品才网>合同范文>净化工程合同

净化工程合同

时间：2023-12-14 14:15:12 灵合同范文我要投稿

相关推荐

净化工程合同（通用10篇）

　　随着时间的推移，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编精心整理的净化工程合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

净化工程合同（通用10篇）

　　净化工程合同 1

　　（甲方）发包方：

　　（乙方）承包方：

　　根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利，义务和责任，经双方协商同意签订本合同。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：净化车间工程

　　二、工程地点：

　　三、承包范围和内容：

　　根据甲方提供的“结构图”及施工方提供的设计方案（净化施工图纸）全部施工项目内容和“施工组织设计方案”进行施工。且施工过程中甲方有权对承包范围和内容进行调整及变更。

　　1、洁净室吊顶、围护、门窗、地坪和所需净化设备（风（货）淋室、传递箱等）施工制作、安装。

　　2、洁净室空调送风、回风、排风系统、空气过滤系统的全部设备安装及施工。

　　3、洁净室空调设备及配套冷却水（冷冻水）系统管道工程的制作安装、调试。

　　4、洁净室照明线路灯具、插座及空调净化设备动力配电系统的施工安装。

　　5、洁净室温湿度自动控制系统工程全部项目内容的施工。

　　6、甲方工艺设备配电系统工程的全部项目制作安装。

　　四、承包合同价款

　　1.本工程的承包总价为：____万元人民币（大写），此承包总价包括了乙方严格履行本合同条款，完成合同、招标文件及招标过程中的补充资料费用、施工图纸、招标过程中乙方的承诺等规定范围和内容的全部工程的一切费用。

　　1.1合同总造价已包括一切劳动报酬、物料、物料辅助材料及配件、机械设备及施工期间的报酬、材料及设备检测费、并按验收规定交验收材料及文件等、物价浮动及夜间施工增加费用、保险费用、利润、管理费、食宿自理等费用；还包括税务部门规定、由乙方缴纳的各种税项的税金以及有关的其它费用及所有税费的变更与浮动等。

　　1.2乙方已经视察现场，使自己熟悉现场情况及须完成工程的详细资料，并取得一切可能影响报价的所有资料，乙方以不知道现场情况为籍口而作出的额外索赔或延长工期的要求将不获补偿。

　　1.3最后结算采用投标预算包干价加所有联系单审核费用的方式进行结算，参照《广东省建设工程造价咨询服务收费管理办法》，由甲方进行结算。乙方应在竣工验收后20个工作天内向甲方提交所有结算资料，甲方在收到齐全的结算资料后七个工作/天内出具结算意见，如乙方对甲方结算有异议的，乙方同意由甲方指定有资质的第三方作结算，结算费用由乙方承担。

　　1.4在施工过程中，工程设计中不合理部分造成的返工或设计方案中有漏项、少算的工程费用不得追补，该费用已算入优惠价内。

　　第二条工程期限

　　一、根据使用需要商定，工程总工期为____天（日历天）。自合同签订之日起至竣工验收。

　　二、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：

　　2.1按施工准备规定，不能提供施工场地的水，电源，影响进场施工；

　　2.2人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　三、乙方在装修期间应严格遵守甲方规定的工期时间，保证按时、按质、按量完成合同约定的全部工程内容，如果因乙方原因延迟完工，每延迟一日，甲方将对乙方处5万元罚款；如因甲方原因延迟完工，工期顺延。

　　第三条工程质量

　　一、本工程严格按发包方的设计图及要求施工，如发包方设计说明表达不清的，应立即询问发包方，并与发包方进行沟通解决。

　　二、承包方必须严格按照施工图纸、设计说明文件和国家颁发的安装工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。保证本工程达到甲方净化规范要求，并符合国家相关规定标准。

　　三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　3.1由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品的品牌、规格型号、生产厂家等必须符合发包方提出的要求及承包方提交的承诺。否则，发包方有权要求更换材料及设备等，由此造成的责任由承包方自行承担全部费用。

　　3.2隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；

　　3.3工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收合格之日算起2年。乙方应在接到修理通知或电话通知之日起24小时内派人修理（对于情况紧急的应在3小时内派人至现场维修），否则，甲方有权自行或委托其它单位或人员修理，维修所造成费用由乙方承担，甲方并在工程质保金中扣除；不足部分，向乙方追偿。

　　3.4发包方有权要求承包方赔偿因工程质量问题或材料质量问题导致的连带损失。

　　四、本工程试运行时间为90天，试运行期内，甲方如发现乙方提供的优化方案不能满足甲方使用要求，乙方应无条件修改方案，并按更改后的方案返工，返工费及材料费由乙方承担，直到甲方使用符合要求和满意为止。

　　第四条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理

　　一、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方包工包料；承揽方提供的材料与设备的规格、型号、品牌、厂家必须与发包方的要求相符，否则材料及设备不准出场。

　　二、发包方有权更换主材品牌，此属工程变更，承包方无权拒绝。

　　三、承包方供应的`主要材料必须附有产品合格证，使用说明书，经验收符合质量要求的，方可使用工程；不符合质量要求的，承包方应重新更换，达到质量要求。由此造成的工期延误，不能作为工期顺延。

　　第五条工程价款的支付与结算

　　一、工程完成经双方共同验收合格后十七个工作日内付工程款的80%，试运行3个月合格后付至工程款的95%，5%的保修金保修期结束后付清。

　　二、合同签订后乙方需向甲方缴纳20万元人民币作为本工程的质量及工期保证金，保证金将在第一次付款时无息退还。

　　第六条施工与设计变更

　　一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前可由发包方组织设计交底，如有任何交底文件则作为施工的补充依据，双方不得擅自修改。

　　二、乙方驻工地项目经理：项目经理有上岗证主要项目成员以投标

　　文件所列为准。项目经理及主要项目成员到岗率必须达到80%，如实际施工过程中项目经理及主要项目成员到岗率与承诺存在5%差距的，甲方有权直接扣除工程合同总价款的2%。同时，未经甲方同意，乙方不得自行调换项目经理及主要管理成员（项目经理到位率未达到60%的视为自行调换项目经理），一经发现，甲方有权直接扣除工程合同总价款的5%，并有权解除本合同。

　　三、合同工程未经甲方允许，不得分包和转包。如乙方进行转包、分包，一经甲方发现并证实，甲方有权直接扣除工程合同总价款的10%，并有权解除本合同。

　　四、如发现设计有错误或严重不合理的，承包方及时以书面形式通知发包方，因承包方提供的方案存在问题的，费用由承包方承担。

　　五、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计，修改工艺的合理化建议，并经发包方同意后采取实施。

　　六、发包方如需设计变更，必须以书面形式作出正式修改通知书，承包方才予实施。

　　第七条安全施工

　　承包方应按国家、广东省的有关规定，采取严格的安全防护措施，并承担在施工期间出现的一切安全问题；发生重大伤亡事故，承包方应按有关规定立即上报有关部门并通知发包方代表，并及时按有关部门的要求处理。乙方应办理本工程第三人责任险并为其施工人员办理人身意外伤害保险，保险费由乙方承担。若乙方逾期不办，由此产生的所有责任与损失均由乙方承担全部费用。

　　承包方在施工期间不得影响发包方的正常生产，并遵守发包方《外来人员施工管理规定》等相关规定制度。

　　第八条不可抗力

　　不可抗力发生后，承包方应迅速采取措施，尽量减少损失，并及时通知发包方。因不可抗力发生的下列情况由责任双方分别承担：

　　甲方：__________________乙方：_________________

　　负责人：________________委托人：_______________

　　代表：__________________代表：_________________

　　签约时间：____________年____________月___________日

　　净化工程合同 2

　　托付单位：________________〔以下简称甲方〕

　　承接单位：________________〔以下简称乙方〕

　　依据《中华人民共和国民法典》和有关法规的规定，乙方承受甲方的托付，就托付设计事项，双方经协商相同，签订本合同，信守执行：

　　一、合同设计内容及要求：

　　________________________。

　　二、设计时间：

　　本设计内容为：雕塑工程设计______日历天完成交付甲方。

　　三、设计和制作费用：

　　设计费用总计为：人民币________元，(大写：__________元整)。

　　四、付款方式：

　　1、甲方在合同签订时付乙方设计总费用________ %即人民币￥ ______元，(大写：_______________ )。

　　2、乙方将设计完成后发局部小图给甲方时，甲方需向乙方支付合同余款，即人民币___________元整(大写：___________________ )。在甲方没有刚好支付余款而导致的后果乙方不担当任何责任。

　　3、乙方在完成设计内容后经双方协商，甲方确定由乙方制作、安装那么设计费用于制作、安装工程款中扣除，即乙方不收取设计费用。

　　五、设计和制作作品的时间及交付方式：

　　1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改看法导致乙方工作不能按时完成时，设计时间顺延，延期时间由双方协商确定。

　　六、学问产权约定：

　　1、甲方在未付清全部托付设计制作费用之前，乙方设计的作品权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。

　　2、甲方将托付设计的全部费用结算完毕后，甲方拥有作品的全部权、运用权和修改权。

　　七、双方的权利义务：

　　甲方权利：

　　1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合浮雕的文化内涵。

　　2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改看法。

　　3、甲方在付清全部设计费用后享有设计作品的.全部权、运用权和修改权。

　　甲方义务：

　　1、甲方有义务遵照合同约定支付相关费用。

　　2、甲方有供应设计的具体资料或具体的文字设计意向给乙方。

　　乙方权利：

　　1、乙方有权要求甲方供应有关资料供乙方设计参考。

　　2、乙方有权要求甲方遵照合同约定支付相应款项。

　　3、乙方对设计的作品享有作者权，甲方在未付清款项之前乙方有权不交付设计作品给甲方。

　　乙方义务：

　　1、乙方需遵照甲方的要求进展作品设计。

　　2、乙方需遵照合同约定按时交付设计作品。

　　八、违约责任：

　　1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。

　　2、乙方如无正值理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。

　　3、甲方不能按期付款，担当每日________元的违约金。

　　4、乙方不能如期竣工，担当每日________元的违约金。

　　5、本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。

　　6、本合同在履行期间，双方发生争议时，可采纳协商解决，签订补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力。

　　7、甲乙双方协商不成时，双方同意提交甲方所在地仲裁委员会仲裁向人民法院起诉。

　　九、合同生效：

　　1、本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。

　　2、乙方向甲方供应本合同约定的设计内容，且甲方按合同规定付清乙方全部合同价款后，本合同关系终止。

　　甲方(盖章)：________________乙方(盖章)：____________

　　法定代表人〔签名〕：____________法定代表人〔签名〕：___________

　　地址：__________地址：__________

　　电话：__________电话：__________

　　传真：__________传真：__________

　　户名：__________户名：__________

　　帐号：__________帐号：__________

　　日期：_________年____月_____日日期：_________年____月_____日

　　净化工程合同 3

　　发包人：_____

　　设计人：_____

　　发包人委托设计人承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条本合同依据下列文件签订：

　　1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3建设工程批准文件。

　　第二条设计费用及付款方式：

　　2.1建筑面积：_____m2装饰设计费用为：_____元/m2，小计：_____元;效果图：_____张，费用：_____元/张，小计：_____元;设计费共计_____元

　　2.2付款方式：

　　第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

　　无(设计现场测量)

　　第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

　　4.1设计图纸施工图包含：施工图2套，效果图0张，图纸类别：

　　4.2交付图纸期限：20____年6月11日至20____年6月30日

　　第五条双方责任

　　5.1发包人责任：

　　5.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

　　5.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

　　5.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

　　5.1.4发包人提供协助，工作人员的相关费用由设计方承担。

　　5.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人员同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

　　5.2设计人责任：

　　5.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

　　5.2.2设计人采用的`主要技术标准是：现行国家及江苏省法规、规范及标准。

　　5.2.3设计合理使用年限为10年。

　　5.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

　　5.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责，对不超出原定范围的内容作必要调整补充。设计人负有对本工程全程跟踪和服务的义务。

　　5.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

　　5.2.7设计人应保证所提交的设计方案无知识产权的瑕疵，不侵害第三人利益。由此所引起的法律责任由设计人承担。

　　第六条违约责任：

　　6.1发包人应按本合同第二条和第四条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

　　6.2设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的，设计人承担因此造成发包人的实际损失。

　　6.3由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。逾期超过30天以上时，发包人有权解除合同，并追究设计人的违约责任。

　　6.4合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

　　第七条合同份数及其他约定

　　7.1本合同壹式贰份，发包人壹份，设计人壹份

　　发包人名称：_____设计人名称：_____

　　_____年_____月_____日

　　净化工程合同 4

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。

　　第一条工程概述

　　一、项目名称：

　　二、施工地点：

　　三、工程范围：

　　1、本合同的承包范围：以甲乙双方签字确认的施工图纸为准。

　　2、以报价内容为准。

　　第二条技术要求与质量标准

　　一、技术要求

　　1、施工方案以甲方签字确认的设计图方案为准。确需更改设计方案的，须经甲方签字同意确认后，方可实施更改。

　　2、设备的采购及安装方案以经甲方同意的设计图、选型方案为准，涉及调整的，须经甲方书面签字确认后，方可调整。

　　二、质量标准

　　应符合中华人民共和国标准《GB50073-2013洁净厂房设计规范》，

　　《GB50591-2010洁净室施工及验收规范》以及其他相关法规标准的要求。

　　三、质量保证

　　1、凡由乙方供货的材料、设备，须符合相应规范要求，对不符合规范要求的材料和设备乙方不得安装和使用，若因此给甲方带来的工期延误等一切损失由乙方承担。

　　2、工程现场乙方全面负责安装施工现场的所有工作，甲方委派人员协调配合。

　　3、乙方施工人员必须遵守甲方以及施工所在地的物业管理部门的相关规定，乙方在施工前，应与施工所在地的物业管理相关部门进行充分沟通，了解相关管理规章制度。乙方不得损害甲方、相关第三方以及物业管理部门的利益，由此造成的经济损失由乙方全部承担。

　　4、乙方应有施工资质，并向甲方提供单位资质相关证明。

　　5、乙方应有具体的质量保证管理系统及措施。

　　6、乙方在施工过程中，发现问题应立即返工至合格。如有必要，甲方监理人员出具书面整改通知，并限期整改，由乙方签字确认整改方案，并在限期内整改完毕。若限期内仍未落实，甲方可下令停工，由此造成的材料、设备以及工期延误等全部损失由乙方承担。

　　五、项目施工与范围

　　1、

　　2、化水系统及地面工程。

　　第三条工程期

　　一、开工日期具体开工日期：预付款到帐壹拾个日历日内施工人员及部分材料进场。

　　二、施工期

　　1日期起伍拾个日历日内，乙方需按照合同约定，完成施工全部内容，甲乙双方签订竣工验收单。

　　2、乙方工程材料进场时，由甲方指定货物堆放地点，工程材料的安全由乙方负责。

　　3、乙方负责所购设备的安装、调试等相关工作。

　　三、施工过程中，若因乙方的原因（如设备未到、材料未到、人员管理、施工方法等原因）而造成的`工期延误，乙方应支付甲方工程延误费，即每延误一天，需向甲方支付合同约定工程总造价的1%（即人民币元整），若总工期延误超过贰十个日历日，甲方有权终止合同，同时乙方需向甲方赔偿违约金，违约金金额为合同约定工程总造价的20%（即人民币。若此违约金不足以弥补甲方因此造成的损失，乙方除此违约金外，需另行赔偿甲方的损失。

　　第四条工程造价及付款方式

　　一、合同约定工程总造价为：

　　二、付款方式：

　　1．本合同双方签字生效后，甲方向乙方指定账户支付合同约定工程总造价的30%，即人民币

　　2．乙方将工程用全部主要材料进场，乙方工人开始施工十天内，甲方向乙方指定账户支付合同约定工程总造价的30%，即人民币元整；

　　3、当乙方空调进场、主体框架搭建完毕、吊顶已经封顶完毕后，甲方向乙方指定账户支付合同约定工程总造价的10%，即人民币元整；

　　4、工程竣工，甲乙双方签订竣工验收单后，甲方向乙方支付同约定工程总造价的10%，即人民币元整；

　　5、工程调试完毕，经第三方检验机构（上海慧济计量检测有限公司）验收合格后，甲方向乙方支付合同约定工程总造价的15%，即人民币元整；

　　6、剩余5 %即人民币_____元整为工程质保金，交付后一年内若工程无质量问题，则1年后无息付清；若工程出现质量问题，所发生的维修费以及给甲方带来的经济损失由甲方在保证金中扣除。

　　第五条双方责任

　　一、甲方应组织施工图会审，提供乙方施工所需的水源和电源等必需条件。

　　二、为保证工程按时、按质、按量顺利完成，甲方应积极配合安装施工现场的协调工作。

　　三、乙方所有施工及管理人员严格遵守甲方及施工所在地的物业管理部门的施工安全、消防条例等所有相关规定。

　　四、乙方应在工程完工后提供竣工图纸，设备、材料的质量证明和相关管理资料，否则甲方有权拒绝验收。

　　五、未经甲方书面同意，乙方不得将工程对外发包、转包，否则视为乙方违约。

　　六、乙方在施工过程中，发生施工事故、火灾、环境污染等相关事宜而造成的经济损失由乙方自行承担，与甲方无关。

　　七、施工完毕后，经第三方检验机构（上海慧济计量检测有限公司）验收并出具合格的检验报告，检测费用由甲方承担。

　　八、施工前，乙方应与施工所在地相关物业管理部门进行充分沟通。若施工所在地相关物业管理部门需要收取管理、施工、配合等一切费用，则相关费用由乙方承担，该费用已包含在合同约定工程总价范围内。

　　第六条工程竣工验收

　　一、工程竣工验收应以施工图纸、合同约定的施工内容、报价单、有关变更的书面文件、国家有关标准及规范为依倨。

　　二、工程全部竣工乙方提出书面验收申请，以便甲方及时组织验收。如工程质量及内容合格，双方交接。同时，乙方应向甲方移交全部有效技术档案，并负责现场培训甲方员工熟练掌握使用操作规范。如工程质量不合格，由乙方进行返修直至验收合格，由此造成的相关经济损失（如材料费、人工费、工期延误责任等相关损失）由乙方全部承担。三、工程竣工后，乙方需在叁个日历日内完成工程调试，并经第三方检验机构（上海慧济计量检测有限公司）验收合格。若检验不合格，乙方应在叁个日历日内完成全部整改工作，并再次请第三方检验机构（上海慧济计量检测有限公司）检测。若仍未合格，则乙方应向支付甲方工程延误费，即每延误一天，需向甲方支付合同约定工程总造价的1%（即人民币元整）。

　　第七条其它

　　一、本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份，具有同等法律效力，经双方法人代表签字、加盖公章后生效。

　　二、保修与维护：净化空调设备保修期为竣工后贰年，其余设备质保期为竣工后壹年，自开具竣工证明书之日起至次年度该日的零点结束。质保期内，乙方应于接获报修后壹至叁个工作日内到现场进行处理，并于肆拾捌小时内恢复正常运行。质保期外承包人提供终身有效的优质服务。

　　三、工程安装、调试及有关本工程的资料，由乙方负责记录、整理并提供给甲方。

　　甲方：__________________ 乙方：_________________

　　负责人：________________ 委托人：_______________

　　代表：__________________ 代表：_________________

　　签约时间：____________年____________月___________日

　　净化工程合同 5

　　甲方（出租方）：

　　乙方（承租方）：

　　为能提供一个安全洁净的工作生活环境，双方就空气净化器租赁相关事宜达成一致意见，特签订以下协议，以兹共同遵守。

　　一、甲乙双方的权利、义务：

　　1、由甲方提供ETHOCYN品牌空气净化器台（型号分别为），免费送到乙方指定地点，同时对乙方相关操作人员进行使用指导培训。

　　乙方提供加盖公章的营业执照，税务登记证和组织机构代码证复印件给甲方，可免交设备押金；）

　　3、租赁期间，甲方随时提供电话咨询指导；机器出现非人为损坏故障，由甲方负责免费维护。

　　4、租赁期间空气净化器由乙方负责看管和护理，每30天由甲方安排工作人员上门维护服务（逢双休日乙方休息则顺延至下一个工作日）。

　　5、乙方应指定专人对甲方所送空气净化器清点、签收。在租赁到期之前，及时通知甲方工作人员退租或续租，并协助甲方人员办理相关手续。

　　6、租赁期间，乙方有责任保管好机器完好无损，乙方不得擅自拆解空气净化器。如出现丢失或人为损坏照价赔偿；赔偿标准参照公布的市场价。

　　二、付款及其它约定

　　首期个月租金在合同签订时一次支付，收到乙方费用后日内，甲方需将ETHOCYN空气净化器安排送货到乙方指定地方。续租可由本协议经双方确认后继续执行不再另签协议。

　　三、违约责任：

　　租赁期结束，因乙方原因导致未能准时退回租赁产品的.，甲方将以20.00元/台/天价格收取产品租金。乙方未租满三个月提出提前终止合同的，按实际使用天数以20.00元/台/天结算。

　　四、本合同一式贰份，双方签字盖章后生效。合同未尽事宜双方协商解决。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　净化工程合同 6

　　甲方：

　　地址：

　　电话：

　　邮箱：

　　乙方：

　　地址：

　　电话：

　　邮箱：

　　本合同甲方委托乙方就__________________（空间）的空气污染进行治理服务，并支付相应的治理服务报酬，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同遵守。

　　一、治理项目

　　1、治理空间范围：_____________________________________________。

　　2、甲方委托乙方进行治理服务的内容如下：甲方就______________（空间），建筑面积_________平方米，委托乙方进行室内空气污染治理。

　　二、治理方式

　　乙方采取“包工包料”的服务形式，由乙方负责治理工程。

　　三、室内空气治理服务费支付方式

　　1、根据甲方室内的污染程度和装修所用材质及室内空间密度，经双方协商特做如下计价：价格_________元/平方米，治理面积_________平方米，治理费用总额_________元。

　　2、室内治理服务费支付方式：在签订治理合同后乙方进场时支付治理费用总款的_________%作为预付款；即_________元；余款在治理工程结束，双方验收后一次性全部付清。

　　四、乙方承诺

　　1、乙方采用的治理产品是天然纯植物提取液，无毒、无害，不产生二次污染。

　　2、若超标比较严重需要两次治理，具体时间双方协商，甲方应积极配合，所涉及的费用均由乙方承担。

　　3、治理后，室内有害气体甲醛、甲苯、二甲苯、氨浓度逐步达到《室内空气质量标准》（GB18883—2002）规定的室内环境国家标准。

　　五、双方权利义务

　　1、甲方应当确保治理施工场所的.供水、供电正常。

　　2、甲方应当配合乙方治理施工的工艺及操作要求，不擅自改变治理施工场所的密闭或通风状态；不擅自变动治理施工场所内的固定及移动设备。

　　3、甲方应当妥善保护乙方放置的治理设备，不挪作他用，不擅自移位、变更用途、关闭或启动电源。

　　4、甲方应当确保检测验收时室内空间物的名称、数量与治理施工时的实际情况相一致。

　　5、乙方合法拥有室内环境治理施工的相关证明文件。治理施工人员应当持有治理上岗证。

　　6、乙方应当使用质量合格的治理产品，并向甲方出示该治理产品的合法检测报告。

　　7、乙方应当文明、安全施工，不损坏甲方治理施工场所内的固定装修、固定及移动设备。

　　8、乙方不得将本合同的有关权利和义务转让给第三方，否则甲方有权单面解除合同，乙方须赔偿由此给甲方造成的一切损失。

　　六、治理施工期限

　　开工日期：________年________月________日；竣工日期：________年________月________日。

　　七、验收

　　验收时间：治理工程完成后_________天内，乙方提前_________天预约甲方进行验收，乙方对室内空气质量进行检测。

　　八、违约责任

　　1、甲方逾期支付价款的，每逾期_________天应按未支付金额的________%向乙方支付违约金。

　　2、因乙方原因造成治理施工未按期竣工的，每逾期_________天应按合同价款的________%向甲方支付违约金，甲方有权要求乙方继续施工直至完毕。因施工延期给甲方带来损失的，甲方有权要求乙方赔偿。如治理延期导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

　　3、治理质量不符合约定的，乙方应重新免费负责治理施工达到合同约定的标准，给甲方造成损失的应予以赔偿。

　　4、因甲方原因造成乙方设备损坏的，应承担赔偿责任。

　　5、因乙方施工造成甲方物品损坏的，由乙方予以赔偿。

　　6、其他违约责任：________________________。

　　九、争议处理

　　1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决。

　　2、若双方协商不能达成一致，则提交____________________仲裁委员会解决。

　　十、合同文本

　　本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份，经双方签字盖章后生效，具有相同的法律效力。

　　甲方（签章）：

　　日期：_________年_________月_________日

　　乙方（签章）：

　　日期：_________年_________月_________日

　　净化工程合同 7

　　甲方(出租方):_______

　　乙方(承租方):_______

　　为能提供一个安全洁净的工作生活环境，双方就空气净化器租赁相关事宜达成一致意见，特签订以下协议，以兹共同遵守。

　　一、甲乙双方的权利、义务:

　　1.由甲方提供ETHOCYN品牌空气净化器台(型号分别为)，免费送到乙方指定地点,同时对乙方相关操作人员进行使用指导培训。

　　2、乙方提供加盖公章的营业执照，税务登记证和组织机构代码证复印件给甲方，可免交设备押金;)

　　3.租赁期间，甲方随时提供电话咨询指导;机器出现非人为损坏故障，由甲方负责免费维护。

　　4.租赁期间空气净化器由乙方负责看管和护理，每30天由甲方安排工作人员上门维护服务(逢双休日乙方休息则顺延至下一个工作日)。

　　5.乙方应指定专人对甲方所送空气净化器清点、签收。在租赁到期之前，及时通知甲方工作人员退租或续租,并协助甲方人员办理相关手续。

　　6.租赁期间，乙方有责任保管好机器完好无损，乙方不得擅自拆解空气净化器.如出现丢失或人为损坏照价赔偿;赔偿标准参照公布的.市场价。

　　二、付款及其它约定

　　三、违约责任:

　　租赁期结束，因乙方原因导致未能准时退回租赁产品的,甲方将以20.00元/台/天价格收取产品租金。乙方未租满三个月提出提前终止合同的，按实际使用天数以20.00元/台/天结算。

　　四、本合同一式贰份,双方签字盖章后生效。合同未尽事宜双方协商解决。

　　甲方(公章)：_______

　　乙方(公章)：_______

　　法定代表人(签字)：_______

　　_______年_______月_______日

　　净化工程合同 8

　　出租方：__________________（以下简称甲方）

　　承租方：__________________（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》有关条款，甲乙双方经过充分协商，就乙方租赁甲方逸新空气净化器事宜达成如下协议：

　　一、乙方租赁甲方逸新空气净化器，配置包括：

　　以下简称租赁逸新空气净化器。

　　二、起租时间：

　　_________年_________月_________日，退租时间：_________年_________月_________日。在合同签订之日，乙方需向甲方支付逸新空气净化器押金（大写）_________（￥_________），租金（大写）_________（￥_________）每天。如续租，请提前3天通知甲方，并重新办理租赁手续。

　　三、甲方义务：

　　甲方应将调试正常的逸新空气净化器交付乙方使用，十公里内免费接、送设备上门。路程超出十公里部分由乙方按_________元/每公里承付（包括接、送），累加在第一个月租金中支付；

　　租赁期间，逸新空气净化器出现非人为硬件故障，甲方提供_________内24小时（_________外48小时）内免费上门更换或维修服务；

　　四、乙方权利：

　　租赁期间，逸新空气净化器出现非人为物理故障，乙方有权要求甲方在接报修电话后_________内24小时（_________外48小时）免费上门维修；

　　乙方在租赁30天内，如购买逸新空气净化器，可享受以租抵售，租赁款可全部用以抵用产品价格，30天以上的租赁款按正常租赁期费用计算，需要额外支付。

　　五、乙方义务：

　　乙方对所租赁逸新空气净化器及配件应妥善保管并保持清洁。如配件不全或损坏，所损坏配件按零售价赔偿；

　　租赁期满后，乙方应及时将逸新空气净化器退还甲方。如续租，则需重新办理续租手续；

　　乙方不得擅自拆开逸新空气净化器，否则按逸新空气净化器零售价赔偿。

　　六、违约处理：

　　由于乙方原因导致所租赁逸新空气净化器硬件损坏，甲方有权要求乙方按零售价赔偿已损坏逸新空气净化器配件，并可直接在乙方押金中扣除。有关协议的.双方争议，首先应友好协商解决。如协商未果，可向当地法院提请诉讼。

　　七、本协议书一式_________份，甲乙双方各执_________份；本协议甲乙双方签字后生效。补充协议亦属于合同的一部分。

　　八、其他未尽事项甲乙双方协商解决。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　净化工程合同 9

　　甲方：

　　乙方：

　　依照国家有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方承包给乙方装饰装修工程的有关事宜，达成以下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程项目：

　　2、工程地点：百隆购物

　　3、工程期限：自________年_____月_____日至________年_____月_____日完工。

　　4、工程价款：人民币：_______元，大写_______元。

　　二、双方责任

　　1、甲方及时办理乙方向其申报的关于装饰装修的相关手续，并负责监督执行。

　　2、甲方委托乙方设计效果图、施工图，经甲方同意后，再进行施工制作。

　　3、乙方应按双方约定的尺寸、材料、质量要求制作，确保运输中安全，安装到位。

　　4、乙方有责任教育工人严格执行操作规范，安全施工、防火、防盗、防伤亡，如果因乙方管理不善造成的其它损失，均由乙方负责。

　　5、乙方应在甲方按合同付款后在规定的期限内制作完成。延误一天扣除工程款的。

　　6、在工程进行中，如果甲方再进行图纸设计修改，所造成损失由甲方负责。

　　三、工程款支付方式：

　　1、开工15日内，甲方向乙方首次支付工程总造价的35%人民币。大写：。

　　2、乙方制作安装完成后,甲方验收合格,支付乙方支付工程总造价的60%。人民币。大写：。

　　3、甲方将剩余工程款的5%作为质量保证金，保修期满一次结清。人民币。大写：。

　　4、售后服务。装修保修期一年，乙方须定期回访，随叫随到，保证甲方正常使用，否则，甲方有权扣掉保证金。

　　四、其它事宜

　　1、未尽事宜双方另行协商。

　　2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　3、本合同自签章之日起生效，待施工完成验收后自行解除。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　装修工程合同9

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　依照国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：

　　一、工程概况及承包方式

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程承包方式：包工包料

　　4、工程概况：建筑面积12272.00平方米。

　　二、工程装修内容

　　综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程

　　三、工程造价

　　工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;工程造价为：￥_______元。（以甲方认定的'单价为准，工程量竣工后以审计为准）

　　四、工程期限

　　工程开工日期：________年_____月_____日工程竣工日期：________年_____月_____日

　　五、质量要求

　　按国家建设部行业标准JGJ73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题（竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外），属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。

　　六、付款方式

　　1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的

　　2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的

　　3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的

　　4、乙方剩余工程款作为质保金内付清。

　　七、双方责任

　　1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。

　　2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

　　八、其它事宜

　　经甲乙双方商定做出如下协议：

　　1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

　　2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。（如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。）

　　3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。

　　4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

　　5、其它未尽事宜由双方协商解决。

　　6、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。

　　甲方单位名称：

　　乙方单位名称

　　法人代表：

　　委托代理人：

　　________年_____月_____日

　　净化工程合同 10

　　甲方：__________________________

　　乙方：__________________________

　　经甲乙双方协商，甲方将______承包给乙方施工，为使工程能够顺利进行，特订立此协议，双方共同遵守。

　　一、承包方式本工程采取大包干做法(发放乙方工程量由甲方安排为准)

　　以承包临时便道的路面结构及两侧排水沟施工以及工期、质量、安全、文明施工的方式承包，并自行办理相关作业手续，施工期间乙方所发生的所有费用由乙方自行支付并完成，

　　二、工期

　　从_____年___月___日-_____年___月___日，共计___天。

　　三、甲方责任派驻现场代表负责工程管理和协调工作，甲方现场代表定为

　　项目负责：__________ 联系电话：____________________

　　业务负责：__________ 联系电话：____________________

　　施工负责：__________ 联系电话：____________________

　　四、乙方责任

　　1.派驻现场代表负责工程管理和协调工作，乙方现场代表指定为：

　　项目负责：__________ 联系电话：____________________

　　业务负责：__________ 联系电话：____________________

　　施工负责：__________ 联系电话：____________________

　　2.服从甲方指挥，接受甲方监管，按质量完成工作;

　　3.对施工安全负全部责任，对乙方人员的安全负全部责任;

　　4.遵守法纪，文明施工;

　　5.负责提供自乙方施工用水、电接口以后的所有乙方自用临时水、电设施设备的提供，安装和使用维护管理;

　　6.负责乙方施工用水电的水电费;

　　7.负责乙方所有人员的吃、住、交通安排;

　　8.负责乙方自用临时设施的搭建、自用工具设备的管理;

　　9.道路起点接__________公司路口便道，终点在一号中。

　　10.路面结构采用______碎石面层(______厚)，级配开山石基层(______厚)，路面宽______米。

　　11.临时路面的平整度必须严格按设计及施工验收规范要求施工。

　　12.路面的'密实度达到____%.

　　13.临时路两边各修一排水明沟，明沟内不允许出现倒坡积水等，边坡要求机械拍打。

　　14.负责(______)年的工程质量保证维护。乙方承担工程完工后(______)年内的质量保证和质量维护，保质期内发生事故，乙方需在接到甲方电话或书面通知后____小时内赶到现场维修，若发生需立即抢修、无法等乙方到来的情况，甲方也可委托第三方抢修。事故维修或抢修的费用，若事故属施工质量问题引至，由乙方负责。

　　五、处罚责任

　　1.因甲方未能及时提供其责任范围的施工条件或其他甲方责任造成误工时间工期顺延。

　　2.因乙方责任发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失的，乙方承担一切责任，赔偿损失，并罚款______元/次，属重大安全事故的，甲方并有权终止责任书。

　　3.因乙方未能遵守安全文明施工规定，不听从甲方劝阻的，罚款______元/次，在安全文明施工检查中被政府有关部门处罚的，乙方除需承担所处罚金额外，并罚款______元/次，被登报点名批评的，甲方并有权终止责任书。

　　4.因乙方责任工程未能按合同工期完工，乙方除需承担甲方因此受到罚金外，并罚款______元/天，造成甲方总工期延误超过______天的，甲方有权终止本责任书。

　　5.保质期内，乙方未能按时对工程进行维护，或发生事故时乙方未能在规定时间到场维修，罚款______元/次。

　　6.工程途中所有机械设备以及承包方人员不得退出，不得讨价还价。否则，全部工程量不予结算，当作赔偿。

　　六、工作内容及单价

　　1.临时便道长度暂定______m，总价______圆，结算时按实际长度按比例多除少补。

　　2.乙方负责k1+040处砼排水管的安装(管材由甲方提供)，不再给乙方增加费用。工程款______

　　七、付款方式

　　乙方必须于工程完成后将工程进度报给甲方，甲方____日内审核完毕并将结果通知乙方，工程完成______%后支付______万圆工程款给乙方，余下工程款验收合格后两个月付清。