品才网>合同范文>工程合同

工程合同

时间：2023-10-03 11:05:28 合同范文我要投稿

工程合同常用[9篇]

　　随着法律观念的深入人心，合同的类型越来越多，它也是实现专业化合作的纽带。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编精心整理的工程合同9篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

工程合同常用[9篇]

工程合同篇1

　　长乐市交通局/长乐市文岭至浮岐段公路工程建设指挥部办公室（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施长乐市201省道文岭至浮岐段公路工程B标段（项目名称），已接受核工业华东建设工程集团公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

　　1．长乐市201省道文岭至浮岐段公路工程，桩号K221+800~K225+688.112 ，长度 3.893公里（其中长链4.409米），公路等级为 Ⅱ级，设计时速为 80公里/小时，水泥混凝土路面，连拱隧道 1座，计长 220 米，中小桥 3 座，计长80.62米以及其它构造物工程等。

　　2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

　　（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

　　（2）中标通知书；

　　（3）补遗书；

　　（4）投标函及投标函附录；

　　（5）项目专用合同条款；

　　（6）公路工程专用合同条款；

　　（7）通用合同条款；

　　（8）技术规范；

　　（9）图纸；

　　（10）已标价工程量清单；

　　（11）承包人有关人员、设备投入的.承诺及投标文件中的施工组织设计；

　　（12）其他合同文件。

　　3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

　　4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）伍仟伍佰壹拾捌万捌仟叁佰伍拾元零叁分（￥55188350.03），最终结算费用以财政审核为准。

　　5. 承包人项目经理：许江伟。承包人项目总工：陈小强。

　　6. 工程质量符合现行交通部《公路工程施工质量验收规范》合格标准。

　　7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

　　8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

　　9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为180日历天。

　　10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。

　　11．本协议书正本二份、副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

　　12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

　　发包人：（盖单位章）

　　法定代表人

　　或其委托代理人：（签字）

　　承包人：（盖单位章）

　　法定代表人

　　或其委托代理人：（签字）

　　20xx年X月XX日

工程合同篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就漏水修补承包给乙方修补一事，达成如下协议：

　　一、费用及付款方式：

　　甲方委托乙方修补，乙方以包干价的形式承包，包干费用元，大写，待乙方修补完工后，由甲方委派工作人员验收合格为准。付款方式：。

　　二、施工责任：

　　乙方自行负责工程所需材料费（注：主材为防水材料）和人工费和运输费及转运费，并全权负责施工现场工作人员的施工安全，保证在施工期间不影响小区业主的正常生活秩序，并承担违规施工所产生的一切民事法律责任。

　　三、工期及保质期：

　　自本合同签订之日起____日内，乙方需安排施工人员进场施工，工程施工期限为日。修补完工后在质保期以内有任何质量问题均由乙方负责修补，并承担因质量问题而产生的各种费用，质保期为年。

　　四、人员管理：

　　乙方人员必须遵守甲方小区内的'规章制度，服从甲方管理人员的安排，无条件配合甲方对小区进行管理，乙方人员不得损坏小区内公共设施设备，若有损害则须按市场价照价赔偿给甲方；

　　五、施工垃圾：

　　施工过程中所产生的施工垃圾，均由乙方负责清理，并堆放在甲方指定的堆放点，乙方在施工完工后负责清理运走。

　　六、违约责任：

　　甲乙双方中若有一方违反上述约定则视其违约，违约方将向守约方支付元的违约金，并赔偿因违约造成的一切经济损失。

　　七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字盖章后生效，均具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：

　　甲方代表：

　　联系电话：

　　住址：

　　签字日期：________年____月____日

工程合同篇3

　　(甲方)建设需要，经同意委托由江苏宜安建设x限公司(乙方)负责施工，双方除遵守国务院颁发的建筑安装工程承包合同条例外，并结合本工程具体情况，特订本施工合同，共同遵守执行。

　　一、工程内容

　　工程开竣工日期：20xx年2月20日至20xx年3月30日工程地点：无锡新区新畅南路5号

　　二、承包方式：按规定实行包工包料

　　三、付款办法：

　　1.合同签订后工程款一次性结清，同时乙方开具工程款发票给甲方。

　　2.乙方开户银行：工x银行无锡市蠡园开发区支行账号：xxxxxxx

　　四、材料供应：施工所需材料由乙方组织供应。

　　五、工程变更：乙方应按照图纸为依据组织施工，如果实际需要变更，甲方必须办妥相关工程变更手续，并作为增加工程量依据重新计算工程造价。

　　六、工程质量：

　　1.依照施工图纸，施工说明，国家颁发的建筑安装工程施工验收规范及有关补充规定办理。

　　2.如果设计不当造成返工的'损失由相关方负担，如果操作不善造成质量事故而发生的返工损失由乙方负担。

　　3.工程竣工后在使用一年内乙方应负责回访，如果施工不善乙方应负责修补或返工。

　　七、工程竣工验收：乙方在竣工前应做好自检，竣工后10天内甲乙双方协商并通知有关部门组织验收。八、甲乙双方协同对职工加强安全生产教育，如乙方出现安全事故有乙方负全责。

　　九、本工程：甲方指定为工程负责人

　　乙方指定偰云真为工程负责人

　　双方密切配合负责处理好施工中日常事务工作。

　　十、本合同一式贰份。经甲乙双方盖章有效。

　　十一、合同与上级有关规定抵触时应按上级规定执行。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》以及有关规定和地方现行劳动法的要求。双方根据包工包料，工程分工负责协作的精神，并承担一切的.责任和义务，经甲乙双方充分协商商定合同，并严肃执行。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：盐池县综合福利中心采暖管网安装工程

　　2、工程地址：盐池县综合福利中心

　　3、承包方式：包工包料。

　　4、工程期限：本工程自20xx年10月15日至20xx年11月1日完工，工期为15天。

　　5、合同价款：按照实际发生工程量计算，共计捌万叁仟柒佰柒拾贰元整（￥：83772。00元整），详见清单。

　　6、付款方式：乙方进入工地首付工程总价款的70%，工程完工后付20%，剩余10%交工后试用两个月全部付清。

　　7、乙方工人的住宿和生活，自行在施工现场外安排与甲方无关。

　　第二条：工程质量

　　1、甲方根据国家质量验收规范和本工程技术规范的评定标准、对乙方进行技术监督和质量要求、乙方施工中工程没有达到标准的、如造成施工返工、后果自负、并赔偿甲方损失。

　　2、乙方必须按照图纸设计变更、技术规范及甲方和技术人员交底说明为依据、精心组织施工，全部工程质量必须保证合格，否则造成一工损失由乙方承担。

　　第三条：工程安全

　　1、分项工程承包的所有施工人员，若在施工过程中违章操作或马虎大意造成的工伤事故由乙方承担全部责任。

　　2、施工现场必须每天达到清洁，所用小型设备、材料及废料堆放整齐，达到文明施工。

　　第四条：附则

　　1、因履行本合同发生劳动争议，双方均可向劳动仲裁委员会申请仲裁。

　　2、本合同一式两份，双方各执一份。

　　3、本合同未尽事宜，按照国家和自治区有关规定执行。

　　4、本合同自双方签字盖章之日起生效，到工程竣工并结算完毕后失效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

工程合同篇5

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲方在山东XX寿光XX35兆瓦光伏电站土方项目，同意将该土方项目以包工包料形式承包给乙方施工。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：山东XX寿光XX35兆瓦光伏电站土方项目

　　2、工程地点：山东寿光XX

　　二、承包方式：以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。

　　三、工程造价及承包范围：

　　1、场平：在满足施工要求范围内，要求场地平整，无缺陷，价格以整体总包的形式，价格总计6万元(陆万元整)。

　　2、场地回填：根据工程项目，根据总包方提供土方量，场地内需回填土方43000立方，价格为9元立方，工程款合计387000元(参拾扒万柒仟元整)。

　　3、场地内修路：场地内需修路约7000，要求路基础宽4，石子铺设厚度20c，路面压实，符合总包方的要求，价格88元每断面(即22元平方米)，由于场地原因，具体结算方式根据甲方要求来据实结算。

　　四、工程款支付方式：

　　1、根据上海XX公司(总包方)的付款方式，甲方(____市

　　华健XX工程有限公司)来支付乙方的'工程进度款。

　　五、施工工期：

　　1、根据上海XX公司(总包方)的工期进度要求来合理施工。

　　2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的，经甲、乙双方协商，工期可相应顺延。

　　六、甲方的工作及责任：

　　1、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及0.00位置。

　　2、开工前，由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一致，方可施工。

　　3、甲方要根据上海XX公司(总包方)的进度款要求来支付工程进度款。

　　七、乙方的工作及责任：

　　1、乙方在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械，以保证工作项目的顺利完成。乙方施工要平整场地清除地上、地下障碍物等，处理邻近建筑物保护工作，并承担以上工作的费用和安全责任。

　　2、乙方处理地下管线及临近建筑的保护工作。

　　3、乙方必须按甲方提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面同要达到国家规定的质量验收合格标准，并按规定的时间完成任务整个工程项目。

　　4、在施工过程中，乙方必须服从甲方代表(或监理人员)的监督，加强各班组人员的管理。提高安全施工意识，做好安全文明施工工作。如出现安全事故或打架斗殴事件所造成的一切损失，概由乙方负责

工程合同篇6

　　建设方：以下简称甲方

　　施工方：以下简称乙方

　　甲方原有一层因现须要加建二层，以包工给乙方施工，为了保质保量的完成本工程，经双方协商成达协议如下：

　　一、甲方供应原材料，乙方负责从主体到装修的全部工程施工，设计方面乙方应听从甲方的.意见执行。

　　二、单价，按建筑面积计算，每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方(包水电安装在内)。

　　三、质量要求：主体二层上下垂直误差应在2公分之内，不能超过2公分，砂浆应饱满，装修抹灰要求中级，偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固，无脱层空鼓，面层无爆灰和裂缝，地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角，其它装修应符合施工规范。

　　四、主体结构要求，板面筋布150mm150mm，扎筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作，混凝土浇灌要求，立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C20，立柱，梁无空洞和露筋，楼面平整无裂缝。

　　五、乙方在施工期间应做好安全防护设施，保证安全第一，质量第一，如在施工过程中，发生自身伤亡和第三者伤亡事故，一切后果应由乙方负责，甲方不负任何责任。

　　六、付款办法：乙方在施工中途要求付款，甲乙双方协商支付，待工程全部完成验收合格后一次性付清。

　　七、本协议一式二份，甲乙双方各保存一份。望双方共同执行。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同遵守。

　　第一条、工程概况

　　1、工程名称：结构加固工程

　　2、工程地点：

　　第二条、工程内容

　　本工程3-11#栋增设11座人行天桥和4#栋楼梯变更加固工程的原外墙面砖、砼及砖墙凿除和恢复，原梁柱凿麻和界面处理、支模及脚手架以及其他安全防护措施、植筋、混凝土浇筑、拉拔试验、竣工资料及验收各项工作（说明：现场与原设计不符之处：是以雨蓬作底模，不凿穿楼板进行加梁加固）；新增工程量按现场签证另计工程款。

　　第三条承包方式

　　包材料、包资料、包安全、包质量、包验收。

　　第四条合同工期

　　本合同加固工程总工期为 30 日历天，自合同签订之日起计算。

　　合同价款及付款方式

　　1、工程总造价：总价包干为3-11#栋人行天桥加固工程人民币10万元,4#栋楼梯加固工程人民币万元，共计工程价款人民币万元（含税）大写：元整。

　　2、签合同前缴纳2万元履约保证金，在加固植筋完成后退还。

　　3、工程付款方式：

　　（1）根据形象进度完成所有工程量的50%，付已完工程量75%工程款。

　　（2）工程完工并验收合格后，7个工作日甲方扣除质保金（5%）后，乙方出具工程发票时，甲方一次性结清工程款。

　　第五条、施工要求

　　1、签合同后五个工作日内乙方要上报编制详细的施工方案，报监理和甲方工程部审定。

　　2、甲方负责提供临时水、电并承担费用，提供临时材料堆放场所。

　　第六条、质量标准：

　　1、施工依据：项目所有使用于本工程范围的图纸和变更文件。

　　2、验收标准：按《混凝土结构加固技术规范》GB50010标准施工，经设计、质检验收达合格质量标准。

　　3、根据双方协定，本合同范围内发生粘钢胶采用环氧系列的'专用植筋胶。

　　4、植筋、钢筋焊接必须经甲方和监理现场验孔及质量验收。

　　第七条、安全责任

　　1、乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，施工前应做好临边安全防护措施并经甲方和监理验收合格方可作业。

　　2、施工中如因违反上述规定而发生伤亡和设备事故，由乙方承担所有责任，劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套胶鞋等，由乙方自行解决。

　　3、乙方要自行处理与劳工之间的工资关系，一切责任自行承担。

　　第八条、违约责任

　　1、由于任意一方原因违反本合同导致对方造成损失，由违约方负责赔偿，具体方案由双方协商解决，若协商不成可到所在地的人民法院通过诉讼途径解决。

　　2、自然不可抗力原因（如地震、风暴、降雪雨等）造成停工，工期应顺延。

　　第九条、奖罚制度

　　由于工期紧张，要求乙方严格按照合同工期完工，每推迟一天完工，罚款一千元，该款项直接从工程款中扣除。

　　第十条、本合同自双方签字盖章后立即生效。

　　第十一条、合同份数：本合同一式四份，双方各执二份。

　　甲方：（章）乙方：（章）

　　代表人：代表人：

　　时间：年月日时间：年月日

工程合同篇8

　　委托人(甲方)：

　　受托人(乙方)：

　　第一条总则

　　依据《中华人民共和国合同法》及相关规定，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

　　第二条本合同甲方委托乙方提供的工程咨询服务项目及用途：

　　2.1 规划咨询

　　2.1.1主要内容包括：

　　(1)规划研究对象的现状、特点、比较优势、外部环境变化和影响的调查分析;

　　(2)发展规划思路，应采取的政策和措施建议;

　　(3)实现结构调查的方向和目标，新的经济增长点的选择，以及应采取的步骤建议;

　　(4)对生态环境的污染、破坏和生产要素的消耗等影响的分析，实现可持续发展的对策研究;

　　(5)投资筹措的方向和途径，以及可行的融资方案的设想;

　　(6)发展目标的设想和发展速度预测;

　　(7)综合咨询建议。

　　2.1.2 提出研究报告。

　　内容包括：

　　以上咨询报告，除由工程咨询单位派出项目组调查编写以外，还要求经工程咨询单位专家评审修改后提出。

　　2.2 编制项目建议书

　　2.2.1为项目编制项目建议书，内容包括：

　　(1)拟建项目必要性的论证;

　　(2)市场(或社会需求)的现状和前景的概括调查分析;

　　(3)产品方案、拟建项目规格的论证;

　　(4)厂址或建设地点的选择;

　　(5)对选定的资源及可利用性的分析;

　　(6)对可能发展的技术以及技术引进的选择分析;

　　(7)鉴别项目对当地环境及生态产生的影响;

　　(8)投资估算及投资资金构成、筹措的设想。投资估算采用根据历史经验统计方法;

　　(9)项目经济分析和风险分析;

　　(10)项目的建设时间以及进度安排。

　　2.2.2编制项目建议书的附加服务

　　2.3编制项目可行性研究报告

　　2.3.1主要内容有：

　　(1)依据国家宏观调控政策，在项目建议书基础上进一步进行调研，提出项目的背景、项目建设的必要性和经济意义，以及编制可行性研究报告所依据的政策原则和指导思想;

　　(2)产品市场(或社会需求)现状调查和预测分析，竞争对手现状和发展分析，产品的.竞争能力分析和市场营销战略;

　　(3)产品(或建设)规模方案的选择;

　　(4)工艺技术方案(或建设标准)选择;

　　(5)资源、原材料、燃料来源和供应的可能性评价;

　　(6)公用设施建设方案;

　　(7)建厂条件和厂址方案。地理位臵、气象、水文、地质、地形条件、交通运输，以及水、电、气和社会经济现状及其发展趋势;厂址比较和选择意见;

　　(8)生态环境影响和对策;

　　(9)节约能源、水和土地资源论证和措施;

　　(10)职业安全、卫生和消防论证及措施;

　　(11)生产组织、管理体制、机构定员、人员培训设想;

　　(12)编制投资估算，提出资金筹借办法。投资估算按重要部位设计方案估算工程量进行计算;

　　(13)经济分析和风险分析;

　　(14)综合评价及结论。

　　2.3.2编制可行性研究报告附加服务

　　2.4评估咨询

　　2.4.1对项目的项目建议书进行评估，提出评估报告。主要内容有：

　　(1)对项目建议书(或可行性研究报告)中提出的项目必要性;

　　(2)市场调查和预测;

　　(3)建设规模;

　　(4)技术方案;

　　(5)厂址选择;

　　(6)环境影响;

　　(7)节约能源、水资源、土地措施;

　　(8)职业安全、卫生和消防措施;

　　(9)投资估算;

　　(10)资金筹措方案;

　　(11)经济和风险分析等作出全面分析评价，根据需要和可能提出优化建议，对项目的可行或不可行提出明确建议。

　　2.4.2对项目进行后评估，提出后评估报告。内容包括：

　　(1)与项目原预计的投资和进度发生的偏差及其原因;

　　(2)项目原预期市场(或社会需求)、生产(或运营)规模实现情况及分析;

　　(3)生产工艺(或建设方案)选择符合要求情况及分析;项目经营效果(财务效果或社会效果)与原预计的出入及其分析;

　　(4)原项目评估中的预测与实际发生的出入及其分析;

　　(5)项目决策和实施中的主要经验教训，以及项目获得良好经济效益(或社会效果)需要采取的措施等。

　　2.5勘察设计咨询

　　2.5.1在甲方提供资料基础上，为编制项目的项目建议书或可研报告(或初步设计、或施工图设计)的需要，进行工程勘察，提出勘察报告。主要内容有：

　　(1)工程测量;

　　(2)工程地质与岩土勘察;

　　(3)水文地质勘察;

　　(4)绘制勘测图纸和资料。

　　2.5.2在甲方提供资料的基础上，完成项目初步设计和(或)施工图设计。内容包括：

　　(1)总图运输设计;

　　(2)建筑物、构筑物设计;

　　(3)工艺设计;

　　(4)非标准设备设计、标准设备清单及规格;

　　(5)辅助工程设计;

　　(6)公用工程设计;

　　(7)总体设计;

　　(8)编制设计概算;

　　(9)材料用量、土地利用、“三废”治理方案。

　　在工程实施阶段提供现场服务，包括向承包商进行设计交底、必要的设计修改或补充、监督贯彻设计意图。当承担设计服务的工程咨询单位同时受聘承担项目工程监理任务时，对此类设计修改和补充，可根据合同自行决定授权给其驻地代表。

　　2.6工程招标咨询

　　2.6.1编制工程(或设备材料采购)项目招标资格预审文件。内容包括：资格预审文件。

　　2.6.2.对资格预审资料分析和投标人选择提出咨询建议。

　　2.6.3编制工程(或设备材料采购)项目招标文件。内容包括：

　　(1)投标邀请函;

　　(2)投标人须知;

　　(3)拟使用的合同条件;

　　(4)工程、设备、材料综合说明、技术规范;

　　(5)设计图纸和技术资料;

　　(6)工程量清单;

　　(7)要求投标人提供的附加资格清单。

　　2.6.4参加投标人现场考察，解答投标人质疑，招标文件补遗。

　　2.6.5参与投标书评审，提出咨询建议。

　　2.6.6编制合同协议书。

　　2.7合同管理或工程监理

　　2.7.1为实施甲方与第三方签定的承包合同提供合同管理咨询服务。工作内容如下：

　　(1)审查承包商的施工组织设计和技术方案，向承包商提出建议，并向甲方提出书面报告;

　　(2)配备合格监理人员，监督承包商按照设计图纸和施工规范进行施工;

　　(3)对工程设计中发现的技术问题，自主向设计单位提出改进建议，并向甲方提供书面报告;

　　(4)监督工程质量，对工程使用的材料和施工质量进行监督检验。对不符合设计要求和国家质量标准的建筑材料、构配件和设备，立即通知承包商停止使用或安装。对于不符合规范和质量工序、分项分部工程，以及不安全的施工企业，要通知承包商整改和返工;

工程合同篇9

　　工程名称：

　　工程地点：

　　合同编号：

　　（由勘察人编填）

　　勘察证书等级：

　　发包人：

　　勘察人：

　　签订日期：

　　中华人民共和国建设部

　　监制

　　国家工商行政管理局

　　建设工程勘察合同

　　发包人:

　　勘察人:

　　发包人委托勘察人承担岩土工程勘察任务。

　　根据<中华人民共和国合同法>及国家有关法规规定，结合本工程的具体情

　　况，为明确责任、协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程建设地点：

　　1.3工程规模、特征：

　　1.4工程勘察任务委托文号、日期：

　　1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：任务是满足施工图设计需要，技术要

　　1.6承接方式：

　　1.7预计勘察主要工作量：按业主提供的钻孔布置平面图实施取样；试验孔 XX个钻孔，普通鉴别孔XX个，孔距不大于XX米，取样试验孔孔深XX～XXM; 普通鉴别孔孔深XX～XXM，根据现场实际深度调整，但所有孔深不得小于XXM；同时必须达到国标取样的要求。

　　第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

　　2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、等批件（复印件）。

　　2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置及布孔图。

　　2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

　　2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

　　2.5发包人不能向勘察人提供上述资料，由勘察人自行收集，发包人可以配合。

　　第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

　　勘察人负责向发包人提交合格的勘察成果资料陆份，电子版一份发包人要求增加的份数另行收费。

　　求按照国标和 X X 地方标准要求和勘察组织设计执行。

　　第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。

　　4.1开工及提交勘察成果资料的时间。

　　4.1.1本工程的勘察工作定于月日开始，天内完成全部勘察工作并提交勘察成果资料及合格的图审报告；由于发包人或勘察人的'原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

　　4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延，费用不增加。

　　4.2收费标准及付费方式

　　本工程勘察费总包干价为元整（￥元），固定包干内含税（提供甲方财务认可的发票）、临时设施费、工程施工过程服务费、差旅费等其它费用；钻机进场当日，发包人向勘察人支付 / 元，提交合格的勘察成果资料及合格的图审报告并经发包人认可后日内支付合同固定总包干价中的，主厂房基础工程验收合格后支付10%，主体工程竣工验收合格支付5%。（基础验收支付10%不可更改，主体工程验收合格支付5%，如谈判不能执行，可在基础验收合格时支付，同时要求施工方主体验收提前盖章）

　　第五条发包人、勘察人责任

　　5.1发包人责任

　　5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

　　5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。

　　5.1.3发包人应落实土地征用、青苗树木赔偿、水电驳接口（施工用水、用电及管线费用由乙方承担）问题。

　　5.1.4负责组织勘察成果资料审查。

　　5.2勘察人责任

　　5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

　　5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。若勘察人无力补充完善，需委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。

　　5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员

　　一起验收发包人提供的材料。

　　5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。