工程合同锦集（6篇）
在人民愈发重视法律的社会中，合同出现的次数越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编整理的工程合同6篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
工程合同 篇1
委任人：
施工人：
本装饰工程经双方充分沟通友好协商的情况下签订本合同书，共同遵守如下内容：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程项目内容：
四、工程期限：本工程自年月日至年月日完工。
五、工程造价为人民币（大写）：________。
六、付款方式：
1、首期60%
2、中期37%
3、尾期3%
4、工程结束后，在甲方工程验收合格三个工作日内甲方应付乙方工程造价余额（共计：________元）
七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个良好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理到小区指定位置。
八、工程施工：
1、乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有变动需和甲方共同协商决定。否则所造成的损失由乙方负责。
2、乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料样品明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部分。
3、施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的.增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。
4、乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。
5、如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。
九、工程质量：
1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。
2、由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。
3、由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。
4、装饰工程质量保修________年。
十、工程验收：
由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。
十一、违约责任：
任何一方违反本合同的条款，所造成的损失，均由违反方负责赔偿给守约方。
十二、施工配合：施工过程所有当地行政部门的协调工作由甲方协调解决。
十三、备注：本合同有不详之处，甲、乙双方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。（本合同及预算不包含税金）
十四、其他约定：
十五、本合同报价表一式份，甲、乙方双方各执份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。
甲方（签字）：乙方（签字）
代表人：代表人：
日期：日期：
工程合同 篇2
委托人(全称)：
咨询人(全称)：
根据《合同法》及国家有关法律法规，经过双方协商一致，就建设工程咨询相关事宜，签定本合作协议。
一、委托人委托咨询人为工程建设项目提供以下咨询业务;
(一)工程建设项目日常管理咨询：
1.工程建设项目前期市场调研、项目建议书、可行性研究报告编审咨询;土地征用、招拍挂手续办理咨询;
2.勘察设计阶段咨询：勘察设计单位选定、勘察设计合同审核、控规、修建性详细规划、建筑方案选型及优化比选、施工图设计阶段造价控制咨询;
3.招标阶段咨询：招标文件审核、招标过程控制咨询;
4.施工合同专用条款拟定、审核咨询;
5.项目实施阶段管理咨询;
6.项目后期评价咨询;
7.建设项目其他相关咨询;
(二)工程建设项目造价咨询：
1.建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;
2.建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;
3.建设工程招标标底、投标报价的编制、审核;
4.工程洽商、变更及合同争议的签定与索赔;
5.编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。
二、本合同的措词和用语与所属建设工程咨询合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分; 1.建设工程咨询合同标准条件;
2.建设工程咨询合同专用条件;
3. 建设工程咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件.
四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的'建设工程咨询业务。
五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种，额度向咨询人支付酬金.
六、本合同的建设工程咨询业务自 年 月 日开始实施， 自 年 月 日终结。
七、本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执两份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同 篇3
发包方（名称）：
承包方（名称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平诚实守信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
工程立项批准文号：
二、工程承包范围
承包范围：
承包方式：
三、合同工期
开工日期：
竣工日期：
合同工期总日历天数：天
四、质量标准
工程质量标准：合格工程终身责任制
五、合同价款
金额（大写）：（人民币）
（小写）：￥ 元
六、工程计算及价款结算
1、工程计量：
项目工程量，均按甲方现场验收为准。
2、价款结算：
工程项目价，项目按工程定额实做实算为准。
3、结算方式：依据《20xx年全国统一建筑定额福建省估价表》，《全国统一安装定额福建省估价表》及相关定额和相关文件，竣工图和经甲方认可的设计变更，隐蔽工程签证单。取费：按四类取费，计取流动施工津贴，材料价格按20xx年9-12月份造价站发布的信息价的均价。
七、工程款支付
工程款分三期付款，一期在完成工程60%经监理业主核定后按工程投标中标价的`40%付给乙方工程进度款；二期在 年 月 日前按工程总造价40%支付给乙方工程款，余款待正常运行一年后按竣工结算款一次付给乙方。
八、双方职责
1、发包方职责
（1）在约定的时间完成三通一平工作，且提供工程地质地下管线资料；
（2）提供水准点和座标控制点交验；
（3）施工图纸、图纸会审和与设计有关的资料，配合施工单位做好施工中各环节的衔接；
（4）协调地方各部门及群众关系。
2、承包方职责
（1）工程质量按规范要求施工，确保合格工程；
（2）安全施工：按安全施工要求组织施工，做好安全防护，落实安全生产管理措施，确保安全施工无事故。一切后果有乙方负责。
（3）工期：按 项目改造及协议要求，科学合同地安排工期计划，按计划施工，如甲方原因延误的工期，工期顺延。
（4）工程资料：按现行行业标准完成验收程序，配合业主做好工程各项归档资料。
九、合同生效
合同订点时间：
合同订点地点：
本合同一式六份，双方各执一份，约定签字盖章后生效。
发包方（盖章）： 承包方（盖章）：
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
工程合同 篇4
甲方：
乙方：
经协商，甲乙双方就学院零星工程维修承揽施工事宜达成如下协议：
一、工程概况
1、承包范围：甲方指定的各项零星工程。
2、承包方式：包工包料
3、使用材料：由乙方自行选定，但必须保证质量。
二、双方义务
（一）甲方
1、做好施工前准备工作，确保乙方能按时进场施工。
2、保证乙方施工用水、用电等条件。
3、协助乙方维持现场秩序，及时处理各种问题。
4、在施工过程中，施工若有变更，应提前合理时间通知乙方做好相应的准备，并负责随时检查督促工作进度和质量。
（二）乙方
1、开工前应通知甲方，以便甲方派人进行监督。
2、施工产生的垃圾乙方必须及时进行清扫处理，保证施工现场的`卫生整洁、干净。
3、乙方负责人要保证好施工人员的防火、 防盗、 防意外事
故等安全保障工作，发生相关损害的，由乙方自主承担责任。
三、工程验收
施工完毕后，由甲方进行质量验收，乙方应予配合。
四、工程价格及结算方法
1、总工程量：按实际签证工程量计算。
2、工程定价：以签证协商价为准。
3、总金额：单价215；总施工数目（最后以实际完成工程量结算）。
五、保修
发生质量问题时，乙方应当及时、有效、充分地履行维修义务。甲方不承担材料、工钱、交通、食宿等任何费用，但非乙方人为原因或不可抗力造成破坏的情形除外。
六、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。
七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经甲、乙双方签字
盖章后生效。
甲
方：（盖章）
乙
方：
（盖章） 委托人：委托人：________年____月____日年____月____日
工程合同 篇5
工程名称：工程地点：发包人：承包人：
发包人：(全称)承包人：(全称)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：工程地点：工程内容：工程立项、规划批准文件号：资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
工程合同工期总日历天数：____天。拟从_____年_____月_____日开始施工，至_____年_____月_____日竣工完成。
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款
合同总价(大写)：____元;
(小写)：____元。 项目单价：□详见承包人的投标报价书(招标工程);
详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件及优先解释顺序按有关规定执行。
七、词语含义
本协议书中有关词语含义按有关规定执行。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺
发包人向承包人承诺按招标文件约定的'期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效
本合同订立时间：_____年_____月_____日
本合同订立地点：发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于后生效。
本合同共六份，双方各执三分。
发包人：(公章)承包人：(公章)
工程合同 篇6
建设单位：（以下简称“甲方”）
施工单位：（以下简称“乙方”）
按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的相关规定。结合本工程具体情况，现双方协商达成如下协议：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、承包方式：
5、工期：自___年____月___日起至____年___月___日止
6、合同价款：
二、双方责任
1、甲方责任：
（1）、开工前乙方向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明，并向乙方进行现场清理影响施工的障碍物，并向乙方提供所需要的水、电、电气及电讯等设备，并说明注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
（2）、指派为甲方驻工地代表，负责协议履行，对工程质量进行监督检查，办理验收变更，登记手续和其它事宜。
（3）、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。
（4）、如涉及设计方案变更，经双方协调后以签字为准
2、乙方责任：
（1）、和甲方主管，组织施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方签字审定。
（2）、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工、保质保量，按期完成施工任务。解决由乙方负责的各项事宜。
（3）、严格执行施工规定，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工。做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算。
（4）、处理好周围单位及扰民的关系。
（5）、施工未经甲方同意或有关部门的批准，不能随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
（6）、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
六、关于工期规定
1、由于甲方原因未按约定完成工作，工期顺延。
2、甲方要求提前竣工时，应征得乙方的同意并支付乙方因赶工期采用的费用。
3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程的验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。甲方要求复验造成停工，工期顺延。
五、付款方式
1、本合同采用固定价__________元。
2、本合同生效后，甲方分次向乙方支付工程款。尾款从竣工之日起，不得超过一个月一次结清。
3、付款分次支付进行，第一次：从月日付款元。第二次：月日付款元。第三次：月日付款元。日付款元。第五次：月日付款元。竣工后留余款元。
六、安全生产和防火的.约定
1、由于甲方在施工过程中变更施工图纸或作法说明违反有关安全操作规定、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方承担由此产生的一切经济损失。
2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全规定，消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
七、违约责任
1、由于甲方原因导致延期开工或半途停工，甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按协议的约定付款，每拖期一天按总工程款的%支付滞纳金。
2、由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。
3、由于天气原因或其他不可抗力造成延期，工期顺延。
八、本合同在履行期间，双方发生一切争议，在不影响工程进度的前提下，双方协商解决或请有关部门进行调解。
九、本合同履行完成并竣工交付甲方后自动终止。
十、本工程不含广告字画制作安装。
本合同份，甲乙双方各一份，共页。
本合同共____份，甲乙双方各一份，共_____页。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【工程合同】相关文章：
工程工程合同07-01
工程工程合同01-10
新版工程工程合同02-13
工程合同工程合同02-21
建筑工程工程合同04-02
工程工程合同(15篇)02-19
工程工程合同15篇04-24
新版工程工程合同模板06-16
建筑工程工程合同06-29
工程工程合同书06-23