【精选】设计委托书
只要在委托人的委托书上的合法权益内，被委托人行使的全部职责和责任都将由委托人承担。在办理事务和工作生活中，需要在处理事务上使用委托书的次数愈发增多，委托书的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编整理的设计委托书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
设计委托书1
委托人：
受理人：
有关事项说明
一、本委托书一式二份，审查部门一份、委托单位一份。
二、正文部分由建设单位填写，附表由设计单位填写。
三、填表内容应真实、准确、具体，一律用钢笔或签字笔填写，字迹要端正、清楚。
四、自收到审查意见书后，建设单位应督促勘察、设计单位在一周内完成审查意见回复，最长不得超过2个月，如超过2个月仍未回复的【包括历次回复间隔超过2个月的.】，将视为审查终止，我中心不再保留该项目所有审查资料。
五、技术性审查工作结束后，建设单位应在3个月内到我中心办理相关手续，逾期未办理的，我中心不承担相关责任和保存图纸【含勘察文件】的义务。
六、若修改内容涉及各专业图纸且有重大变更的，则应按要求重新申报施工图审查。
七、建设单位应当妥善保存审查资料，包括：审查意见书、回复意见书【含变更通知单】、合格盖章图纸、施工图审查合格证、抗震审查合格证，以上资料如遗失无法补办。
八、收费依据：宁价房[20xx]292号、宁价[20xx]10号、宁财综字[20xx]2号文
收款单位：南京市建设工程施工图设计审查管理中心 帐 号：xxxxxxxxxxxxxxxxxx 开 户 行：招商银行城西支行
施工图设计文件审查委托书材料清单
委托人：(盖章) 受理人：(盖章)
日 期： 日 期：
设计委托书2
漫步地中海园区，给水、消防、排水、采暖外网委托沈阳万宸建筑规划设计有限公司进行设计。
一、给水
1、园区低区给水外网设计；
2、园区高区给水外网设计；
3、园区总水源设在园区的西北角，阀门井位置见附图。
二、消防
消防给水外网设计。
三、排水
1、地下室强排系统，废水外网设计；
2、园区雨水系统、污水系统、采用分流制外网设计；
3、园区排水系统主管线，市政绝对标高见附图；
4、园区雨水、污水管均采用水泥管。
四、采暖
1、市政热力主管线在园区的'西侧，南北走向，由4#楼北侧进入换热站。热网供水温度为50℃，回水温度为45℃，换热站出入口温度是可调的；
2、换热站设在地下室，由当地热力公司及相关单位进行设计。
3、采暖外网系统设计；
五、电器专业
1、甲方应提供市政电力线路的进线方向，电压等级，是否有两路市政电力线路？在园区内的绿地上设室外箱式变电站，给各建筑单位供电。
答复：由电业局设计，不做委托。
2、甲方应提供市政电信（含电话、有线电视）线路的进线方向。
答复：电话网络进线点，提供在4#楼西侧进线。电视进线在东侧黑油炸杆引入(1#楼东侧)。
六、其它
园区燃气管网由当地燃气公司及有关部门进行设计。
设计委托书3
xxx设计咨询有限公司：
xxx工程已经《项目批复文件名称》(文号)文件批复，根据采购结果(依据文件)决定委托你公司编制该工程设计文件，具体要求如下：
一、工程名称：xxx工程，工程编号：xxx。
二、工程概况：
三、工程投资、规模及范围：
四、要求设计文件内容符合该工程立项批复(可行性研究报告、初步设计)文件、有关规范性文件及取费标准要求。
五、请你院认真分析网络、业务、管理等实际情况，进行细致的查勘、调研工作，提出设计方案和工程实施方案。
六、请各市分公司给予必要的协助。
七、进度要求：请你公司于x年xx月xx日前提交设计文件(含电子版)并通知建设单位。
八、本工程联系人：
部门xxx，姓名xxx，电话xxx，邮件xxx，传真xxx
部门xxx，姓名xxx，电话xxx，邮件xxx，传真xxx
委托人：
20xx年xx月xx日
设计委托书4
设
委托单位：工程名称：建设地址：设计阶段：承包单位：
计 委 托 书
********************院：
兹委托你院进行 工程 设计，建筑规模：总投资： 万元，请予安排为盼。
委托单位：（盖章）
年 月 日
附件：
1、批准建设文件。 2、设计使用要求。 3、建设红线图。
通讯地址： 联系人： 电话：
委 托 设 计 项 目 表
设计委托书5
合同号：HT—XMSJ—20090901
甲方：xxx居民身份证号：（以下简称甲方）
项目负责人：
联系方式：
乙方：xxxxx（以下简称乙方）
项目负责人：
联系方式：
签订地点：
签订日期：
以上双方经友好协商，就甲方邀请乙方设计（公寓、别墅）室内装饰方案设计及施工图设计一事达成以下协议：
一、设计资料的提交及方案设计文件、施工图设计文件的提交
1、甲方须按乙方要求，于本合同签定后个工作日内按时将室内设计所需的有关资料送交乙方，并同时向乙方提交一份书面的设计要求。
2、乙方在收到甲方提供的资料后个工作日内将甲方要求的室内装修方案设计文件送交甲方。
3、乙方应在甲方对上述方案设计文件确定后个工作日内将上述方案设计文件相应的室内装修施工图设计文件送交甲方。
二、设计收费及支付办法
1、双方约定本项目的室内设计费为人民币 万 仟 佰 圆整（￥）
2、费用的'支付时间：
●本合同一经签定，甲方应立即向乙方支付设计费总额的40，计人民币 万 仟 佰 圆整（￥）作为定金。如甲方对方案设计不予认可时，定金不予退回。
●在乙方提交给甲方上述施工图设计文件，甲方向乙方结清剩余设计费60%，计人民币 万 仟 佰 圆整（￥）。
三、设计方案修改及版权
1、在乙方向甲方提交方案设计文件的三日内，甲方应对方案设计文件进行书面确认。如甲方认为该方案设计需要修改，应提出书面修改意见。修改意见得到乙方认可后，双方约定修改文件的提交日期，由乙方负责根据甲方的书面修改意见对原方案设计进行一次修改，并在约定日期内交甲方确认。
2、对于一次以上（含一次）的整体方案修改（指甲方在功能与风格上的修改意见与甲方确认的设计要求不符），甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的30，并同时约定修改文件的提交日期。
3、对于两次以上的局部方案修改（不含两次，每次不限修改处），甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的10，并同时约定修改文件的提交日期。
4、本项目的设计版权为乙方所有，甲方有责任对此进行保护，不得将本项目的设计造型、设计文件、相关技术参数提供给第三方或其它项目使用。
四、违约责任
1、甲方未按本合同规定日期付款时，应支付乙方违约金，每延误一天，按总设计费的千分之三支付违约金。
2、乙方未按本合同规定日期交付文件时，应支付甲方违约金，每延误一天，按总设计费的千分之三支付违约金。
3、若由于甲方拖延付款，或未能及时向乙方提交设计所需的资料，由此造成的交图时间相应推迟，乙方将不承担违约责任。
4、若出现人力无法抗拒之自然灾害，而造成交付文件时间的延误，乙方不承担违约责任。
五、合同纠纷的解决方式
本合同在执行过程中发生纠纷，甲乙双方应本着友好合作的态度协商解决，协商不成时可依现行法律解决。
六、其他
1、本合同经双方签字（盖章）生效。如有未尽事宜，经双方友好协商可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
通讯地址：
通讯地址：
联系电话：
联系电话：
签字日期：
签字日期：
设计委托书6
委托方：新世界(沈阳)房地产开发有限公司(以下简称甲方)
受托方：沈阳市市政工程设计研究院(以下简称乙方)
项目地点：沈阳王家庄
项目名称：沈阳新世界花园
一、设计内容：
1.沈阳新世界花园一期外道路施工图设计。具体位置见附图。
二.设计基础：
1.国家和沈阳市的相关设计规范和规定。
2.沈阳市王家庄地区控制性详细规划竖向修编图(982-199-38)(修编)。
3.沈阳市王家庄地区控制性详细规划道路系统规划图。
4.王家庄堤防护坡工程设计。
三.设计要求：
1.设计应符合国家相关规范和规定。
2.根据“设计基础”中的文件要求和功能齐全、技术先进、施工安全、经济适用的原则。
3.提供沈阳新世界花园一期围堤外的路网图、平面横断面图和竖向设计图。
4.设计文件的组成和深度：
(1)设计总结：
A.项目规模和主要项目内容；
B.确定道路和广场详细尺寸的依据；
c、设计断面与地上电杆线、地下管线的详细配合及局部断面的断面设计；
d、路面设计标高与两侧建筑物及地形的匹配；
e、路面结构组合、新型路面材料的选择依据、防止翻浆的措施、逐步加强路面的步骤和方法；
F.采用其他新技术。
2平面(地形)图设计要求：
比例尺为1/500 ~ 1/1000，包括规划道路中心线和施工中心线的坐标、平面曲线要素、机动车道、非机动车道、人行道(边石)、辅路及道路各部位的尺寸、人行通道的尺寸和位置、道路沿线穿越道路的处理方法、建筑物出入口。
(3)剖面图的设计要求：
比例尺纵向为1/50 ~ 1/100，横向为1/500 ~ 1/1000，包括穿越道路的设计路面标高、竖曲线的尺寸和标高及其要求等。
(4)横断面图设计要求：
比例尺为1/100 ~ 1/200，平面道路横断面图、设计横断面图(不同路段)、当前道路横断面图及其关系、大填挖方路基设计、地上杆线、特殊拱曲线详图等。
5]广场或交叉口(平交)设计(地形)详图：
采用1/200 ~ 1/500的比例尺，标明平面各部分的详细尺寸、网格线的交叉标高、设计标高、停车场位置、中心岛、方向岛、绿化、雨水入口和各种管线、交通设施(灯杆、护栏、交通标志等)的详细位置和尺寸。)，路面范围和路面结构。
⑹路面结构图设计要求：
柔性路面结构组合详图、刚性路面结构组合详图、结构详图和砌块详图、防止翻浆的`措施和特殊区域的路面结构详图等。
一旦提供本设计中采用的所有标准图纸。
四.设计阶段和设计进度：
1.沈阳新世界花园一期外道路施工图设计时间为日历天。
注：上述工作的开始时间以甲方书面通知为准..
设计文件的要求：
1.提供施工图设计文件：12套；
2.提供上面对应的磁盘文件：2套。
不及物动词本委托书一式四份，甲乙双方各执两份。
甲方：新世界(沈阳)房地产开发有限公司
年 月 日
乙方：沈阳市市政工程设计研究院
年 月 日
设计委托书7
准格尔旗精蓝工程测绘有限责任公司：
龙王渠煤炭集装站运煤公路，本路段全长6 Km，根据公路基本建设程序，为尽早完成工程前期工作，现将该路勘察设计任务委托你单位承担，按一阶段施工图设计，并具要求如下：
一、资质要求：
要求资质具有公路设计丙级（含丙级）以上。
二、公路测设等级及设计依据
1、公路等级：按山岭重丘区三级公路设计；
2、设计行车速度为40Km/h；
3、路基宽度12m，路面宽度11。4m，两侧安装路牙石；
4、桥涵设计荷载标准：公路棦蚣侗曜迹？
5、路面计算轴载：BZZ？00；
6、桥梁宽度、涵洞长度与路基同宽；
三、其它指标
按照整体协调性、对生态环境最小程度的破坏和最大程度的恢复、良好的景观生态效应、安全高效性等原则组织勘测设计工作；同时要满足交通部有关标准、规范的.要求。
平、纵曲线、路基、路面、桥涵、路线交叉、交通工程及沿线设施等指标按有关技术标准和技术规定执行。因投资有限，在保证工程安全的前提下，尽可能多做设计比选，以降低工程造价。认真做好地质和筑路材料调查，尽可能就地取材。因考虑是专用公路，公里桩、界桩、百米桩、桥涵位置桩必须做。同时要设计公路的标志、标线。其余指标应满足交通部《公路工程技术标准》JTG B01—20xx的相关要求。
需要注意一下几点：
1）应控制好路基最小填土高度，做好特殊路基处理调查。
2）若用风积沙填筑路基较高时，应考虑边坡稳定问题，以做好路基包边处理。
3）尽量少占耕地，少拆迁房屋，路线经过村庄时，按平面交叉处理。
4）农村公路成直角急转弯如拐点处，如占地拆迁量较大确无法满足设计要求时，可视具体情况做平面交叉处理，但应设计交通标志，进行限速。
5）做好筑路材料料场及外购材料的调查，与当地政府签订对筑路材料料场取料的意向书。
6）做好征地拆迁调查，占地、拆迁建筑物、砍树、电力、电讯等设施的数量调查，调查必须符合规范要求。
关于勘察设计费，另在勘察设计合同中明确。
请抓紧时间做好外业和内业工作，务必于20xx年5月1日前提交设计文件（包括施工图设计预算）6份。
xx集团有限责任公司
20xx年3月28日
设计委托书8
一 、设计内容：
本次设计内容为生物安全实验室工程，建筑面积约为250m2，包括一间 ABSL实验室以及两间BSL实验室，根据规范要求设置配套房间，具体布局见工艺平面图。
根据建设方提供的工艺平面图，委托设计方作净化空调、电气及自控方面的设计。
二 、空调专业：
（一）室外主要气象参数：
夏季空调日平均温度 25.5℃
夏季空调计算干球温度28.4℃ 夏季空调计算湿球温度25.0℃ 冬季空调计算干球温度－14℃ 冬季采暖计算干球温度－11℃ 最热月月平均计算相对湿度 83% 冬季空调计算相对湿度 58% 夏季平均风速4.3m/s 冬季平均风速5.8m/s 夏季大气压力 994.7hPa 冬季大气压力 1013.8hPa
（二）室内设计参数：
1 、ABSL-3实验室：温度18-25℃，相对湿度：30%-60%，最小换气次数15次/h，与室外方向上相邻相通房间的最小负差：-10Pa,相对于大气的最小负压不应小于-40Pa。
2、 BSL-3实验室：温度18-25℃，相对湿度：30%-60%，最小换气次数15次/h，与室外方向上相邻相通房间的最小负差：-10Pa,相对于大气的最小负压不应小于-30Pa。
3、主实验室的缓冲室：温度18-27℃，相对湿度：30%-70%，最小换气次数15次/h，与室外方向上相邻相通房间的'最小负差：-10Pa。
4、准备间：温度18-27℃，相对湿度：30%-70%，最小换气次数15次/h，与室外方向上相邻相通房间的最小负差：-10Pa。
5 、半污染区对清洁区的缓冲：温度18-26℃，最小换气次数10次/h，与室外方向上相邻相通房间的最小负差：-10Pa。
6 、二更：温度18-26℃，最小换气次数10次/h，与室外方向上相邻相通房间的最小负差：-10Pa。
7、 一更：温度18-26℃，最小换气次数10次/h，与非洁净区保持一定正压。
（三）冷热源形式：
1、冬季热源为采暖热水，供回水温度：。
2、夏季冷源和过渡季节冷热源由放置于室外的风冷冷热水机组提供。
3、建设方不提供蒸汽源，冬季加湿采用电极加湿。
（四）方案说明：
1、系统划分：
整个实验室共用的一个全新风系统，送风系统经过粗、中、高三级空气过滤。排风必须经过高效过滤器过滤后排放，排风机组一用一备。
主实验室设置气密阀以便消毒。
2、室内气流组织：
实验室内个区域之间的气流方向应保证由清洁区流向污染区，由半污染区流向污染区。
实验室内各种设备的位置应有利于气流由“清洁”空间向“污染”空间流动，即将生物安全柜、隔离器、离心机等设备放置于排风夹墙一侧，最大限度减少室内回流与涡流。
各净化空调系统采用高效过滤器均布顶送，排风采取下侧排风的气流组织方式，高效排风口应设在室内被污染风险最高的区域。
3、空气过滤处理流程：
新风 → 尼龙滤网 → 粗效过滤器 → 中效过滤器 → 高效过滤器 → 洁净区 → 高效过滤器 → 室外
4、表冷和加热段共用一个盘管，介质为水。
5、夏季再热采用电加热，分档控制。
（五）动物饮用水采用专用的饮用水水瓶或容器通过高压灭菌器出入实验室。 （六）CO2培养箱用CO2钢瓶置于机房，通过气体管道连接至CO2培养箱。
三、电气自控专业：
（一）电气部分
1、电力负荷等级为一级。其中生物安全柜等工艺设备、部分空调用电设备和自动控制系统的电力负荷属一级负荷中的特别重要的负荷。双路电源引自配电室不同的回路电源，并设置双路互投装置保证供电可靠性。
2、洁净区内照明灯具应选择专用无尘洁净灯具，嵌入式安装。
3、每间实验室根据工艺要求设置插座，安全柜等特别重要负荷应在配电柜中单独设置开关。
4、高压锅用电电量需考虑充足。
5、参考原建筑的防雷接地系统，在淋浴间设置局部等电位，金属墙板与建筑主筋连接做接地保护。
6、室内照明根据规范要求为300-500LX。
（二）消防部分
1、消防系统考虑报警及灭火器系统，不设喷淋系统。报警强切应考虑本实验室的特殊性，应将环境系统作为一类负荷考虑。即消防报警不切断风机电源。
2、消防报警设置烟感、温感传感器和报警控制器，接入楼内原报警系统。
（三） 闭路监视系统
1、在3间主实验室、准备间和洗涤消毒间内设置彩色云台变焦摄像机，主入口设置定焦彩色摄像机。
2、闭路监视系统应考虑配置先进的数字摄像系统。
3、闭路监视室应考虑参观和教学。
（四）门禁连锁系统
1、 在缓冲间设置双门互锁装置，在主入口设置刷卡门禁，刷卡系统要求能记录出入人员资料，并能设置出入级别。
2、互锁门在紧急情况下能打开，以便人员撤离。
（五）空调系统自动化系统
1、 设置计算机监控系统，应选用先进的DDC控制，尤其要考虑自控系统的可靠性。
2、自控系统应设置电能消耗监视，以便管理人员掌握能源消耗。
3、实验室内均应设置温湿度、压力监视。
4、在有压力要求的房间如缓冲等初设置压力监视。
5、应设置压力超限报警，如报警工作人员能尽快撤离。
6、应对过滤器状态进行监视报警，如堵塞提示工作人员更换。
7、应对冷热源系统进行控制和监视。
8、空调自控系统应考虑节能，建议选用变频空调系统。
（六）电话和网络系统
1、各主要实验室和准备间内设置内线电话和外线电话各一部，外线电话选用具
有传真功能电话机，洁净区内其它房间根据需要设置内线电话。
2、计算机网络接口在工作台周围布置，1个工作台设置2～3个。
3、中控室内应设置外线电话。
四、附表：
实验仪器及规格参数清单（经建设方、设计方和供货厂家三方确认）。
设计委托书9
工程名称：______________________________
工程地点：_______________________________
合同编号：______________________________
（由设计人编填）
设计证书等级：__________________________
发包人：________________________________
设计人：________________________________
签订日期：______________________________
中华人民共和国建设部监制
国家工商行政管理局
发包人：____________________________________________________________________________________
设计人：____________________________________________________________________________________
发包人委托设计人承担_______________________________________________________工程设计，工程地点为____________________________________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条本合同签订论据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据
2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2.2发包人提交的基础资料
2.3设计人采用的主要技术标准是：_________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1合同书
3.2中标函（文件）
3.3发包人要求及委托书
3.4投标书
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
第七条费用
7.1双方商定，本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。
7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费（#url#）。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。
第八条支付方式
8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20％，计_______________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。
8.2设计人提交_______________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30％，计________________万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50％，计_______________万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。
8.3双方委托银行代付代收有关费用。
第九条双方责任
9.1发包人责任
9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。
9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。
9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的.上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。
9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护
装备。
9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。
9.2设计人责任
9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计合理使用年限为_______________年。
9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。
9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的％。
9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
第十条保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条仲裁
本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
第十二条合同生效及其他
12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。
12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
12.7本合同双方签字盖章即生效，一式___________份，发包人__________份，设计人___________份。
12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称：___________设计人名称：___________
（盖章）（盖章）
法定代表人：___________（签字）法定代表人：___________（签字）
委托代理人：___________（签字）委托代理人：___________（签字）
项目经理：___________（签字）项目经理：___________（签字）
住所：___________住所：___________
邮政编码：___________邮政编码：___________
电话：___________电话：___________
传真：___________传真：___________
开户银行：___________开户银行：___________
银行帐号：___________银行帐号：___________
建设行政主管部门备案：___________鉴证意见：___________
（盖章）（盖章）
备案号：___________经办人：___________
备案日期：____年____月____日鉴证日期：____年____月____日
设计委托书10
委托设计方 （以下简称： “甲方”）
受委托方 （以下简称： “乙方”）
甲方委托乙方承担本合同所列室内装饰工程的整体方案的设计，经双方友好协商，签订本合同，作为双方共同遵守的依据。
一、设计明细：
甲方委托乙方对位于京昆高速保定段的所有服务区、停车区的餐厅、超市、工艺品区、办公等区域进行室内装饰整体方案的设计，该工程项目户型 使用面积 平方米。
二、设计费收取：
第一条：本委托设计合同设计费 元/平米计取，设计费总额￥ 元，人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元整。
第二条：甲方于签订委托设计合同时支付设计费总额的60%，计￥ 元，人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元整。初步设计方案确定后，甲方按实地测量面积交纳设计费余款，乙方进行全套图纸的绘制。
第三条：小型公共工程装修项目的设计费或其他方式（非面积单价）计算的设计费，支付方式、比例必须报请设计部经理批准。
三、设计周期：
第一条：乙方在现场测量后 天内完成初步设计方案。
第二条：在甲方确定初步设计方案后，乙方于 天内完成整套图纸的绘制。
四、甲方权利及义务：
第一条：本合同签订时，甲方应提供给乙方进行设计所需的原建筑有关图纸资料。
第二条：甲方在接到乙方初步设计方案（平面布局图，顶面图，效果图，预算书）已完成的通知后，有义务在7日内对方案设计文件进行书面确认。如甲方认为该设计方案需要修改，应提出书面修改意见。双方根据修改内容确定修改文件的提交日期。乙方负责在约定日期内对原方案进行修改，如期提交。
五、乙方权利及义务：
第一条：乙方按甲方签定确认的《设计任务书》要求进行设计，乙方在约定的期限内完成初步设计方案，并与甲方进行沟通，讨论。初步设计方案确定后，乙方有义务按甲方要求（不得少于2个工作日），在约定的设计时间内完成设计方案。
第二条：按双方约定，工程项目由乙方设计并施工的`，在设计完成后，甲方与乙方签定家装合同并交纳工程首期款，乙方同时向甲方提交全套相应设计文件。设计师在施工过程中，负责处理有关图纸内容中一切技术性问题，并按公司要求参加现场技术交底及阶段验收工作。
第三条：若甲方未委托乙方进行施工，甲方可在支付全额设计费用后索取相应设计文件。乙方设计师负责对甲方或甲方委派的施工负责人到施工现场进行一次详细的技术交底。但乙方对双方已确认的方案不再有修改的义务，若甲方有修改需求，可与乙方协商，并交纳 元/次的方案变更费用。
第四条：对乙方设计师所提交的方案，甲方认为与自己的期望值偏差较大，乙方应为甲方更换设计师，但仅限更换一次，且设计周期需顺延。
六、设计方案修改及版权：
第一条：对于一次以上（含一次）的整体方案修改（指甲方在功能与风格上的修改意见与甲方确认的《设计任务书》要求不符），甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的30%，并同时约定修改文件的提交日期。
第二条：对于两次以上的局部方案修改（不含两次，每次不限修改处），甲方每次均需向乙方另外支付 元/次的方案变更费用，并同时约定修改文件的提交日期。
第三条：本项目的设计版权为乙方所有，甲方有责任对此进行保护，不得将本项目的设计造型、设计文件、相关技术参数提供给第三方或其他项目使用。如甲方将上述图纸另作其它用途或公开发表，须事先征得乙方书面同意。
第四条：为保证甲方利益，乙方须对甲方身份背景，项目的各项内容进行保密。
七、违约责任：
第一条：因乙方原因造成本合同约定的设计完成日期延误的，每延一日乙方须支付甲方设计费总额的1%作为违约赔偿金。
第二条：因乙方原因造成中途停止设计的，乙方须书面通知甲方，按照设计费总额20%支付给甲方作为违约金，并将甲方已付的设计费返还甲方。
第三条：如因甲方原因造成本委托终止时，甲方应以已付费用作为违约赔偿，乙方有权不予退还。
八、纠纷解决方法：
第一条：双方出现不能自行协商解决的问题，双方同意按以下第 种方法解决。
1、到乙方所在地区行业管理仲裁机构解决。
2、到乙方所在地区人民法院诉讼解决。
第二条：如因不可抗力因素造成合同终止，双方互不承担违约责任。
九、其它：
第一条：本委托书可作为《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》附件，与之具有同等法律效力。
第二条：本合同双方签字（盖章）之日起生效，本合同一式三份，甲方一份、乙方两份，如有未尽事宜，双方另行协商解决。
甲方： 乙方：装饰设计有限公司
代理人签字： 代理人签字：
联系电话： 联系电话：
日期： 日期：
设计委托书11
委托方：______
设计方：______
根据宜昌市人民政府办公室请示报告处理单第[368]文的批示意见及落实方案，湖北南洋星实业投资公司全权委托宜昌市建筑设计研究院有限责任公司对该工程进行项目设计与规划。
项目地址：位于________地下建筑设计。地块状况：已提供相关地质结构，管线结构，人防7361工程结构结构图等相关电子档数据。需实际使用面积达到2500—3000平方米。
其它相关事宜我司积极与贵单位沟通。
委托方：______
____-____-____
设计委托书12
今委托武夷山建筑设计研究院有限公司进行我公司 项目的总图规划及单体工程施工图设计。
一、工程概况：
1、建设单位：
2、项目名称：㎡。 3、建设地点：。
二、总图规划：
1、规划建设用地为 ㎡。
2、本厂区建筑密度为 3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。 三、单体工程名称及结构类型： 1、单体类型及结构类型：
1）、1#厂房，采用结构； 2）、2#厂房，采用 结构； 3）、3#厂房，采用结构； 4）、宿舍楼，采用 结构。 2、单体平面以双方最终认可的.平面图为准。 四、设计条件：
1、提供的有关设计资料清单见附表1；
2、各专业的具体设计要求详见附表2~8（表中打“√”者为设计首选内容）。 3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。 五、附表1~8作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。
设计委托书13
委托方：xxx
设计方：xxx
根据宜昌市人民政府办公室请示报告处理单第[368]文的批示意见及落实方案，湖北南洋星实业投资公司全权委托宜昌市建筑设计研究院有限责任公司对该工程进行项目设计与规划。
项目地址：位于xxxx地下建筑设计。地块状况：已提供相关地质结构，管线结构，人防7361工程结构结构图等相关电子档数据。需实际使用面积达到25003000平方米。
其它相关事宜我司积极与贵单位沟通。
委托方：xxx
xx-xx-xx
设计委托书14
甲方: (以下简称甲方)
乙方:装饰工程有限公司(以下简称乙方)
甲方委托乙方对工程项目（以下简称该工程）需要进行室内装饰设计，甲方应向乙方交纳设计定金____元
( ①100 M2以下的设计定金为1000元整；②100~150 M2设计定金为1500元整：③150 M2以上的.设计定金为2000元。）
1、乙方在接到甲方的设计定金后，乙方将在双方约定的时间内到甲方现房丈量尺寸，并在丈量后___日内向甲方提供设计方案（平面、立面等设计图纸及预算方案）。
2、甲、乙双方签定本协议后，乙方将按甲方的装修图及修改意见，进行设计，直至甲方确认为止。甲方认可乙方设计方案及预算方案后，在签定施工合同后，设计定金退还甲方。
3、如甲方只需要乙方的设计方案而不需要乙方施工，甲方按乙方设计收费标准交纳设计费用后取走设计方案；（设计费：60/M2）。如单纯设计需要我方设计师现场交底则在上述收费中加收30%作为设计师现场交底费用。
4、本委托书一式二份，甲、乙双方各执一份，签字盖章后生效。
甲方：（签章）乙方：（签章）
联系电话：联系电话：
____年____月____日____年____月____日
设计委托书15
今委托河南华创建筑设计有限公司进行我公司 鸿生颐天苑老年社区 项目的总图规划及单体工程施工图设计。
一、工程概况：
1、建设单位： 晋城市鸿生房地产开发有限公司 。
2、项目名称： 鸿生颐天苑老年社区 总建筑面积约 169047 ?O。
3、建设地点： 晋城市陵川县开云街与仕林路交叉口 。
二、总图规划：
1、规划建筑用地面积为 79852.66 ?O。
2、本小区建筑密度 25.05% 、建筑容积率 1.95 、绿地率 35.64% 。
3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。
二、单体工程名称及结构体系：
1、单体类型及结构类型：
1）、沿街多层商住楼，采用 底框 结构；
2）、多层住宅， 采用 砖混 结构；
3）、小高层住宅， 采用 剪力墙或异型柱结构；
4）、高层公寓， 采用 框架剪力墙 结构；
5）、6层综合楼， 采用 框架 结构；
6）、3层幼儿园， 采用 框架 结构；
2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。
三、设计条件：
1、提供的有关设计资料清单见附表1；
2、各专业的具体设计要求详见附表2~8（表中打“∨”者为设计首选内容）。
3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的.要求。
四、附表1~8作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。
委托单位： （盖章）
日 期： 20 年 月 日
【设计委托书】相关文章：
设计委托书08-10
设计委托书08-26
(经典)设计委托书07-26
项目设计委托书04-30
规划设计委托书07-05
设计委托书【精】07-15
设计委托书【热】07-15
【热】设计委托书07-15
【精】设计委托书07-15
【热门】设计委托书07-13