公司广告牌制作合同

时间:2023-01-13 09:23:41 生活常识 我要投稿
  • 相关推荐

公司广告牌制作合同精选3篇

  随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同出现的次数越来越多,签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?以下是小编收集整理的公司广告牌制作合同,希望对大家有所帮助。

公司广告牌制作合同精选3篇

公司广告牌制作合同1

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定,结合广告产品具体情况,经双方协商一致,本着自愿、平等、互利为原则,签订如下条款,共同遵信执行。

  一、项目名称和地点:

  1、项目名称:《长方贴墙》型广告塔5座

  2、工程地点:杭州原野汽配五金市场

  二、工程内容:

  1、依据甲乙双方确认的20xx03022《杭州原野汽配五金市场户外广告制作施工图》施工,钢结构加工包括结构表面刷两遍防锈漆(暗红色),工程做法及选材标准详见施工图。委托加工数量为《长方贴墙》型广告塔5 座。

  2、乙方负责广告塔钢结构配件加工及钢结构配件运输、安装;面板、马道、基础、灯具由乙方自理。合同生效后,由乙方向甲方提供施工图两套(含钢结构及基础施工图)。

  三、承包方式和造价:

  《长方贴墙》型广告塔 5座,单价每座 元(大写: 元整)。合计人民币 元,大写: 整。本项目由甲方以包工包料方式委托乙方加工广告塔钢结构及基础施工。

  四、工程价款支付、结算方式:

  付款方式:合同签订后甲方支付给乙方工程总价的50%,计人民币 元(大写: 元整);钢结构配件运到现场当天再支付工程总价的20%,计人民币 元(大写: 元整);之后每个广告塔主体钢结构安装完毕,甲方再付乙方单个广告塔网架部分总造价人民币月份 元(大写: 元整)的97%;合计人民币 元(大写: 元整) 座广告塔共计 元(大写: 元整);3%作为乙方的保修保障金合计人民币 元(大写: 元整),满一年后七天内,甲方负责与乙方结清余款;

  五、工程期限为 天,其中加工配件 天,运输 天,安装 天。

  六、双方责任:

  (一)甲方责任

  1、甲方负责广告塔(牌)的前期审批,如因甲方批准手续不全,施工期间遇到城管以及其它监察机关的纠察时,甲方负责协调至正常施工止。协调期间停工应由甲方补偿乙方施工人员误工补助,误工补助按每人每天 元计,工期相应顺延。

  2、开工前甲方为乙方施工接通电源,电源通至施工现场20米以内,由乙方负责其电费。甲方协肋乙方选好材料堆放场地。

  3、原材料堆放场地内如为有偿占用,由甲方负责协调乙方负责其费用;材料存放期间由乙方负责看管,如因看管不力造成丢失或损坏与甲方无关。

  4、甲方派驻工地代表,对工程进度、工程质量进行监督,办理工程验收手续,解决应由甲方解决的问题,以及其它事宜。

  5、甲方应按本合同及时拔付工程款项。如工程款不能及时到位,工期相应顺延。造成停工待料或窝工情况,甲方负责其施工人员滞留损失。施工人员误工每人每天 元。

  6、甲方负责工程价款拔付和竣工结算,负责组织工程竣工验收。

  7、如甲方未按合同约定期限支付余款,甲、乙双方经协商无效情况下,乙方有权对该广告塔(牌)进行处理或拍卖,同时此合同终止。

  (二)乙方责任

  1、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容,并确保广告塔(牌)结构安全性。广告牌设计基本风压为 KN/M2(抗风设计值为 级)。广告塔质保期为 年,保修期为 年,在质保期如因钢结构配件质量问题在正常使用下发生结构破坏,经检验属于配件质量或设计问题,由乙方负责其直接损失(出现不可抗拒的自然灾害除外);如因安装不当导致广告牌出现质量问题,一切责任由乙方承担;在施工过程中,乙方要认真做好施工安全工作,对施工中出现的人员伤亡事故,由乙方负责;在广告牌使用过程中,如确系乙方责任造成广告塔损坏,由此对第三方造成的人身和财产损失由乙方承担全部责任。

  2、由于乙方原因,未能在合同规定的时间内完工,每逾期一日按工程总价的'3%赔偿甲方损失。

  3、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定,服从管理,遵纪守法,如有违法违纪行为,甲方有权按照有关规定实施处罚,情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。

  4、施工中出现的问题由甲、乙双方协商解决。如遇到无法抗拒自然灾害(如刮风、下雨、雪等)或停电原因,工期顺延。

  5、工程质量验收:以国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。工程质量达不到验收标准,甲方有权拒付工程款;钢结构配件安装完工后验收合格日期即为保修期开始;如乙方工程竣工,书面通知甲方进行验收,甲方在收到验收通知3日内未验收工程,故视为验收通过。

  6、非经甲方书面同意,乙方不得转包工程,否则,甲方有权拒付工程款。

  7、在保修期内,乙方首年对广告塔维护、保养一次,费用由乙方承担。以后的设施维护由甲方按使用说明书定期检修和维护。

  8、保修期内,乙方不能按照标准进行维修维护或保修质量不符合要求,甲方有权扣除保证金,直至保修质量合格。

  七、违约责任:如甲乙双方发生纠纷,由双方协商解决;协商不成时,由该工程所在地人民法院裁决。

  甲方代表人签字: 乙方代表人签字:

  (盖章) (盖章) 年 月 日 年 月 日

公司广告牌制作合同2

  发包人(全称) (以下简称甲方) 承包人(全称): (以下简称乙方) 合同签订地点:

  合同签订时间:

  依据《民法典》 、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方对本建设工程的具体事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容:

  二、工程承包范围

  承包范围: 包工包料。

  三、合同工期广告牌制作合同工作日(晴天),开工日期定为________年____月____日。

  四、合同价格

  本工程总价(人民币,以下同):(大写) 壹拾叁万贰仟伍佰零叁圆叁角整。 (小写) :13250

  3.30元。

  五、

  六、付款约定

  1、本工程结束验收合格全部付清。

  七、违约责任

  1.乙方应确保所购原材料均系国标规格合格材,进场时提供采购清单和合格证、检测报告等相关手续资料,如因乙方原材料质量不达标,甲方有权拒付工程款,一切责任乙方自负。

  2.对因乙方制作的广告牌内在质量缺陷所致的一切安全事故损失由乙方承担,与甲方无涉。

  3.如因乙方原因导致工程不能按时开工,进度缓慢或停工,将处以伍仟元罚款,

  4、如因甲方原因影响工程进度,造成乙方停工、窝工而带来的各种损失均由甲方承担。

  八、安全

  1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。

  由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

  2、甲方应对其派驻工地的工作人员进行安全教育,并对他们的`安全负责。

  3、乙方应在其认为必要的处所设立警告牌或安全公告栏。

  4、乙方进入施工现场前应组织全体施工人员进行安全教育。未经教育培训,不得上岗作业。

  5、发生重大伤亡事故及其他安全事故,乙方应按有关规定立即报告有关部门并通知甲方代表或监理工程师。同时按有关部门要求进行处理,费用由事故责任方承担。

  九、纠纷处理

  本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成的,可向工程所在地仲裁委员会或人民法院提起诉讼。

  十、附则

  1、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。

  2、在合同履行中,甲乙双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。

  3、本合同自工程验收合格,质保期满,工程款支付完毕后终止。

  发包方(全称): 承包方(全称):

  (盖章) (盖章)

  法定代表人(签章): 法定代表人(签章):

  委托代理人(签章): 委托代理人(签章):

  ________年____月____日

公司广告牌制作合同3

  甲方:____________(以下简称甲方)

  乙方:____________(以下简称乙方)

  根据《民法典》相关法律法规,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方

  在甲方指定位置制作安装广告牌工程一事,达成一致,签订本合同。双方一致同意按以下条款执行:

  一、项目概况

  项目名称:____________

  工程地点:广告牌制作合同

  二、付款方式及时间

  1、本项目总造价为(大写人民币: )。详见后附报价单。

  2、工程竣工验收并办理工程决算后____日内一次性付清本项目总造价。

  3、工程结算:工程量按实际完成数量计算,单价按附件报价单的单价结算,其余费(税)按附件报价单的相关费(税)率进行结算。

  4、项目安装完工时限:签订合同后二十个工作日完成(因自然因素顺延)。

  三、交货、安装运输

  1、乙方应于合同签订之日起20天之内完工。若由于甲方原因导致乙方无法正常安装,乙方完成时间顺延。

  2、乙方应按照要求加工制作成品,运输至甲方指定地点,并负责成品的安装。运输及安装费用由乙方承担。

  3、乙方制作安装过程中所需的场地、水电及所有发生的施工能源费用由甲方提供,若因以上原因导致施工延期乙方不承担任何责任,若产生费用均由甲方承担。

  4、乙方在工程完成后,以书面形式通知甲方进行验收,甲方自收到书面验收通知之日起五个工作日内完成验收,并于验收合格后签字确认;甲方接到验收通知五个工作日内,未组织验收的,乙方则视为验收合格。

  四、甲方的权利、义务

  1、甲方应负责通知乙方具体安装地点,协调现场安装、验收等事宜。

  2、甲方应按照合同规定及时支付本项目费用。

  3、甲方应及时确定乙方制作的广告牌效果图,乙方按效果图为准安装(实际安装效果和效果图大概在80%)确认后不得随意更改,若因甲方原因更改制作,造成的费用由甲方承担。

  五、乙方的权利、义务

  1、乙方制作的产品质量应达到合同规定的要求,若达不到合同约定的质量和规格要求,乙方要承担一切返工费用。

  2、若该工程项目需要各部门报备手续由乙方协助办理,甲方承担主要责任。

  3、施工过程中的安全问题由乙方负责。

  4、乙方有权向甲方收取本项目相关费用并提供相等金额的税务发票给甲方。

  六、售后维修:

  1、保修期为________年由甲方通知之时起48小时内到达现场及时维修完毕。

  2、保修期内,若由于不可抗拒因素和人为破坏因素导致的故障不在保修范围内,乙方按成本费用收取维修费。

  七、违约责任

  1、甲乙双方均应认真履行本合同所有条款,如一方违约造成对方不能履行合同或给对方造成损失的,则由违约方承担对方遭受的经济损失。

  2、若乙方不能按照本合同规定的时间完成广告牌制作工程项目,每推迟一天按合同总金额的1%向甲方支付滞纳金,滞纳金最终从制作费用中扣除。

  3、若甲方不能按照本合同约定支付制作费用的,每推迟一天按制作费的1%支付滞纳金。

  4、未经甲方同意,乙方不得将本合同项下的任何权利、义务转让或承包给他人。否则,甲方有权解除合同。

  5、如果在本合同履行期间发生不可抗拒事件,致使一方不能履行或延误履行其在本合同下的全部或部分义务,则该遭受不可抗拒的一方不承担责任。但遭受不可抗拒的一方应在合理的时间内将发生不可抗拒的情况及时通知另一方。

  6、因乙方产品质量问题而发生的人身财产损失由乙方承担。

  八、争议的解决

  因执行本合同所发生的一切争议,在《民法典》中有明确规定的,按民法典执行。在《民法典》中无明确规定的,应通过友好协商另定补充合同。若经双方协商不能解决,则提交甲方所在地的人民法院裁决。诉讼进行期间,未发生争议的条款双方应继续履行。任何一方为实现债权支出的'费用,包括律师费、诉讼费等概由违约方承担。

  九、不可抗拒和免责条款

  1、不可抗拒事件是指在本合同签署后发生的、本合同签署时不能预见的、其发生与后果是无法避免或克服的、妨碍任何一方全部或部分履约的所有事件,包括自然灾害(如地震)、恶劣天气(如台风)、战争、恐怖行为、暴力事件或其它不可抗拒的导致项目进度延误的事件。

  2、因不可抗拒产生的合同履行暂停、延迟,双方均不承担违约责任。

  3、发生不可抗拒事件时,知情方应及时通知另一方。双方应合理地做出努力,克服不可抗拒事件,减轻其影响。同时双方应立即协商,决定将合同延期执行或者解除合同。

  十、其它

  1、本合同的附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  2、本合同自双方代表签字、盖公章之日起生效。

  3、本合同正本一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。

  4、未尽事宜,协商解决。

  甲方:____________乙方:____________

  代表人:____________代表人:____________

  签约时间:____________签约时间:____________

  签约地点:____________

【公司广告牌制作合同】相关文章:

广告牌制作合同04-26

广告牌制作合同范本03-31

制作户外广告牌合同书03-27

公司形象制作合同04-04

广告牌安装合同03-26

广告公司制作安装合同03-21

广告公司制作合同范本04-04

网站制作合同03-30

委托设计制作合同04-25

墙体广告制作合同04-01