- 挡土墙施工合同 推荐度：
- 相关推荐
挡土墙施工合同
在人们的法律意识不断增强的社会，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编为大家整理的挡土墙施工合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
挡土墙施工合同1
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规规定，结合本工程具体情况。甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原则达成如下合同条款。供甲、乙双方共同遵照执行：
第一条、工程概况
1、工程名称：江苏省淮河流域重点平原洼地治理项目泰东河工程土建三十包生态砖挡墙工程
2、工程地点：泰州市姜堰区沈高镇境内
3、工程内容：总工程量约为14.2千米。以施工设计图纸为准，以实际完成工程量计算。
第二条、工程承包范围
生态砖挡墙施工所需的全部劳务。
第三条、合同工期
1、开工日期_____年__月__日。
2、竣工日期_____年__月__日。
第四条、工程单价
1、人工单价按实际修建挡土墙长度______元/m计算。
第五条、工程款支付方式与工程进度款支付同步进行。
第六条、乙方权利及义务
1、乙方应服从甲方现场管理人员的管理，甲方在施工期间将委派一名施工员在现场组织施工，如因乙方不服从管理野蛮施工而造成甲方损失的'，乙方应当赔偿甲方的损失，甲方有权直接从劳务分包款中扣除。
2、乙方应当在每一个施工区段安排一名负责人，负责本部人员的管理，以及与甲方委派的现场人员进行对接。
3、乙方有权拒绝甲方的违章指挥，乙方在施工区域不得违章作业，不得违反劳动纪律，乙方在遇到危险情况时，在采取必要的应急措施后应当及时撤离危险区域。
4、乙方应当为所部人员购买意外伤害保险，并加强施工过程中的安全管理，同时接受甲方的安全管理。
5、乙方享有要求甲方按照合同约定及时支付劳务费的权利，同时应根据甲方需要及时提供相关材料以便尽快发放劳务费，如乙方无法提供相关材料，造成劳务费无法及时发放，由乙方承担全部责任。
第七条、生态砖挡墙所需的材料全部由甲方提供，加工相关材料所需的设备由乙方携带。
第八条、安全责任与安全施工
乙方在施工期间应服从甲方的安全管理，施工时间以外，乙方应对所部人员的安全负全责，与甲方无关。
第九条、违约责任
甲、乙双方任何一方违反本协议中任何一项而造成损失的按照相关法律法规，由违约方承担法律责任，赔偿守约方的经济损失。
第十条、本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。
第十一条、本合同未尽事宜经甲、乙双方另行协商解决。
第十二条、本合同一式__份，甲乙双方各执__份。
甲方：_______________乙方：_______________
法人代表：__________法人代表：_________
电话：_______________电话：_______________
地址：_______________地址：_______________
合同签订日期___年____月____日
挡土墙施工合同2
甲方：__________
乙方：__________
按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方本着在自愿、平等、互惠、公平和诚信的原则上，结合舞水路项目工程的具体情况，经充分协商，就舞水路浆砌片石挡土墙工程施工(以下简称“本工程”)的劳务承包事项，双方达成以下各项条款的共识，特订立本合同，以资双方遵照执行。
一、工程名称：M7.5浆砌片石挡土墙工程
二、合同工程范围、内容、工期及承包方式：
1 、工程范围：M7.5浆砌片石挡土墙工程施工。
2 、工作内容：人工清基、排水、挡墙基础砌筑、墙身砌筑、砌体抹面勾缝、泄水孔、伸缩缝、沉降缝等所有相关内容的施工。
3 、承包方式：本工程实行包工包料的双包方式承包。
4、工期：自合同签订之日起日内完成全部合同工作内容。
三、工程数量合同价款、工程数量计量支付及变更设计
1、工程合同价款：按实际量测砌筑合格完工数量/m?(税后净价，乙方不负责开具税务发票)，以上单价包含按照施工交底图纸全部完成该项工程所有的人工、机械、材料等一切费用，甲方只负责开挖基坑及回填土方。合同签订后，乙方不得以任何理由要求单价的上浮，不随工料机市场价格的增涨而增涨。
2 、计量方式：待整项目工程由业主、监理、财政审计、甲方组织验收合格后，对合格的工程进行计量结算。
3、付款方式：乙方进场后至该项目工程全部完成，甲方不向乙方支付工程中间预付款，待整项目工程由业主、监理、财政审计、甲方组织验收合格后甲方按照实际量测砌筑合格完工数量依据合同约定的单价支付完成工程总价的90%，剩余的10%作为工程质量保证金待缺陷责任期一年期满后甲方无息支付给乙方，乙方不得对此提出任何意见。
4、工程变更：如在施工过程中，业主提出工程结构、数量的变更，甲方以书面的形式或补充协议告知乙方，乙方不得以任何理由拒绝施工且不得提出因变更要求单价的增涨。
5、乙方对本工程盈亏自行承担，对该合同工程实施期间因不可抗力因素造成的损失自行承担。乙方在本合同工程完工退场前应把所有债务(含农民工工资、材料款、机械设备款等)完全清理，否则甲方有权从乙方工程结算款中代乙方直接支付。
四、施工劳务承包工程的有效文件
下列文件为构成并作为阅读和理解本合同的组成部分，优先支配地位次序如下，即：
1、甲乙双方签订的本劳务承包合同及补充协议;
2、甲乙双方共同认可的完工合格工程数量清单;
3、本工程技术规范专用条款(含工程建设标准强制性文件);
4、本工程技术规范通用条款;
5、本工程施工技术交底图纸(含变更通知);
6、业主、监理工程师下发的文件、指令通知等文件及构成本合同组成部分的其他文件。
五、工程施工质量
1、本项目应全部工程质量满足《城市道路工程质量检验评定标准》达到设计要求的`结构安全和使用功能，主体结构质量实现零缺陷，满足业主和甲方的要求。否则，乙方承担由于工程质量问题而带来的自身损失及甲方的各项损失。
2、工程必须严格按设计施工，满足《市政工程挡土墙施工规范》及业主的要求。工程内实外美，结构轮廓线条顺直美观，各项指标符合设计及规范要求。
3、建立健全质量责任制，对甲方下发的质量文件、要求、通知要有反馈和落实。
4、在项目部的管理下，执行项目部的质量检查制度，按检查制度及进行过程控制检查，质量检查有记录，查出的问题或通病及时采取措施纠正，对检查出的问题要回复、反馈、响应。
5、乙方如发生影响甲方声誉及发生其他使本合同无法履行的行为，乙方除负责自身损失外，还应按本合同已完成工程计量结算总价款的50%作为违约金，赔偿因其违约给甲方造成的损失。凡因乙方原因造成工程质量达不到验收标准，乙方必须在甲方规定时间内无偿返工直至达到质量验收标准，否则甲方不予验工计价。勒令不改者，甲方有权提前单方面解除合同，同时乙方负责承担由此给甲方造成的所有损失。
六、甲方责任
1、负责技术交底和施工控制测量及对乙方的施工进行监督、指导、检查。
2、及时解决施工中出现的问题，针对施工生产计划检查落实情况。
3、对乙方的施工进度、质量、安全进行检查、监督。对不合格工程有权责令乙方返工，并赔偿经济损失。对屡次整改无效的，视为乙方违约，甲方有权终止合同并责令其无条件退场。
4、及时对乙方所完成合格工程组织业主、监理、财政审计进行验收。
5、按乙方实际完成工程量进行计量结算计价。
6、协助乙方处理非甲乙双方原因造成的征地拆迁纠纷。
七、乙方责任、义务
1、乙方必须按甲方的进度计划组织足够技术力量、技工进行施工，如果进度不能按照合同约定的工期计划，每推迟一天罚款500元，从工程结算款中扣除进度严重滞后的甲方有权不经乙方同意单方面解除合同另行安排人员或其他施工队伍来完成，乙方所完成的工程量按50%进行结算。
2、严格按照施工设计图纸和国家及建设部部颁发的施工规范、技术要求组织施工，完成甲方下达的施工生产计划。遵守国家、地方和甲方的有关政策规定、要求，文明施工达标，材料堆放整齐，创建标准化工地。随时接受业主、监理、甲方的技术指导和监督检查。对甲方、业主、监理工程师提出有关施工要求必须严格执行，对不按照甲方、业主、监理要求擅自强行施工的，甲方有权拒绝对该项目工程进行验收结算。若出现重大工程质量问题时，由乙方承担由此带来的一切甲乙双方的损失。
3、每施工完一道工序，在工程隐蔽前必须经甲方技术人员检验合格后，方可进行下道工序施工。应接受甲方的随时抽查和重点检查，并提供必要的条件配合甲方人员做好各种材料的取样及试件的制作。
4、对于地方干扰、天气等原因造成乙方误工、窝工以及在施工过程中乙方与当地群众发生冲突或经济纠纷非甲方原因造成的，责任自负。由此造成的工期延误乙方有义务和责任增加资源配置，以满足甲方的工期要求。乙方承包范围内工程与第三方产生经济纠纷时，乙方需承担全部责任，甲方不承担任何费用。
5、不论发生任何情况，乙方不能用停工或变相停工方式来要求甲方处理，在停工期间，每停工一天，甲方将扣乙方工程款5000元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失，此款可以在结算中扣除。连续停工三天时，甲方从停工第三天起有权另选施工队伍进场施工，乙方作自动退场处理。
6、为提高工程质量标准，乙方所采购的用于本工程的所有材料必须满足规范及业主、监理、甲方的要求，主要材料还应提供正规的产品合格证给甲方备案。对于不合格材料，甲方有权勒令停止使用并由乙方无偿清运出施工现场。
7、乙方施工现场应做到材料按规范分堆、现场工完场清。不得影响周边群众的正常农作物生产。
8、及时支付农民工工资、材料采购款、设备使用款。
八、管理要求
1、严格执行国家颁布的各项政策和安全法规、规程，及相关的标准、规范。遵守甲方制定的各项安全、文明施工，服从甲方相关安全人员的管理。
2、切实加强安全生产，若乙方在实施本合同工程生产过程中发生任何人员伤亡、致残以及任何财产损失，概由乙方负责，甲方不承担任何经济责任和法律责任。由此导致政府各相关职能部门的处罚由乙方全额负责，同时甲方将追究乙方责任。
九、其他约定条款
1、禁止乙方以任何方式将本工程的全部或部分转包或分包给第三方，如未经甲方同意，乙方私自转包或分包，甲方将拒绝对该项目工程进行验收结算。
2、本合同承包单价属于商业秘密，乙方不准泄露。否则甲方将追究乙方的法律责任及拒绝履行合同约定的甲方的责任及义务。
3、本合同自双方签字后生效。工程交工验收合格、工程余款结清，自行终止。
4、本合同未尽事宜，双方共同协商解决或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
5、本合同一式叁份，甲方执两份，乙方执壹份，甲方交财务一份存档。
十、争议解决
1、如在合同履行过程中出现意见分歧，双方先遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则协商解决。
2、如协商不成，任何一方可向工程所在地仲裁部门申请仲裁。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
挡土墙施工合同3
发包人（全称）：______________________（以下简称甲方）
承包人（全称）：______________________（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：湘南综合大市场片石挡土墙工程
2、工程地点：湖南郴州市北湖区郴江镇槐树下村
二、承包内容及承包方式：
本工程施工承包方式采取由乙方以包工包料、包质量、包安全、包工期大包干方式实施。工程竣工验收合格按完成的挡土墙成品以不含税_________________________立方米的综合单价结算，综合单价为一次性包干单价，材料因市场变化及其他因素上涨或下降达到10％，甲、乙双方共同协商调整。
三、乙方必须按甲方提供的图纸施工，如有变更必须经由甲方出示变更条方可施工。
四、甲乙双方的权利与义务
1、甲方负责水、电、路三通，且达到乙方施工要求，
其产生的费用由甲方负责，乙方概不负责。
2、甲方配合乙方做好对本合同工程的施工安排，并对挡土墙定位进行必要的测量工作。
3、乙方必须服从甲方项目经理以及现场工程人员的指挥、安排或调度，必须尊重业主和监理工程师的指挥和安排。
4、乙方不负责清理基槽。甲方清理夯实后，乙方方可施工。
五、工程量的确认
乙方在甲方基槽开挖平整夯实后的.标高和乙方挡土墙完成面标高；新老挡土墙结合部位标高及该结合部位的新挡土墙面宽；新挡土墙在垫层部位底宽，新挡土墙在老挡土墙上起始底宽等数据由双方共同测量记录备案。在每完成一阶段性工程应及时通知甲方现场管理人员确定办理签证记录。方可进行下道工序施工。阶段性工程量技术签证文件须附有现场实际测量的数据图形，并必须由工程部经理和两名现场测量人员签字确认，方可作为工程结算的依据，否则视为不能办理竣工结算的无效签证。
六、付款方式
每完成600立方米砌体工程量，经验收合格，甲方支付乙方完成工程量的________％作为进度款，其余等合同工作内容完成后,办理施工结算，经审结完毕，30天内支付到结算工程量的95％，余下5％，一年保质期满支付。
七、安全文明施工
1、乙方在施工时必须遵守郴州市及有关部门和当地的政策、法规，进行安全文明施工。
2、乙方人员不得在施工现场闹事，打架斗殴等违法事件的发生。
3、乙方必须严格遵守施工安全操作规程，强化施工现场安全管理，在施工过程中如发生任何安全事故和财产损失等，甲方不承担任何责任和费用。
八、环境保护措施
1、乙方在施工现场必须遵守郴州市有关部门的环境保护措施进行施工。对外转运土方和进场材料影响道路清洁的必须进行清洗，如没有清理，导致环保、环卫、城管等有关部门开出的罚单均由乙方自行支付。
九、其它未尽事宜，甲乙双方另行协商解决。
十、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起即时生效并具有法律效力，本合同工作内容结算后付款完毕，自行失效。
甲方： 乙方：
日期： 日期：
挡土墙施工合同4
发包人：_________ (简称甲方)
承包方：_________ (简称乙方)
本工程甲方愿意将石城县重度残疾人托养中心、康复中心建设工程用地的浆砌石挡土墙这一项目承包给乙方，为了确保工程能如期顺利完成，明确甲、乙双方的权利和义务，经甲、乙双方充分协商一致同意签订以下合同条款：
一 工程内容
1、工程名称：石城县重度残疾人托养中心、康复中心建设工程用地的石挡土墙工程。
2、工程地点：石城县重度残疾人托养中心、康复中心建设工程用地。
3、工作内容：挡土墙基坑土方开挖、土方清除(挖机开挖剩余土)，挡土墙基础砼工程，挡土墙人工支砌，包括面石打凿、支砌、勾缝、压顶、做沉降缝、泄水孔等工作。
二 承包方式：包工、包料方式
三 承包单价：上述工程内容按江西省《04》清单计价结算，人工、材料按工程所在地造价管理中心的信息价计算。
四 计算方法：
乙方完成工作量据实计算。
五 付款方式：
1、本工程按进度分阶段付款。挡土墙基础完成后，支付基础工程价款的80%，挡土墙主体完成一半后，支付完成工程量价款的80%，挡土墙全部完成后，支付完成工程量价款的80%。
2、结算工程量以乙方经监理签证的并经甲方代表认可的合格工程量为准。
3、工程验收合格后付造价的95%，余款留做工程质量保证金。待工程验收合格运行一年后无质量问题付清。
六 工 期：45天
七 质量标准
按规范要求达到验收合格标准。
八 双方的权利及义务
1、甲方负责协调设计、地勘、监理关系。
2、乙方必需按照相关技术规范要求进行施工，确保所施工工程质量，如因乙方施工原因造成工程质量不合格所导致的`返工、停工所造成的材料及其他损失均全部由乙方负责。
3、乙方施工期内，甲方有权利随时对乙方施工工程质量、安全问题进行督促、检查。对存在严重质量、安全问题并经甲方多次提出后仍不不整改的，甲方有权要求其退场，所产生的一切费用甲方概不负责。
4、乙方的所有人员由乙方负责管理，施工期内的工作安全事故，及休息时间所发生的打架斗殴、酗酒闹事、偷盗等一切违反国家法律、法规的行为与甲方无关。所产生的一切损失及法律后果由乙方负全部责任。
九 本合同自有同等的法律效力，希甲、乙双方共同遵守;
十 本合同一式三份，自签订日起生效挡土墙完工验收后，付清工程款自行失效;
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
挡土墙施工合同5
甲方：
乙方：
根据有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就工中挡土墙工程合作事项协商一致，签订本合同，双方共同遵照执行：
一、工程名称：
二、工程范围和内容：
1、工作内容：基坑开挖、台背回填、灰土垫层、大挡墙砼基础、挡墙基础砌筑、墙身砌筑、砌体勾缝、脚手架搭设等所有相关内容的施工。
2、承包方式：本工程实行包工包料综合包干方式承包，由乙方负责工程施工的'一切事宜，所需的人工、材料、机械、仪器设备都由乙方自行解决。及其一切费用。
3、计量方式：按分项进度支付，扣除管理费、税金%。
4、发生合同纠纷时，双方及时协商，另行签订补充协议，协商不成由甲方所在地人民法院仲裁解决。
5、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，自双方代表签字之时起生效，合同全部内容完成后自动失效。
甲方单位（盖章）。
乙方单位（盖章）。
日期：
挡土墙施工合同6
甲方(发包单位)：__________
乙方(承包单位)：__________
甲方同意将工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称(工程地点)：工程价款360000元整。__________元整。清淤及加固;文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。)，清淤固工程)，包模板2300元/米。
二、承包方式：
1、包工包料;
2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间：__________年__________月__________日工，雨天顺延。
四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法：
1、总工程价款(金额大写__________元整;
2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的.实际工程量按造价的50 %付给作工料费，剩余50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清;
3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：
甲方：(公章)法人代表：__________
乙方：(公章)法人代表：__________
__________年__________月__________日
挡土墙施工合同7
发包方(甲方)：_________
承包方(乙方)：_________
根据《合同法》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。
第一条工程项目
(一)工程名称：_________。
(二)工程地点：_________。
(三)工程内容：_________层栋，建筑面积_________平方米，其它_________。
(四)承包范围：按甲方提供的工程施工图纸规定内容：_________。
(五)乙方分包工程：由乙方分包的工程必须另签合同。
(六)承包方式：_________。
第二条工程造价(预算或概算)
人民币大写：_________万元，其中土建_________万元，安装_________万元。
工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复，逾期视作同意，并按审定的预算造价为调整合同造价。
第三条工期
(一)按定标规定工期为_________天(日历天)，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工验收止。实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文，办妥城监标牌，送达乙方之日起天内起计，并以双方现场管理代表签字为准。
(二)开工前_________天，在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书，每个单项工程工期的起止日期为_________。在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。如甲方提出赶工_________。
第四条工程质量标准和保修期
(一)工程质量标准按国家现行施工规范验收规范_________。
(二)工程保修按xxx有关规定执行，保修期为一年，其中安装工程半年。保修期自竣工验收签字之日起计。
第五条材料设备供应
(一)工程所需：材料及设备由_________方采购供应至_________场地(仓库)。
(二)工程所需：材料及设备_________由方采购供应至_________场地(仓库)。
(三)材料设备应附有出厂合格证明。如一方对材料设备有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采购方承担。
(四)工程材料和设备差价的处理办法：_________。
(五)施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方需按材料设备的实际采购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。
第六条工程款支付和结算
(一)甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户：_________;帐号：_________。
(二)根据中国人民建设银行有关规定，甲方在合同生效后天内，按以下规定额度向乙方预付备料款：
1、建筑工程按当年计划工作量35%;
2、安装工程(包括设备安装，水电安装)按当年计划工作量(扣除设备价值)的40%;
3、_________。
(三)工程款支付方式：
1、工程进度达到50%以前(保括50%)，按每月完成工程量付(收)进度款;当工程进度累计超过50%时，每次按当月完成工程工作量的_________%付(收)款。
2、工程累计进度达到_________%时，按合同工程量付(收)款_________%;进度达到_________%时付(收)款_________%;进度达到_________%时付(收)款_________%;进度达到_________%时付(收)款_________%，其余工程进度款由备料款抵充，余额_________%待验收后结算，_________万元待保修期满后_________天内付清。每次付款期限均在乙方提交工程进度表或竣工结算文件给甲方和经银行审查后_________天内支付，如到期未提出书面异议，则视作同意，乙方可根据建设银行审定的数额，请求办理支付进度款或结算款。
第七条双方责任
(一)甲方责任：
1、办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。提供本工程建设、等有关部门的'批文复印件一套给乙方。开工前_________天完成“三通一平”，接水、电源，同时向乙方提供施工图纸_________份，机电设备安装图_________份及有关资料_________份，地质勘探报告_________份，(其中包括竣工用图_________套)。
2、开工前_________天完成由甲乙方和设计方参加的施工图会审。
3、审核乙方编制的工程预算计划，并在接到预算之日起的三十天内(特殊工程六十天内)回复乙方，以此审定的工程预算为调整合同造价，作为向乙方支付工程备料款和进度款的依据。
4、对乙方在施工时发现设计错误提出的意见，甲方应在收到书面通知的天内会同设计方进行处理并签证。因此而发生的增加费用(包括停工、返工、窝工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失)由甲方承担，并调整合同造价。
5、委派_________为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。
6、如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的损失。
7、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。
8、在竣工验收后的保修期内，因使用不当引起的工程质量问题，其返修费用由甲方负责。
(二)乙方责任：
1、收图后，在开工前_________天内完成施工图会审，在_________天内编制工程预算送甲方审查，编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方。
2、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火责任人，物件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
3、委派_________为现场管理代表，须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全等问题。
4、做好施工原始记录。每月(季)度施工计划和完工报表，如不按时报送，甲方不予支付工程进度款。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________
住所：_________住所：_________
甲方代表(签字)：_________乙方代表(签字)：_________
电话：_________电话：_________
传真：_________传真：_________
邮政编码：_________邮政编码：_________
签订地点：_________签订地点：_________
_________年____月____日_________年____月____日
挡土墙施工合同8
甲方：________________
乙方：____________
为明确甲、乙双方权利、责任关系，依照《合同法》、《建筑法》及其他法律、法规，并结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：____________
二、工程地点：________________
三、工作内容：本基坑支护工程中的全部冠梁及挡土墙施工，具体工程量详见设计图纸。
四、工程承包范围：
按甲方提供的施工图纸(见附件)所示的.全部冠梁及挡土墙，以包工、包料、包安全、包资料及竣工验收合格的形式进行承包。
五、合同工期：
合同工期总日历天数________天。(如遇不可抗拒因素、工期顺延)
六、工程质量及技术要求：
本工程严格按相应规范、设计图纸以及业主要求进行施工和验收。
七、合同价款：
本合同采用总价包干合同，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的费用按甲方中标的相应项目(冠梁、挡土墙)的总价提取6%的管理费后按实进行结算，由乙方负责税金。工程完工后，经甲方及建设单位检查验收合格后，办理结算。
八、工程付款方式：
甲方在乙方工程全部施工完后一周内付工程结算价款的________%，剩余________%作为工程质保金，待本基坑支护工程验收合格后付清。
九、甲方协助乙方协调建设单位与本工程的有关事宜。
十、安全事项：
乙方进场后要严格落实安全责任，认真施工;期间所发生的一切安全事故乙方自负均与甲方无关。
十一、乙方需保质保量按期完工，不得随意拖延工期，如有上述现象造成未如期完工，按逾期一天罚款按建设要求进行罚款;
十一、未尽事宜双方协商;本合同一式____份，甲方____份、乙方____份。
甲方：(公章)____________乙方：____________委托代理人：____________
签约地点：________________
________年________月____日____年____月____日____年____月____日
挡土墙施工合同9
甲方：_________
乙方：_________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况
一、工程名称：二期别墅室外挡土墙工程
二、工程地点：____________
三、工程范围：按甲方设计图纸及现场技术交底为准
四、工程内容：中川林场别墅修建2.5米高块石挡土墙，石墙做法：包括土方开挖、300厚3:7灰土、100厚的C10混凝土垫层、块石挡土墙砌筑采用M7.5混合砂浆、预埋件制安、工程完工后将施工现场清理干净。
五、承包方式：包工包料
第二条合同工期
合同工期:______年4月10日开工至______年5月30日完工
第三条材料供应
本工程在施工中所需材料由乙方采购运抵现场。应保证材料达到甲方及工程质量要求。
第四条工程价款结算
一、本工程石方单价每立方米260元/m3，大写：_________元整。
二、竣工后以实际施工量为准支付工程款，前期工程款由施工单位全额垫资，工程完工验收合格后付给已完工程量70%的人工费及材料费用，余下25%在工程办理完结算之后，6个月内付清，剩下最后5%待2年保质期满后，一次性付清。
第五条双方的.责任与义务
一、甲方责任
根据工程图纸、技术要求为乙方顺利施工创造条件。
二、乙方责任
1、按绝对工期排出施工进度计划表；
2、保证施工质量和工程进度；
3、做到文明施工，工完、料清、场地清。
4、接受甲方及监管部门对工程的监督管理
第六条质量要求
1、砌筑砂浆采用M5、勾缝采用高于砌筑砂浆一个标号。
2、块石强度不应小于30Mpa。
3、沉降伸缩缝每个10 ~15设置一道，缝宽2~3㎝。
4、泄水孔、墙前地面以上设置。孔眼间距2~3m，上下错开、设置反滤材料。
按施工图技术要求检验，并达到国家或行业质量检验评定标准。
第七条安全施工
乙方应遵守工程建设安全有关管理规定，严格按安全标准组织施工，制定确保安全施工的施工方案，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第八条工程竣工验收
一、验收标准：按国家或行业验收标准执行。
二、验收方式及时间：工程完成后现场验收。
第九条本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。
第十条本合同自签字盖章之日起生效，全部工程竣工验收并结清尾款后失效。
第十一条有关承包合同的其它问题，均按《中华人民共和国合同法》的相关规定执行。
第十二条本合同未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方（签字盖章）：
乙方（签字盖章）：
____年___月__日
挡土墙施工合同10
甲方：
乙方：
依据相关规定、条例，遵循平等自愿的原则，经甲乙双方共同协商，就戍浦江支流垟心河、下坦河等河道整治工程项目承包事宜达成一致意见，签订本合同，共同遵守。
一、工程名称：
戍浦江支流垟心河、下坦河等河道整治工程。
二、工程地址：
三、承包方式：
四、承包单价及计量方式：
1、l挡土墙及a型结构底板采取综合单价方式，施工费单价135元/，单价中包含机械进出场费用、周转材料、机具设备、小型耗材、钢筋制作及安装、自拌混凝土及浇筑等与施工相关的费用，合同期内单价不做调整。
五、工程工期：100日历天。
六、甲乙双方职责：
甲方职责：
1、负责提供营业执照、外出经商管理证明等必需的资质文件以及中标人员资格文件。提供公司质量、安全管理体系文件。
2、协助乙方完成施工报审报批及备案手续。
3、根据建设单位要求必要时派员协助乙方工作。
4、负责在温州设立工程账户便于乙方结算。
5、监督管理乙方开展各项施工生产活动。
乙方职责：
1、负责组织人员、材料、设备进行施工生产，负责现场的施工管理等相关事宜。
2、负责编制施工方案，完善施工过程控制资料及质量保证资料。
3、按流程组织隐蔽工程验收、中间验收、完工验收及结算事宜。
4、协调当地关系，保证施工生产的顺利进行。
5、在甲方领导下对本工程的进度、质量、安全工作进行全面管理。
七、付款方式：
工程款结算采取按月结算方式，甲方在收到建设单位拨付的月工程进度款后2日内支付乙方工程款，支付金额为建设单位下拨进度款的96%，其余4%作为管理费用甲方收取。甲方总管理费用的最高限额为中标金额的.4%，若工程造价达不到中标金额，则按照实际完成造价的4%计取。甲方收取的费用中，2%为甲方驻温州分公司的管理费用，另外2%为材料发票税金及外经证使用等费用，甲方收取此项费用后，材料发票由甲方开具，乙方不再提供材料发票等完税证明材料。
八、其他未尽事宜，双方另行协商解决。
九、此合同一式叁份，甲方两份，乙方壹份，自双方签字之日起生效，工程结束款项付清后自行失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
挡土墙施工合同11
(以下简称甲方)
建设单位：__________
(以下简称乙方)
施工单位：__________
为了明确双方责任，分工协作，互相配合，根据国家有关规定，工程承包具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一条：工程名称：中卫市医院
第二条：工程范围：不锈钢制作及安装
第四条：承包方式：清工
工程造价按__________元/ ㎡,面积暂定__________㎡，总造价人民币____________________元(大写)如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。
第五条：工程承包范围包括：不锈钢架子及安装。
第六条：工程结算
1、本合同订立生效后三日内，乙方进厂支付__________万元。
2、不锈钢材料进场开始制作前，付总价的计__________万元。
3、不锈钢框架焊接完毕，安装前付总价的计__________万元。
4、工程完工验收合格后，甲方一次性支付乙方工程款计__________万元
5、因甲方拖欠预付款和进度款，而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的`除顺延工期外，还应由甲方承担相应的经济损失。
6、所有工程款必须汇入乙方指定账户。
第七条：工程质量验收
1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补，由乙方无偿保修一年(本工程由甲方单位人员验收组织为准)。
2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。(竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格)。
第八条：施工准备：施工前甲方应尽力协助乙方施工安装，并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续.
第九条：补充条款
第十条：合同生效及分数
1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。
2、本合同正本贰份，双方各执一份;副本贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本合同所属的方案图、施工图、履行本合同具有法律效力。
第十一条：附则
1、本工程甲方指派__________同志，乙方指派__________同志，为现场施工负责协调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力。
2、贯彻国家安全生产的有关规定，确保安全施工.如施工中发生工伤事故及经济损失，由乙方负责。
3、一方擅自中止合同，须按中华人民共和国合同法规办理或向任何乙方所在地人民法院起诉。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
挡土墙施工合同12
甲方： 代表人： 乙方： 代表人：
一、 经甲乙双方商定，甲方将自己挡土墙双包给乙方修建。
二、 施工要求：挡土墙基础及墙身用C20商品砼浇筑，基础宽1.5米*1米，挡土墙身下口为1.2米、上口厚0.5米、高度高于场地标高0.2米，每立方单价： 元/立方，总造价按甲乙双方实际收方计算。（挖填土方平衡后如需外购土方，甲方认费用、如有余土，甲方自行处理）
三、 乙方在施工中一切按甲方质量要求和国家规范进行施工，甲方按乙方实际施工方量计算工程造价。
四、 此工程不另计算土方挖掘和回填，机械和人工费用，在砼方量内。（为工程一切包干价）
五、 乙方在施工中一切机械材料由乙方自行看管，若发生损失，甲方不承担任何费用。
六、 乙方在施工过程中必须遵守甲方管理规定，管理好自己的施工人员，工地发生一切工伤事故，由乙方自行负责，甲方不承担一切经济损失和法律责任。
七、 付款方法：乙方施工完成并通过甲方验收后两个月，甲方按施工产值支付工程费用95%。
八、 乙方工程全部完工后留5%质量保证金，（保修期为一年）。
九、 施工用电由甲方负责提供，不计费用，此合同一式两份，双方
各持一份，双方签字后生效。
十、 乙方派现场代表，负责本工程的管理及协调。
甲方代表：
乙方代表：
20xx年日 月
挡土墙施工合同13
甲方：和顺县南北内环路、西外环路及西外环路2号桥工程
乙方：
甲方将K2+990—K3+090处挡土墙工程承包给乙方，甲、乙双方根据合同法及本着平等、信任自愿协商达成如下合同：工程概况及主要工程量
一、工程概况
1、挡土墙施工处为于山体滑坡段，土质较为松软，应注意雨水及山沟流水，挡土墙采取浆砌片石(含沟缝灌浆及抹面)，预埋排水管，以及伸缩缝施工。(甲方只提供生产产品的材料，其余材料均包含在单价内，由乙方负责)。
2、挡墙具体方量以实际方量为准。
合同内容
二、甲方以清包工的形式承包给乙方，工程承包价以挡土墙砌筑，勾缝及抹面，预埋排水管，伸缩缝施工直至交工验收等一切人工费，每立方米 元/m3大写：计算，总方量以实际丈量为准。
三、付款方式
挡墙砌筑完工后，甲方按乙方完成工程量的80﹪支付给乙方(指完成的合格工程)，其余工程款作为保证金待整个工程完工验收后一个月内付清。
四、甲方的权利与责任
1、甲方指派工程施工监督人员对乙方进行质量监督及相关指导。
2、当施工时遇到地界纠纷不清时由甲方负责协商。
3、监督人员发现施工质量问题，有权责令施工停止或返工。
五、乙方的权利与责任
1、因工程为清包工的.形式承包给乙方，有关施工中所需要的小型机具，工具等相关费用由乙方自行负责。
2、乙方要保证挡土墙的砌筑牢固性、安全性，若在一年之内有任何质量问题，由乙方负责一切损失。
3、甲方提供的材料、机具，乙方负责看管，如有丢失，损坏，乙方照价赔偿。
六、施工安全；乙方在施工过程中，必须安全施工、文明施工如有安全事故概由乙方负责。
七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。
甲方签字： 乙方签字：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
身份证号： 身份证号：
日期： 日期：
挡土墙施工合同14
发包方(全称)：
承包方(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包方和承包方双方就工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：新疆庆华煤化55亿立方米/年煤制天然气一期项目装置区挡土墙工程
工程地点：新疆伊犁州伊宁县曲鲁海乡
工程承包范围：
工作内容：挡土墙施工图纸所有内容
二、合同价款
执行全国统一建筑工程基础定额(95)，全国统一建筑工程预算定额伊宁地区单位估价表(20xx)三类工程取费，不计取特殊增加费。
材料价差按伊犁地区造价管理部门发布的与施工同期价格信息和当地市场价执行(没有价格信息的则以发包方供应处认可的价格为准)，人工调整执行伊犁当地现行的相关文件，其他调整按项目当地同期相关文件执行。
三、工程质量标准
本工程质量标准双方约定为：满足设计文件要求，符合现行国家或行业验收规范规定的合格标准，建筑工程合格率100%，安装工程合格率100%。
四、工期
进场时间：按发包方通知为准
开工日期：根据发包方的开工令为准;
本工程定于________年____月____日竣工;
本工程合同工期总日历天数为：天。
要求承包方在工程实施中进度满足发包方的总体进度计划要求。
五、组成合同的文件包括：
1、本合同协议书;
2、本合同专用条款;
3、本合同通用条款;
六、承包方向发包方承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书。
第一条约定的`工程(以下简称为"工程")，并在质量保修期内承担保修责任。
本工程质量保证期为发包方的合同工程验收合格交接之日起计算，土建工程为1年。本工程质量保修期和双方责任按照《建设工程质量管理条例》执行。
七、发包方向承包方承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称"合同价")，以及其他应当支付的款项。
八、承包方向发包方承诺，履行合同中与工程有关的承包方的所有义务，并承担履行工程合同以及确保工程质量的连带责任。
九、承包方的进度和质量满足不了发包方的要求，或因承包方责任出现安全事故，发包方有权按照专用条款向承包方收取违约金，并把剩余工程另行发包或终止合同。
十、合同的生效
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
挡土墙施工合同15
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
为按期优质完成XX市年产500万羽乌鸡加工项目用地的浆砌石坎工程，明确甲、乙双方在施工中的权利与义务，根据《合同法》及其有关法律，遵循平等、公平、诚实守信的原则，经甲、乙双方协商同意，特签订以下合同条款。
第一条、工程量及工程单价
1、工程量：以实际完成的工程量为计算依据，5米以上挡墙基础为3.5米上2米，(以下基础以甲乙双方现场需要确实。)
2、基础开挖单价为XX元/立方计价，带有运输以XX元/立方计价。
3、工程单价：浆砌石包工包料不含税金XX元/立方计价。
4、甲方负责道路、水、电、到场地，便于正常施工。
5、具体内容：基坑清理、平整;片石砌筑;水泥砂浆沟缝、抹面及养生;砂浆制作;片石、水泥、砂等材料购买及搬运;为完成上述工作项目所必需的其他所有辅助工作项目。水电由乙方负责，甲方负责房租费XX元/月。
第二条、施工工期
本工程必须确保不影响正常施工，施工期限为3个月，从_________年____月____日至_________年____月____日。
第三条、安全防护
1、乙方对所承建的工程安全防护负全部责任。并严格执行安全检查制度和严密的安全防护措施。如有不安全事故发生，责任概由乙方负责，甲方不负任何责任。
2、乙方在施工期间应随时接受甲方管理人员的'检查，听众甲方的安排。
3、乙方对所使用人员的劳动安全承担雇主责任，乙方在施工过程中及其他任何情况下必须确保自身安全及他人安全，否则一切安全责任自负。
4、乙方需确保泥土不流入农户家中。
第四条、工程质量和检查验收
1、工程质量标准符合国家现行施工规范和设计文件的要求。乙方要确保达到M7.5浆砌石的质量要求。
2、乙方在施工中对所承建的工程质量负责，随时接受甲方技术、管理人员的检查，执行甲方制定的各种质量控制措施。
3、因质量不合格造成返工的费用及对甲方所造成的损失，由乙方全部承担负责。
第五条、工程款支付
经甲方监理现场验收后，在春节前甲方应付乙方工程款全额的50%，余款在春节后三个月内付清，如不按时支付所造成的损失由甲方负责，并罚款全额的10%。
第六条、如在正常施工的情况下，乙方造成停工，甲方有权扣除乙方工程款10%。
第七条、甲方因周边的协调关系造成停工，甲方应赔偿乙方的民工每人每天XX元，机械XX元/天。
第八条、此合同一式二份，甲方双方各执一份，双方签字生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【挡土墙施工合同】相关文章：
挡土墙施工合同范本通用03-26
挡土墙合同14篇10-22
挡土墙工程承包合同04-02
施工合同施工合同02-03
施工施工合同09-06
建筑施工承包施工合同02-09
施工的合同01-10
经典施工合同03-02
施工合同05-15
建筑施工承包施工合同7篇02-09