展板。

  8、可用于讲解和存档的规划设计方案电子文件(如多媒体演示)。

  六、说明:

  1、应该考虑异地项目的特殊性,必须满足当地规划部门及其他政府职能部门对方案的深度、图幅、表现手段等的特殊要求。

  2、在方案设计过程中,甲方要求不定期的对中间过程进行交流和答疑,请设计单位自行掌握。

  3、其它未提要求的部分,请按该建筑物性质和标准配置。在符合规划要求的前提下,可充分考虑当地的传统文化和生活习惯。

  4、附件:

  ①、用地红线图(1:500)

  ②、地形图(1:500)

  ③、《建设项目选址意见书》及附图

  ④、xx市规划局《城市设计、详细规划和建筑规划设计方案专家评审试行办法》

  xxx有限公司发展规划部

  20xx年xx月xx日

设计委托书11

xx设计院有限公司:

  我公司拟建设xxxx工程,并已与贵司大客户经理取得联系,联系人:xxxxxxxxx ,联系电话: xxxxxxxx。现委托贵公司对该工程进行设计,工程主要概况及要求如下:

委托单位:(盖单)

  委托日期:年 月 日

设计委托书12

  今委托XXX建筑设计研究院有限公司进行我公司XXX项目的总图规划及单体工程施工图设计。

  一、工程概况:

  1、建设单位: 。

  双方就本协议未尽事宜另行协商所产生之合约,为本协议不可分割之组成部分,因履行本协议而发生争议,双方协商解决。协商不成时,由深圳市仲裁委员会裁决。

  2、项目名称: 总建筑面积约为 O。

  3、建设地点: 。

  二、总图规划:

  1、规划建设用地为 O。

  委托方因与 离婚纠纷一案,现根据法律规定,委托 为委托方的代理人。代理期限为双方签订授权委托书之日起至执行 结束。

  2、本厂区建筑密度为 、建筑容积率 、绿化率 。

  甲方签完工程合同时,应约束承包商服从乙方监督指导工程之进行,若承包商与乙方有所争议,应由甲方出面协调,若因而导致工程停顿时,视为可归责任甲方之事由,与乙方无关,若因施工发生困难而变更设计时,乙方应预先征得甲方同意,但甲方不得刁难。

  3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。

  三、单体工程名称及结构类型:

  1、单体类型及结构类型:

  依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的'委托,就______等事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:

  1)、1#厂房,采用 结构; 2)、2#厂房,采用 结构;

  3)、3#厂房,采用 结构; 4)、宿舍楼,采用 结构。

  2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。

  乙方接受甲方委托,代理甲方向中国国家商标局在第_________类(商品/服务)上申请注册_________件商标,该注册商标详细内容见本协议附件《商标注册申请书》及《商标代理委托书》。

  委 托 单 位: ________________(盖章) 法定代表人: ________________(签字或盖章) 受委托公司: _______________(签字或盖章) 法定代表人:________________(签字或盖章)

  本人工作繁忙,不能亲自办理XXX的相关手续,特委托____________作为我的合法代理人,全权代表我办理相关事项, 对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件,我均予以认可,并承担相应的法律责任.

  依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就______等事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:

  四、设计条件:

  1、提供的有关设计资料清单见附表1;

  2、各专业的具体设计要求详见附表2~8(表中打“√”者为设计首选内容)。

  3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。

  五、附表1~8作为设计合同的一部分,不详之处双方协商解决。

  委托单位: (盖章)

  以委托人的名义签订与成都市住房置业担保有限公司签订相关担保与抵押登记等文件或合同;与相关公证部门办理上述房屋所需的一切公证事宜;

  日 期: 年 月 日

设计委托书13

  漫步地中海园区,给水、消防、排水、采暖外网委托沈阳万宸建筑规划设计有限公司进行设计。

  一、给水

  1、园区低区给水外网设计;

  2、园区高区给水外网设计;

  3、园区总水源设在园区的西北角,阀门井位置见附图。

  二、消防

  消防给水外网设计。

  三、排水

  1、地下室强排系统,废水外网设计;

  2、园区雨水系统、污水系统、采用分流制外网设计;

  3、园区排水系统主管线,市政绝对标高见附图;

  4、园区雨水、污水管均采用水泥管。

  四、采暖

  1、市政热力主管线在园区的西侧,南北走向,由4#楼北侧进入换热站。热网供水温度为50℃,回水温度为45℃,换热站出入口温度是可调的;

  2、换热站设在地下室,由当地热力公司及相关单位进行设计。

  3、采暖外网系统设计;

  五、电器专业

  1、甲方应提供市政电力线路的进线方向,电压等级,是否有两路市政电力线路?在园区内的`绿地上设室外箱式变电站,给各建筑单位供电。

  答复:由电业局设计,不做委托。

  2、甲方应提供市政电信(含电话、有线电视)线路的进线方向。

  答复:电话网络进线点,提供在4#楼西侧进线。电视进线在东侧黑油炸杆引入(1#楼东侧)。

  六、其它

  园区燃气管网由当地燃气公司及有关部门进行设计。

设计委托书14

  项 目 名 称:

  项目建设地点:

  合 同 编 号:

  委托方(甲方):

  承接方(乙方):

  签 订 日 期:二○一一 年 月 日

  委托方(甲方):

  承接方(乙方):

  甲方委托乙方承担 项目设计工作,经双方协商一致,签订本合同。

  第一条 合同签订依据

  1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《广州市城市规划条例》。

  1.2 国家及地方有关规划、建设工程勘察设计管理法规和规章。

  1.3 建设工程批准文件。

  1.4

  1.5

  第二条 委托项目内容及范围

  2.1 项目名称: 。

  2.2 项目地点:。

  2.3 用地面积: 。

  2.4 建筑面积:/平方米(以规划行政主管部门审批文件为准)。

  2.5 委托内容及标准:

  第三条 甲方责任

  3.1 甲方应在本合同签订后五日内,向乙方提交项目委托书,该委托书包含本项目所涉及各个阶段的明确的设计任务要求,该委托书为本合同的组成部分之一。

  3.2 甲方应在本合同签订后五日内,向乙方提交以下所有设计基础资料: 3.2.1 ; 3.2.2 ;

  3.2.3 ; 3.2.4 ; 3.2.5 。

  3.3 乙方在3.2条所述清单基础上,要求甲方提供在资料清单之外但属于乙方履行本合同规定的设计工作所需的其它资料的,甲方应予以配合并在接到乙方补充提交材料清单之日起五日内提供予乙方,但是乙方不得以此为由要求推迟乙方提交设计成果的时间。

  3.4 甲方应当在本合同第4.1所述相应工作阶段开始之前五个工作日内,提交该工作阶段所涉相关主管部门、领导的意见和批示文件等文件复印件各一份。

  3.5 若甲方提交上述3.1-3.4所述任一文件,超过规定期限十日(含十日)以内,乙方按本合同第4.1条规定交付设计文件的时间相应顺延;超过规定期限十日以上的,乙方有权单方重新确定提交设计文件的时间或解除本合同。

  3.6 甲方应当对其提供资料的真实性、正确性、全面性、合法性负责,因甲方提供资料不足或错漏等瑕疵而导致日后出现的更改返工或任何第三方责任,甲方应负全责,并就乙方的更改工作双方另外协商确定甲方须额外支付设计费用。

  3.7 甲方应就本项目与地方职能管理部门进行必要的协调工作。

  3.8 甲方负责本项目因地方行业约束所需的专业部门设计统筹,并以乙方的总体平衡为基础。

  3.9 甲方应配合乙方的工作进程,在尊重乙方工作的`前提下及时提出有关规划设计要求(包括使用功能、技术配置等)和修改意见。

  3.10 甲方收取乙方交付的符合本合同第一、二、四条规定内容的各阶段规划设计成果及相关文件,应及时审查认定,并出具书面修改意见或书面确认函。

  3.11 甲方应按本合同第七条规定内容如期如数向乙方支付工作费用,本合同之设计费必须由甲方支付 (即直接由甲方账户汇入乙方账户内)。如甲方改由任何其他公司(包括其子公司及母公司)支付,甲方必须在汇款前提供有效的付款委托函予乙方。

  3.12 甲方应支持乙方的设计回访工作,并提供相关资料复印件给予乙方归档。

  第四条 乙方责任

  4.1 乙方应按本合同第二条规定进行设计工作并提交规划设计成果及相关文件。本项目设计按以下分阶段进行(审查、审批、公示时间不计算在下列工作时间内):

  4.1.1 第一阶段,自本合同已签订、乙方收到甲方按照本合约3.1-3.3条提交的资料、乙方在收到甲方按照7.2.1条支付相应费用该三条件共同满足之日起日内,完成 (第一轮成果),该成果用于,一式 份;

  4.1.2 第二阶段,自乙方在收到甲方按照本合约3.4条提交的资料且甲方按照7.2.2条支付相应费用之日起日内,完成 (第二轮成果),该成果用于,一式 份;

  4.1.3第三阶段,自乙方在收到甲方按照本合约3.4条提交的资料且甲方按照

  7.2.2条支付相应费用之日起日内,完成 (第三轮成果),该成果用于,一式 份;

  4.1.4 本项目的工作程序与具体的工作时间可由甲乙双方根据规划行政主管部门的要求协商确定和对上述工作时间安排进行调整,调整后甲乙双方完成相应工作的日期相应顺延,且免除因日期顺延产生的相应责任及权利。

  4.2 乙方负责按相应规划行政主管部门的批复意见对各阶段规划成果进行修改,并按规划行政主管部门的要求参加专家评审会并进行汇报。

  4.3 乙方对规划设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

  4.4 乙方指定为负责人,全面组织协调本项目规划设计各项事宜。

  电话: 电邮: @gzupds.com

  4.5 乙方负责保管归档全部规划设计底图及原始规划设计文件。

  第五条 技术要求和设计质量

  5.1 本项目规划设计必须执行中华人民共和国现行规划行业设计规范、规定、规程、条例、标准等。

  5.2 本项目规划设计文件应符合行业及地方通用标准和惯例,符合《广州市城市规划管理技术标准与准则》的要求。

  5.3 本项目规划设计文件应满足甲方提供的项目委托书中经双方认可的技术要求。

  第六条 成果认定

  6.1 乙方按本合同第4.1条规定完成各阶段规划设计成果及相关文件,应以甲方书面认可的成果作为该阶段规划设计成果交付。

  6.2 乙方交付各阶段规划设计成果后,甲方应在5个工作日内向乙方提出对该阶段规划设计成果的书面反馈意见或书面确认函;逾期将视为甲方同意该阶段规划设计成果。

  6.3 针对乙方提交的各阶段工作成果,如因甲方或任何第三方原因等非因乙方过错原因而需要进一步修改的,甲方应当就修改要点及修改要求书面形式明确告知乙方,乙方应当在收到甲方书面意见之日起十日内就甲方的修改要求提交修正后的工作成果,修改期间构成乙方按照合同第4.1条规定交付期间的延迟;修改次数以两次为限,超出两次需要继续修改的,甲方须另行向乙方支付费用,具体费用标准双方另行协商确定,否则乙方有权不再继续修改或解除本合同。

  6.4 乙方按本合同第4.1条规定进行各阶段规划设计成果交付后相应的送审工作,并以有关规划行政主管部门的书面审批同意文件为该阶段送审工作成果。因甲方或乙方原因暂停或终止该阶段送审工作超过30个工作日的,甲乙双方应就该阶段送审的确认另行协商工作成果。

  6.5 乙方提供最终成果文件和图纸一式三份,及最终成果电子文件一式一份。

  第七条 费用及支付方式

  7.1 费用

  7.1.1 经双方协商,改造规划设计总费用为人民币整(¥元)(总费用不因政府批文批出总建筑面积的增减而变化)。

  7.1.2 本费用包含本项目共次正式成果费用。即:。

  7.1.3 本合同4.1条所述各阶段成果提交后,因非乙方过错而造成该阶段成果修改的,其费用由双方协商后另计。

  7.1.3 本项目不含 费用。

  7.2 支付方式

  7.2.1 定金及第一阶段费用:自本合同签订后 五 日内,甲方应支付总费

  

设计委托书15

  一、项目介绍

  1.项目概述

  水竹山公园,又称儿童公园,位于辽宁路东侧,占地18.54万平方米。山的周围有一条路,两边种着雪松,山的北边建了一个儿童公园,增加了一批儿童游乐设施和十二生肖雕塑。1984年,改为汕头公园。公园分为儿童游乐、文化娱乐、登高眺望、静养四大功能区。每年元宵节期间,这里都会举行元宵节。

  二、公园景观设计基础

  1.建筑总平面设计

  2景观规划方案

  3其他相关规定

  三、景观设计的基本原则

  1 .坚持社会化原则。

  青岛作为旅游城市,必然会发挥城市形象展示的作用。也是市北区最北的公园,承载了大量的休闲需求。但主要是针对孩子。赋予环境宜人的艺术感染力,美化居住环境,体现社区文化,促进人际交往和精神文明建设,倡导公众参与设计、建设和管理。

  坚持节约原则。

  在实事求是的基础上进行设计,以软装布景为基石,注入文化和活力,拓展活动空间。符合市场发展需要和当地经济条件,注重节能、节材和合理利用土地资源。提倡简约朴素,反对华而不实的铺张浪费,尽可能采用新技术、新材料、新设备,以达到优异的性价比。

  坚持生态原则。我们应该努力保持现有的良好生态环境,改善原有的不良生态环境。倡导将先进的生态技术应用于环境景观的塑造,利用人类的可持续发展。

  四、景观设计的基本概念

  规划目标

  创造一个儿童玩耍的空间,认真研究基地现状,结合项目实际情况,深入细致地考虑基地的功能间结构,合理确定交通系统和景观系统的组织和空间体系,精心构建一个分工明确、布局合理、交通顺畅、环境宜人的现代儿童玩耍空间。充分解读本项目的区位特点,打造梦幻童话世界。

  坚持可持续发展理念,强化土地利用。努力在儿童公园营造高品质的景观环境,形成绿树、清水、空气清新的宜居空间。注意儿童环境空间的设置。协调各种功能属性的使用,形成相互关联、互不干扰的区域关系,以提高内部功能的共享和整合,提高其使用效率。组织各功能块内各类人流与公交线路的关系。

  安全第一,这是所有家长关心的问题。中国父母让孩子玩冒险游戏是相当矛盾的。在孩子眼里,我们的细节设计可能是在限制他们的玩耍空间?他们喜欢热闹,想象力丰富,喜欢成群结队地在空旷的`地方狂奔。所以过分的自我可能会让孩子完全不在设计师设计的地方。

  最重要的一点是尊重孩子的意愿,创造适合孩子游戏特点的场地环境。有条件的话可以和孩子沟通一下场地和活动的类型。你可能会发现,他们理想的游戏场地模式和我们认为理所当然或者按照常规经验构建的模式是有区别的。孩子想象力丰富,经常问令人瞠目结舌的问题。行动思维往往不受常识的约束,具有冒险性、群体性、模仿性的特点。通过对交流后的信息进行总结和分析,你可以发现孩子喜欢在什么样的环境中玩耍。

  五.总平面

  1规划布局

  本着“生态、创意、精致”的理念,我们尊重原有的规划结构。

  2交通组织和停车

  满足交通分流,提供所需停车位。

  3绿色景观

  在绿化景观设计中,整个绿化系统贯穿整个。儿童公园通过空间高差的变化以及地面、平台和建筑绿化的有机结合,努力营造多层次的绿化生态环境。平台绿化以草、花、灌木为主,地面绿化与平台绿化相辅相成,种植高大树木。同时布置雕塑、景观墙、落花床、草地、休息平台。必须考虑设备位置和颜色因素,如光线、阴影、阳光和风。另一个重要因素是场地的颜色。色彩对孩子有明显的影响,鲜艳宜人的色彩会带给孩子快乐的情绪。

  六.景观设计元素(包括但不限于)

  景观设计应考虑以下内容(包括但不限于):

  1.体现儿童主题公园的景观元素。

  2.绿化种植景观:组团绿地、平台绿地、建筑基础绿地、垂直绿化、湿地水生植物、广场绿化等。

  3.道路景观:机动车道、人行道、路缘、车档、立柱等。

  4.场所景观:健身游乐场、儿童游乐场、休闲广场、中小学入口等。

  5.硬质景观:雕塑小品、儿童游乐设施、围栏/围栏、挡土墙、坡道、台阶、景观墙、种植容器、椅子/凳子等。

  6.水景:护岸、桥梁、栈道、景观水、喷泉、溪流等。

  7.遮蔽景观:亭子、走廊、脚手架、膜结构等。

  8.高视点景观:图案、色块、色彩、层次、密度等。

  9.绿地给排水。

  10.景观照明。

  11、建筑改造

  七.设计成果要求的工作内容

  第一阶段:景观设计方案阶段【历日】;提交的结果如下:

  1设计规范

  2景观设计的总体布局

  3总体景观规划

  4整体景观的鸟瞰图

  5重要节点方案图

  重要节点参考:儿童公园入口广场、中心广场、“108套”饰面广场和登高平台小品设计。

  以上结果提供3套文字和1张CD。

  第二阶段:景观施工图设计阶段【历日】

  提交的设计结果如下:

  1)一般结构描述

  2)总体规划

  3)部分细节

  4)道路路面施工详图

  5)竖向设计图纸

  6)景观照明图施工图

  7)给排水施工图

  8)水景施工详图

  9)护岸施工详图

  10)绘制施工详图

  11)绿化种植施工图

  12)工程量清单。

  以上成果获批后,提供景观施工蓝图8套,光盘1张。

  八、设计方案提交时间

  最迟应提交本项目的设计成果方案。

  最迟应提交本项目的设计成果和施工图。

【设计委托书】相关文章:

设计委托书08-10

设计委托书08-26

【精选】设计委托书07-28

(经典)设计委托书07-26

项目设计委托书04-30

规划设计委托书07-05

设计委托书【精】07-15

设计委托书【热】07-15

【热】设计委托书07-15

【精】设计委托书07-15