设计委托书

设计委托书[合集15篇]

　　如果被委托人没有做出违背国家法律的任何权益，委托人无权终止委托协议。在现在的社会生活中，接触并使用委托书的人越来越多，写起委托书来就毫无头绪？以下是小编为大家整理的设计委托书，欢迎阅读与收藏。

设计委托书1

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托， 就设计事项，双方经协商一致，签订本委托书，信守执行：

　　一、委托事项：

　　甲方委托乙方对其在晋宁新建的2号车间和成品库进行施工图设计。其中成品库的平面尺寸为长80米、宽50米（25米的两跨）；2号车间平面尺寸为长80米、宽20米（两层）。

　　二、委托设计费用：

　　设计费用按建筑面积6元/㎡收取，2号车间和成品库建筑面积共计7200㎡(80X50+80X20X2)，设计费用共计为：人民币43200.00 元，(大写：肆万叁仟贰佰圆整)。

　　三、付款方式：

　　1、 甲方需在合同签订后2日内支付预付款人民币10000.00 元，(大写： 壹万圆整)。

　　2、乙方在完成2号车间的施工图设计并出蓝图盖设计院章后，再支付人民币15000.00 元，(大写：壹万伍仟圆整)。

　　3、乙方在完成成品库的施工图设计并出蓝图盖设计院章后，再支付余款人民币18200.00元，(大写：壹万捌仟贰佰圆整)。

　　四、乙方施工图设计的时间和交付方式：

　　1、设计时间从甲方把预付款打入乙方银行账户后第二天算起，7天之内完成2号车间的施工图设计任务，14天之内完成成品库的施工图设计任务。

　　2、乙方以蓝图和电子版两种方式交付给甲方施工图纸，蓝图要有设计院盖章，交付数量4份，图幅大小A2。

　　五、乙方的责任：

　　1、乙方设计的施工图要包括以下部分图纸：土建基础部分施工图、钢结构部分施工图、水电、消防部分施工图。

　　2、乙方设计的施工图要达到设计院设计的深度要求，要满足施工人员的使用要求、要达到审图中心的审查要求。

　　3、当本委托书执行完，甲方以后进行项目报审和施工图审查时，乙方有义务进行技术方面的配合与协助。

　　六、甲方的责任：

　　1、甲方要向乙方提供本项目的具体地址、建设单位、工程名称。

　　2、甲方要向乙方提供本项目的地质勘查报告，以便进行准确的基础设计。

　　3、甲方要向乙方说明2号车间和成品库的用途各是什么以及放置何种设备，以免乙方设计条件错误。

　　4、甲方要向乙方提供2号车间和成品库的建筑草图，要注明各自的长宽高要多少、门窗要如何布置。

　　七、施工图知识产权的约定：

　　1、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，甲方拥有施工图的所有权、使用权和修改权。

　　2、甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方的施工图而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任;

　　3、未被甲方采用的方案，知识产权仍归乙方所有;

　　八、甲乙双方的权利义务：

　　甲方权利和义务：

　　1、甲方有权对乙方的'设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方的使用要求和企业文化内涵。

　　2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;

　　3、甲方有义务支付合同约定的相关费用;

　　乙方权利和义务：

　　1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;

　　2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

　　3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品：

　　4、乙方需按照甲方的要求进行施工图设计，并设计修改至甲方满意为止。

　　5、乙方需按照合同约定按时交付施工图纸。

　　九、违约责任：

　　1、甲方如无正当理由提前终止委托的，甲方所付的费用无权要求退回。

　　2、乙方如无正当理由提前终止委托的，所收取的费用应当全部退回给甲方。

　　十、合同生效：

　　本合同一式两份，双方签字或盖章后生效，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。未尽事宜，双方协商解决。

　　户名： 帐号： 开户行：

　　甲 方： 乙 方：

　　甲方签字： 乙方签字：

　　签订日期： 签订日期：

　　年 月 日 年 月 日

设计委托书2

新疆天地源矿业工程技术有限公司：

　　为了加强矿山的安全生产管理，合理开发利用矿产资源，使矿山生产正规化、合法化，根据国家安监总局20xx年第18号令，按照建设项目“三同时”及相关法规要求，现委托贵公司对新疆叶城县乌吉热克乡和谐砖厂砖瓦用粘土矿进行初步设计，并编制安全专篇，委托要求与内容如下，请遵照执行。

　　一、设计原则

　　以20xx年6月新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质研究所编制的《新疆叶城县和谐砖厂砖瓦用粘土矿地质简测报告》的地质资料为依据及新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质研究所编制的《新疆叶城县和谐砖厂砖瓦用粘土矿开发利用方案》，本着“科学、合理、投资省、见效快、因地制宜”的原则进行初步设计。

　　二、设计规模及工作制度：

　　（1）设计规模：开采规模为生产砖瓦用粘土矿2万m3/a。

　　（2）矿山工作制度：工作制度为180天/年、每天1班、每班8小时。

　　三、设计范围：

　　1）采矿

　　（1）矿产资源储量认定为（333）8.98万m3。

　　（2）可采出矿石总量为7.68万m3。

　　（3）开拓方式与采矿方法的确定；生产工艺的选择；

　　（4）生产设备能力的核定及选型（不包括外部运输设备、设施）。

　　2）辅助系统

　　矿区总图运输；

　　3）投资和企业经济效益概算

　　四、外部建设条件：

　　（1）供水：砖厂的'生产及生活用水均为井水。

　　（2）供电：矿区由高压电网供电。

　　（3）外部运输：外部运输全部依托社会车辆，设计不考虑运输设备与设施，矿山只配备交通车辆。

　　矿山所需材料、运输价格及矿石价格、人员工资等，请按当地实际情况计取。产品方案：240（mm）×115(mm)×90(mm)的烧结多孔空心砖。

　　五、建设标准：

　　（1）采矿及配套设备采用成熟、经济的国产或地产设备。

　　（2）矿山厂房结构按照有关规范建造，设计火炉采暖。

　　（3）公用及民用设施就地取材，因陋就简，火炉采暖，对已有设施维护后全部利用。

　　六、资金筹措

　　项目投资以生产建设为主，辅助生产从简，外部工程依托社会，资金自筹。

　　委托方（盖章）：XXXXXX粘土矿

　　委托方法人代表（签字）：

　　20xx年X月26日

设计委托书3

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲方自愿委托乙方为其设计 电气安装工程，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：

　　1．在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的现场建筑布置图，明确设备容量等；作为乙方设计的依据。

　　2．在本协议书签订前，甲方应详细阅读有关乙方的电气安装工程设计细则说明。

　　3．在本协议书签订前，乙方应向甲方提交电路设计费用明细表，并详细介绍相关事项。

　　4．协议变更终止

　　（1）甲方终止协议：甲方承担一切已经用于该电路设计的费用，并支付乙方相应的劳务费用；乙方有权收回已交于甲方的'所有有关电气安装工程的资料及产品，乙方并保留该设计的所有权利。

　　（2）乙方终止协议：乙方承担一切已经用于该电路设计的费用，并返还甲方在此之前所支付的所有费用。

　　（3）以上两条在不可抗拒因素发生时无效。

　　（4）因设计需要而变更本协议时，甲乙双方协商解决。

　　（5）乙方电路设计不满足设计任务书要求时，按乙方终止协议处理。

　　5．付费方式

　　（1）按照乙方向甲方提交的电气安装工程设计费用明细表支付费用。

　　6．本协议三项（协议书，设计说明书，费用明细表），一式两份，甲乙双方各一份；其具有法律依据和效力；乙方保留其最终解释权。

　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

　　代表（签字）：_________ 代表（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

设计委托书4

　　委托方（甲方）：______________

　　承接方（乙方）：______________

　　根据《中华人民共和国合约法》以及其他有关法律、法规规定的原则，结合室内装饰的特点，经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方承担室内装饰设计，并达成如下协议（包括本合约附件和所有补充合约），以便共同遵守。

　　一、甲方委托室内设计的地址______________，房型______________，用途______________，使用面积______________平方米。

　　二、甲方委托乙方室内设计，并且由乙方负责施工，其设计收费标准为每平方米______________元，收取设计费共计人民币______________元。

　　甲方委托乙方室内设计，且乙方不负责施工，其设计收费标准为每平方米______________元，收取设计费共计人民币______________元。

　　甲方应在_______年_______月_______日首期付50%设计费，并与乙方约定上门测量的时间和地点（原已收的300元上门勘测费，应自动转入设计费中）。乙方设计师在测量后天内完成平面布置图、顶面布置图及局总效果图各一张。

　　三、乙方完成初步设计方案后，甲方与乙方设计师经过沟通同意，填写设计方案进程表（见附件），由双方签字确认。甲方应支付设计费余款，乙方设计师将在_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，共_______天完成全套装璜设计图及施工图纸。

　　四、图纸完成后，甲方如有更改意见，再与乙方设计师沟通。乙方根据协商方案，绘制更改图纸，再次填写设计方案进程表，由双方签字确认。

　　施工过程中，设计师应有两至三次去现场放样及指导施工，以过到设计效果。

　　五、双方在未签订装潢施工合约前，全套设计图纸资料由乙方保存，甲方不可将设计图纸及工程造价表带出公司。

　　六、甲方如不按合约约定委托乙方施工，其设计费按原设计费总价增收100%，共计_______元。甲方付清增加的设计费后，由乙方将全套图纸交给甲方使用，并由乙方设计师到现场负责指导。甲方如不支付增收的设计费，乙方应将平面布置图、顶面布置图、电源、电话、电视、多媒体插座位置分布图交付甲方。

　　七、违约责任：

　　1、乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在20天内的，每延期一天应当支付设计费总价的3%违约金给甲方。

　　2、乙方延期21天以上未完成设计图的.，甲方有权解除合约，乙方应退还甲方的设计费用，并承担设计费总价50%的违约金。

　　3、乙方无故终止合约，除退还甲方所交的设计费用外，还应按合约规定的设计费总价的50%作为违约金付给甲方。

　　甲方如要求乙方修改图纸，图纸完工时间由双方另行约定。

　　八、设计合约经双方签字认可后，甲方必须按合约约定支付设计费。如甲方中途反悔，乙方不再退还已收取的设计费。

　　九、本合约中如有未尽事宜，由双方协商解决，也可向市室内装饰行业协会申请调解或向消费者协会投诉。当事人不愿通过协商调解解决，或协商、调解不成时，可以按本合约约定（将以下不选项定的解决方式划去）：

　　（1）向仲裁委员会申请仲裁；

　　（2）向人民法院提起诉讼。

　　十、本合约包括合约附件、补充协议，经甲、乙双方签字或盖章后生效。

　　十一、本合约一式两份，双方各执一份。

　　十二、双方约定以下补充条款：

　　1、___________________________________________________________________________________________

　　2、___________________________________________________________________________________________

　　3、___________________________________________________________________________________________

　　甲方签字（盖章）：______________

　　地址：_____________________

　　电话：______________

　　_______年_______月_______日

　　乙方签字（盖章）：______________

　　地址：_____________________

　　电话：______________

　　_______年_______月_______日

设计委托书5

XX公司：

　　XX市XXXXX开发有限责任公司委托贵公司进行XX区“XXXX”住宅项目施工图设计。

　　一、项目简介

　　1．项目概况：

　　XX住宅区位于XX市XX区北部。该址北临南堡制碱厂，环境污染较为严重，需通过规划的手段改善或回避此弊端。由于该址地处城市边缘，水、电、路、气等配套设施均就近解决，为该区的开发建设提供了必要的方便条件。

　　住宅小区由XX市XXXXXX开发有限责任公司开发。工程占地面积109575m2。小区拟建有品质高雅的中高档花园住宅：拟建有幼儿园、商铺、体育健身等基础设施，小区绿化率达到国家规定的要求，让人感到是生活在绿色的大自然中，使人们拥有一个四季如春的家。

　　2．开发意向：

　　住宅小区的方案设计理念：适应现代生活的需要，突出文化内涵。设计风格和谐统一。面向中层消费群体(碱厂职工与村民)。

　　住宅小区的方案设计宗旨：人无我有、人有我优。随着人们生活水平和文化修养的提高，对住宅的要求，尤其是对环境质量的要求也越来越高，对住宅的通风、采光、安静、绿色、美化等舒适度的要求相当迫切。

　　住宅小区的设计主题：在设计时充分考虑周围环境特点，建筑风格整体高雅大方，能在周围环境中脱颖而出。户型以舒适经济为设计前提。

　　二、规划设计依据

　　1、利用XX空地规划；

　　2、国家有关居住规划设计和住宅设计规范；

　　3、XX市国土资源管理局冀唐国用[20xx]00511号文；

　　4、本项目方案设计任务委托书。

　　三、规划设计要求

　　1、本项目一次规划设计，分两期实施。每期均具备独立完整的实施方案，以利用于分期投入及灵活的滚动销售。

　　2、根据开发意向，须重点体现小区住宅特点，使人一见即想入住，激发人们购房的欲望。

　　2．1根据所取得地块的.背景，地形地貌等制定有排他的整个社区的规划设计方案，以形成独特的风格和形象。

　　2．2在平面布置方面注意避开市场的常规思维，在实用和充分利用的前提下出奇、出新。

　　2．3户型设计在顺应市场的同时还要能够导引市场需求，指导人们的新生活、新思维。

　　2．4充分利用地形，适度改造，适当开挖土、石方后，加以利用。楼体可联体、可双拼、可独栋，根据实际需要设计。

　　2．5在小区智能化或综合配套方面采纳最好的或最有特色的规划，增加模仿难度，突出唯一性。

　　3、道路系统

　　3．1小区主大门布置注意与主干道的冲突，小区内场地水流流向布置，要求雨、污分流；

　　3．2小区内道路应考虑消防的要求和适应人车分流，停车场形式可以多样化；

　　3．3小区内的房屋布置应注意南北向略偏东18°为宜。

　　4、建筑布局及构造

　　4．1住宅楼以5+1式的多层住宅为主，一梯2-3户，错落有致。底层为停车库或商业网点，最高层为复式结构，屋顶设私家屋顶花园，以提高绿化面积，增加卖点；中间点缀11层的小高层住宅建筑作为标志性建筑。

　　4．2宜采用现代建筑风格为主流的形式，线条流畅，富有诗意和个性；

　　4．3建筑布局及结构应合理规范，充分考虑住户需求，同时要考虑降低造价的问题，真正体现房美价廉。

　　（1）多层住宅。层数拟为5+1，标准层层高2.8M。2-5层为标准层。首层做商业用途时为3.6M，6层设露台。住宅进深不超过13M。全部为明厅。

　　（2）小高层。以11层为主，搭配电梯。住宅进深不超过13M。全部为明厅。

　　4．4户型要求：设计单位应根据市场对户型的需求情况，安排好大、中、小户型和复式结构的比例数量。

　　4．5阳台采用异形内、外结合式(分观赏和休闲用)，外阳台大于内阳台，外观造型别致美观，以增加卖点；

　　4．6采用凸窗、拐角窗、阳台内的连窗门可考虑大玻璃连门窗、外观造形活跃，可考虑有色塑钢窗，并带有隐形纱窗；

　　4．7设置排烟道及管道井，卫生间可考虑下沉式结构并设置排气管；

　　4．8楼宇的入口应特别注意设计醒目，以增强第一印象；

　　4．9水、电要求：供水按不设自来水变频供水加压泵户和屋顶水箱考虑。小区配电房应放置在公共地方，隐蔽、外观造型好；

　　4．10供暖采用市政集中供热；设计时需考虑（每户一台）太阳能的安装。

　　4．11外墙色调要求：与小区环境相协调，突出质感和文化底蕴。

　　5、小区环境：

　　5．1多层次的立体绿化；

　　5．2儿童娱乐设施和戏闹空间；

　　5．3园林小品、雕塑、设立小区标志性雕塑；

　　5．4重点体现水景，水景要使之活水防臭。

　　6、配套设施：

　　6．1拟建有大众活动场所、体育健身等基础设施；拟建有营业面积约1万平方米左右的商铺、幼儿园等服务设施：

　　7、指标要求：

　　7．1建筑容积率小于1.67，建筑面积不小于16万平方米；

　　7．2绿化率要满足国家规定要求；应达到30%。

　　7．3建筑间距符合消防、日照、通风、卫生要求；

　　7．4外观异同，小高层每单元一部电梯。

　　四、成果要求

　　1、方案设计综合说明书。

　　2、总平面图；

　　3、平、立、剖面图；

　　4、各户型平面布置图；

　　5、公共空间和街景环境分析图；

　　6、景观透视图；

　　7、彩色效果图（包括彩色总平面、单体透视图等）；

　　8、小区鸟瞰图；

　　9、功能分区图（分别用不同颜色色块表示出绿地、多层建筑用地、小高层建筑用地、商业建筑用地、水系、道路、公共活动场所以及煤气、供热、自来水加压、配电、公共卫生等配套设施用地。）

　　10、小区道路布置图；（表达主、次干道分布，调车场位置等。）

　　11、投资估算及经济指标分析。

设计委托书6

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲方委托乙方为其设计制作电路，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：

　　1、在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的电路设计任务书，明确设计制作电路的功能，各项参数等；该任务书作为乙方设计制作电路的依据。

　　2、在本协议书签订前，甲方应详细阅读有关乙方的电路设计细则说明。

　　3、在本协议书签订前，乙方应向甲方提交电路设计费用明细表，并详细介绍相关事项。

　　4、协议变更终止

　　（1）甲方终止协议：甲方承担一切已经用于该电路设计的费用，并支付乙方相应的劳务费用；乙方有权收回已交于甲方的所有有关电路设计的资料及产品，乙方并保留该设计的`所有权利。

　　（2）乙方终止协议：乙方承担一切已经用于该电路设计的费用，并返还甲方在此之前所支付的所有费用。

　　（3）以上两条在不可抗拒因素发生时无效。

　　（4）因设计需要而变更本协议时，甲乙双方协商解决。

　　（5）乙方电路设计不满足设计任务书要求时，按乙方终止协议处理。

　　5、付费方式

　　（1）按照乙方向甲方提交的普通电路设计费用明细表，甲方应支付乙方设计该电路的全部费用为_________元。

　　（2）本协议书签定后的_________个工作日内，按照乙方应向甲方提交的普通电路设计费用明细表，甲方须预先支付乙方全部电路设计费用的1/2，计_________元，否则，按甲方终止协议处理；在乙方按设计任务书要求完成设计并向甲方交付设计时，甲方应支付乙方全部剩余费用，否则，按甲方终止协议处理。

　　6、本协议三项（协议书，设计说明书，费用明细表），一式两份，甲乙双方各一份；其具有法律依据和效力；乙方保留其最终解释权。

　　甲方（盖章）：_________

　　乙方（盖章）：_________

　　代表（签字）：_________

　　代表（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

设计委托书7

　　委托人：住所：联系电话：法定代表人(或负责人)姓名：职务：

　　受委托人：姓名：性别：身份证号码：住址：联系电话：职务：

　　现委托上列受委托人在我单位办理的消防行政许可事项中，作为我单位的代理人。

　　代理人的代理权限如下：办理的`消防设计文件审核申报工作内容。

　　(身份证复印件并加盖校对章)

　　代理人代理期限至______年____月____日。

　　委托单位(盖章)：

　　法定代表人(或负责人)(签名)：

　　受委托人(签名)：

　　____年____月____日____年____月____日

设计委托书8

　　甲方: (以下简称甲方)

　　乙方:装饰工程有限公司(以下简称乙方)

　　甲方委托乙方对工程项目（以下简称该工程）需要进行室内装饰设计，甲方应向乙方交纳设计定金____元

　　( ①100 M2以下的设计定金为1000元整；②100~150 M2设计定金为1500元整：③150 M2以上的设计定金为2000元。）

　　1、乙方在接到甲方的设计定金后，乙方将在双方约定的'时间内到甲方现房丈量尺寸，并在丈量后___日内向甲方提供设计方案（平面、立面等设计图纸及预算方案）。

　　2、甲、乙双方签定本协议后，乙方将按甲方的装修图及修改意见，进行设计，直至甲方确认为止。甲方认可乙方设计方案及预算方案后，在签定施工合同后，设计定金退还甲方。

　　3、如甲方只需要乙方的设计方案而不需要乙方施工，甲方按乙方设计收费标准交纳设计费用后取走设计方案；（设计费：60/M2）。如单纯设计需要我方设计师现场交底则在上述收费中加收30%作为设计师现场交底费用。

　　4、本委托书一式二份，甲、乙双方各执一份，签字盖章后生效。

　　甲方：（签章）乙方：（签章）

　　联系电话：联系电话：

　　____年____月____日____年____月____日

设计委托书9

　　公司：

　　兹委托你公司为我方进行 工程设计。与该项工程设计工作有关地形资料、工程地质勘察报告、立项（选址、规划）批复等文件，由我方在工程的各相关阶段开始前向你方提供。现就有关设计要求，正式向你方提出如下：

　　一、设计应按照下列个阶段个方案进行，每个阶段的技术文件完成后，经我方正式确认后，方可进行下一阶段的`工作：

　　1、总图规划方案；

　　2、单体建筑设计方案（平面图、立面图）；

　　3、单体建筑初步设计；

　　4、单体建筑施工图设计；

　　5、总图设计。

　　二、各阶段的具体设计要求如下：

　　1、总图规划方案：

　　（1）功能分区：

　　（2）出入口位置：

　　（3）容积率：

　　（4）绿化率：

　　（5）采光间距：

　　（6）泊车位：

　　（7）总建筑面积：

　　（8）最大建筑高度：

　　（9）最小建筑高度：

　　（10）其他：

　　2、单体建筑设计方案：

　　（1）建筑风格：

　　（2）建筑层数：

　　（3）各层层高：

　　（4）建筑面积：

　　（5）人防设施：

　　（6）结构形式：

　　（7）建筑设备：

　　（8）砌体要求：

　　（9）其他：

　　3、单体建筑施工图设计：

　　（1）内部装饰标准：

　　（2）外部装饰标准：

　　（3）特殊承载要求：

　　（4）结构形式：

　　（5）供暖方式：

　　（6）弱电与智能化项目：

　　（7）水暖电计量：

　　（8）水暖电出入口位置：

　　 ( 9 )设计寿命：

　　（10）其他：

　　4、总图设计：

　　（1）水暖电供应位置：

　　（2）供电总负荷：

　　（3）供热总负荷：

　　（4）道路建设标准：

　　（5）其他：

　　三、各阶段工期要求：

　　1、总图规划方案：

　　2、单体建筑设计方案（平面图、立面图）：

　　3、单体建筑初步设计：

　　4、单体建筑施工图设计：

　　5、总图设计：

　　四、设计与服务质量等级要求：

　　依据你公司《工程等级分类标准》，我方要求按照 级进行工程设计，并承担相应的后期服务。

　　五、设计用 等建筑设备样本由我方负责提供。

　　六、其他：

　　1、工程设计所涉及的结构、消防、疏散、建筑节能等均应严格按照国家有关设计规范进行，我方的设计要求与国家的有关设计规范不一致时，应按照国家设计规范进行。

　　2、在满足我方投资以及节约能源的原则进行。

　　3、为使工程设计工作能够顺利进行，我方委派全权代表我方负责该项工程，其签署的所有文书，我方予以承认。以下为全权代表 的签名及其在我方所担当的职务、所在部门和工作联系电话，以便你方确认。

　　全权代表（签字）：

　　职 务：

　　所在部门：

　　办公电话：

　　移动电话：

　　特此委托

　　委托人（签章）：

　　委托日期：

设计委托书10

　　兹授权我单位____________（职务：____________）为我单位的正式和合法代理人，身份证号码：____________（身份证复印件附后）。以我单位的.名义参加《某某建设项目园林设计》的投标活动。代理人在制作标书、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和与之相关的一切事物，我方均予以承认。

　　代理人无权再次委托他人。特此委托。

　　投标人（签名）：

　　投标代理人（打印名字/职务）：

　　投标单位：（全名并加盖公章）：

　　法定代表人（签名）：

　　法定代表人（打印名字/职务）：

　　地址：

　　电话：

　　传真：

　　日期：

设计委托书11

　　委托方：xxx

　　设计方：xxx

　　根据宜昌市人民政府办公室请示报告处理单第[368]文的批示意见及落实方案，湖北南洋星实业投资公司全权委托宜昌市建筑设计研究院有限责任公司对该工程进行项目设计与规划。

　　项目地址：位于xxxx地下建筑设计。地块状况：已提供相关地质结构，管线结构，人防7361工程结构结构图等相关电子档数据。需实际使用面积达到25003000平方米。

　　其它相关事宜我司积极与贵单位沟通。

委托方：xxx

　　xx-xx-xx

设计委托书12

　　甲方： _________

　　乙方：_________

　　甲方自愿委托乙方为其设计 电气安装工 程，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：

　　1．在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的现场建筑布置图， 明确设备容量等；作为乙方设计的依据。

　　2．在本协议书签订前，甲方应详细阅读有关乙方的电气安装工程 设计细则说明。

　　3．在本协议书签订前，乙方应向甲方提交电路设计费用明细表， 并详细介绍相关事项。

　　4．协议变更终止 （1）甲方终止协议：甲方承担一切已经用于该电路设计的费用， 并支付乙方相应的劳务费用；乙方有权收回已交于甲方的所有有关电 气安装工程的资料及产品，乙方并保留该设计的所有权利。 （2）乙方终止协议：乙方承担一切已经用于该电路设计的`费用， 并返还甲方在此之前所支付的所有费用。 （3）以上两条在不可抗拒因素发生时无效。 （4）因设计需要而变更本协议时，甲乙双方协商解决。 （5）乙方电路设计不满足设计任务书要求时，按乙方终止协议处

　　5．付费方式（1）按照乙方向甲方提交的电气安装工程设计费用明细表支付费 用。

　　6．本协议三项（协议书，设计说明书，费用明细表），一式两份， 甲乙双方各一份；其具有法律依据和效力；乙方保留其最终解释权。

　　甲方（盖章）：_________

　　乙方（盖章）：_________

　　代表（签字）：

　　代表（签字）：

　　年____月____日

设计委托书13

　　委托人：

　　住所：

　　联系电话：

　　法定代表人(或负责人)

　　姓名： 职务：

　　受委托人：

　　姓名：

　　性别：

　　身份证号码：

　　住址：

　　联系电话：

　　现委托上列受委托人在我单位办理 的消防行政许可事项中，作为我单位的代理人。

　　代理人的代理权限如下：办理的`消防设计文件审核申报工作内容。

　　(身份证复印件并加盖校对章)

　　代理人代理期限至20××年 月 日。

　　委托单位(盖章)：

　　法定代表人(或负责人)(签名)：

　　受委托人(签名)：

　　年 月 日 年 月 日

设计委托书14

　　甲方：__________________________

　　乙方：__________________________

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。

　　第一条;工程概况

　　1 工程地点：XX。

　　2 工程内容：总建筑面积 平方米。

　　3 承包范围;装饰装修人工费用;

　　4 开工日期：20xx年 月 日;竣工日期：20xx年 月 日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。

　　第二条;合同价款

　　1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：。

　　2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：。

　　3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：。

　　4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：。

　　5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：。

　　第三条;甲方责任

　　1 指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、物料进场进行监督检查，和其他事宜。

　　2 装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。

　　3 向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

　　4 开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

　　5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，

　　第四条;乙方责任

　　1 指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

　　2 严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

　　3 严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　4 工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　5 保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　第五条;物料供应

　　1 装饰装修工程使用的物料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修物料和设备。

　　2 由发包人供应的物料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

　　3 凡由承包人采购的'物料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的物料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

　　第六条;安全责任

　　1 发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

　　2 承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

　　3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。

　　第七条;质量验收

　　1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

　　2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

　　3 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

　　第八条;工程变更

　　1 发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

　　2 承包人提出合理化建议变更设计方案和物料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

　　第九条;工程保修

　　1 验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。

　　第十条;违约责任

　　1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。

　　2 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。

　　3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

　　5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修物料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

　　 

　　;6 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

　　7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十一条;争议解决

　　1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

　　2 在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。

　　发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

设计委托书15

　　甲 方：

　　乙 方：

　　项目名称：

　　项目地点：

　　甲方委托乙方完成下列工程设计业务，经过友好协商，达成一致共识，就甲方工程设计事项签订本合同，作为共同遵守的依据。

　　一、项目内容：

　　1．项目名称： 。建筑面积约为 M2。

　　2．设计时间：平面规划确认后天出效果图，效果图确认后天出施工图。

　　3．设计内容：

　　A．现场进行勘察及测量，并做详尽记录；

　　B．方案设计；

　　C．效果图设计；

　　D．施工图设计。

　　4．设计完成，乙方提供设计图纸套，效果图张，含全套图纸的光盘 张。

　　二、甲方工作事项：

　　1．提供设计要求、设计底图、建筑平面施工图（包括水施、电施，空调、消防，投资估算等）。

　　2．协同乙方勘测现场。

　　三、设计费计取及付款方式：

　　1．设计费收取：

　　计费方式：

　　2．付款方式：

　　本合同签订时，由甲方支付乙方人民币： 元（大写： ）作为设计定金；设计方案及效果图设计完成并由甲方确认后，由甲方支付乙方人民币：元（大写： ）设计进度费；全套图纸交付时，

　　甲方付清余款人民币：元（大写： ）。

　　四、甲方可选择的服务方式：

　　全程设计：全套图纸交付后，甲方支付设计费余额，完成本委托设计事项；乙方进入设计监理阶段。若乙方进行设计交底，根据甲方要求及通知，到施工现场进行指导和解答或变更设计方案。

　　五、其它条款：

　　1．乙方公司所有设计图纸在未定稿前，都为乙方公司内部图纸留底，不予外带。

　　2．甲方享有该套图纸在指定工程项目上的.使用权，乙方享有该套图纸的版权及所

　　有权。

　　六、本合同如有争议，双方应协商解决，解决不成，交由甲方公司所在地仲裁委员会

　　仲裁。

　　七、备注：（共 条）

　　八、本合同一经双方签字盖章，即产生法律效力。

　　九、本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　代理人： 代理人：

　　日期：年 月 日 日期： 年 月 日

【设计委托书】相关文章：

设计委托书08-10

设计委托书08-26

(经典)设计委托书07-26

项目设计委托书04-30

规划设计委托书07-05

设计委托书【精】07-15

设计委托书【热】07-15

【热】设计委托书07-15

【精】设计委托书07-15

【热门】设计委托书07-13