品才网>合同范文>工程合同

工程合同

时间：2023-09-25 10:14:21 合同范文我要投稿

工程合同集锦[5篇]

　　在人民愈发重视法律的社会中，越来越多的场景和场合需要用到合同，它可以保护民事法律关系。那么大家知道合同的格式吗？以下是小编为大家收集的工程合同5篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

工程合同集锦[5篇]

工程合同篇1

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国经济合同法》经双方协商签定合同如下：

　　一、工程概况及承包方式

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程承包方式：包工包料。

　　二、工程装修内容

　　围墙制作横幅制作灯箱商铺门面导视牌电梯间商铺门面。

　　三、工程支付金额：

　　四、付款方式

　　1、合同签定后，甲方每月按乙方所制作工程的费用，经双方核对无误后支付给乙方。

　　五、双方责任

　　1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的.水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明。

　　2、乙方：按照甲方提供的工程设计和要求完成工程工作。

　　六、其它事宜

　　经甲乙双方商定做出如下协议：

　　1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

　　2、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。

　　3、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

　　4、其它未尽事宜由双方协商解决。

　　5、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。

　　甲方单位名称：乙方单位名称：

　　(盖公章)(盖公章)

　　法人代表：法人代表：

　　委托代理人：委托代理人：

　　20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日

工程合同篇2

　　发包方（甲方）：__________________________

　　承包方（乙方）：__________________________

　　合同编号：___________________________

　　河南省建设厅监制河南省工商行政管理局

　　至新版合同文本发布时止。使用说明 1、本省行政区域内的装饰装修工程适用此合同文本。此版合同文本适用期

　　2、工程承包方（乙方），应当具备工商行政管理部门核发的营业执照和建设行政主管部门核发的建筑业企业资质证书。

　　3、甲、乙双方当事人直接签订此合同的，应当一式两份，合同双方各执一份；凡在本省各市场内签订此合同的，应当一式二份（甲、乙双方各执一份）。

　　4、开工：双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后，材料、施工人员到达施工现场开始运作视为开工。

　　5、竣工：合同约定的工程内容全部完成，经承包方、发包方验收合格视为竣工。

　　6、验收合格：承包方、发包方在《工程竣工验收单》上签字盖章或虽未办理验收手续但发包方已入住使用的，均视为验收合格。

　　7、工期顺延：是指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后，工程期限予以相应延展。在工期顺延的情况下，乙方不承担违约责任。

　　合同协议条款

　　发包方（以下简称甲方）：_______________________________________________

　　委托代理人（姓名）：__________________________________________________

　　住所：__________________________

　　身份证号：_______________________

　　联系电话：__________________________

　　手机号：_______________________

　　承包方（以下简称乙方）：______________________________________________

　　营业执照号：________________________________________________________

　　住所：___________________________________________________________

　　法定代表人：____________________________

　　本工程设计人：__________________________

　　联系电话：___________________

　　施工队负责人：__________________________联系电话：___________________

　　依照《中华人民共和国合同法》和《河南省建筑市场管理条例》及其他有关法律、法规的规定，结合本省装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1工程地点：__________________________________________________

　　1.2工程装饰装修面积：__________________________________________

　　1.3工程类型：__________________________________________________

　　1.4工程内容及做法（见报价单和图纸）;

　　1.5工程承包，采取下列第_______种方式：

　　（1）乙方包工、包全部材料。

　　（2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。

　　1.6工程期限______日（以实际工作日计算）；

　　开工日期______年______月_______日；

　　竣工日期______年______月_______日。

　　1.7工程款和报价单

　　（1）工程款：本合同工程造价为（人民币）____________________。

　　金额大写：_______________________________________________。

　　（2）报价单应当以河南省建设行政主管部门批准执行的相关装修预算定额为参考依据，根据市场经济运作规则，本着优质优价的原则由双方约定，作为本合同的附件。

　　（3）报价单应当与材料质量标准、制安工艺配套编制共同作为确定工程价款的依据。

　　第二条工程监理

　　施工单位应有监理制度。实行工程监理，将监理的姓名、单位、联系方式通知乙方。

　　第三条施工图纸

　　3.1施工图纸采取下列第________种方式提供：

　　（1）甲方自行设计的，需提供施工图纸一式二份，甲乙双方各执一份。

　　（2）甲方委托乙方设计的，乙方需提供施工图纸一式二份，甲乙双方各执一份。

　　3.2施工图纸所标明的材料、施工方法应符合中华人民共和国国家标准《装饰装修工程施工规范》(GB 50327—20xx)的要求。

　　3.3双方应当对施工图纸予以签收确认。

　　3.4双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方，也不得用于本合同以外的项目。

　　第四条甲方工作

　　4.1开工三日前要为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则。

　　4.2无偿提供施工期间的水源、电源和冬季供暖。

　　4.3负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关费用。

　　4.4遵守物业管理部门的各项规章制度。

　　4.5负责协调乙方施工人员与邻里之间的.关系。

　　4.6不得有下列行为：

　　（1）随意改动房屋主体和承重结构。

　　（2）在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。

　　（3）在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。

　　（4）破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。

　　（5）强令乙方违章作业施工的其他行为。

　　4.7凡必须涉及4.6款所列内容的，甲方应当向房屋管理部门提出申请，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全使用性进行审定并出具书面证明，再由房屋管理部门批准。

　　4.8施工期间甲方仍需部分使用该居室的，甲方则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。

　　4.9参与工程质量施工进度的监督，参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

　　第五条乙方工作

　　5.1施工中严格执行施工技术规范、质量标准、安全操作规程、防火技术规范，安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。

　　5.2严格执行省建设行政主管部门施工现场管理规定：

　　（1）无房屋管理部门审批手续和原设计单位或具有相应资质等级的设计单位出具的加固图纸，不得拆改工程内的建筑主体和承重结构，不得加大楼地面荷载，不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。

　　（2）不得扰民及污染环境，每日十二时至十四时、十八时至次日八时之间不得从事敲、凿、刨、钻等产生噪声的装饰装修活动。

　　（3）因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由乙方承担修理和损失赔偿的责任。

工程合同篇3

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《农业基本建设项目管理办法》、《农村沼气项目建设资金管理办法》、《湖南省农村可再生能源条例》及有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方充分协商一致，特订立本工程施工合同条款如下：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：。

　　2、工程地点：

　　二、承包方式及工程范围

　　1、承包方式：由乙方包工包料的方式总承包该工程施工。

　　2、工程范围：依照×××设计所设计的施工图纸内的工程项目，通过甲乙双方协商约定的施工范围内的全部工程内容，包括设备安装、调试。确保正常运行并按设计所要求的技术指标进行施工。

　　三、承包造价

　　工程承包总造价:人民币:元；小写RMB￥：元包干。施工中如工程发生变更，变更项目按投标文件中已有综合单价的分部分项工程所实际完成的工程量进行决算；投标文件中没有综合单价的分部分项工程，根据招标文件确定人工和机械费；主材价格执行投标文件自报价格，没有自报价格的执行同期指导价或市场价。

　　四、工程质量

　　1、乙方在本工程项目施工的过程中，严格按照中华人民共和国农业

　　行业标准《沼气工程施工及验收技术规范》进行施工，确保工程质量为合格。

　　2、本工程在施工中，土建部分、设备安装等，所有用于该工程项目的原材料（地材除外）及设备，必须合格，无产品合格证的`设备及原材料严禁在本工程项目中使用。

　　五、付款方法

　　自乙方人员进场15天内，甲方预付乙方30%的工程备料款，工程进度按实际完成工程量支付工程进度款直到85%，每笔工程进度款审批时，不得超过三天，余款除留5%质保金外，其他款项自工程验收合格之日起15天内由甲方全部付清，工程质保期为一年，从甲方验收合格之日算起。

　　六、施工工期

　　甲乙双方签订本合同之日后，进场时间由市能源办确定，土建工程及安装工程施工工期按有效施工日240天，如因甲方原因不能按期开工，所造成的损失可协商解决，如遇人力不可抗拒的自然灾害工期顺延。

　　七、安全生产、文明施工

　　1、乙方在施工过程中，必须充分注意安全生产，严格按照《安全生产操作规程》进行施工，制定安全施工保障措施，办好意外工伤保险，杜绝一切大小安全事故发生，如发生安全事故，造成人员伤亡和财产损失一切责任及经济损失全部由乙方承担，甲方不负任何责任。

　　2、乙方在施工时，必须严格遵照国家有关法律、法规条例施工，不准因施工而造成环境污染，并保持施工现场整洁，材料严格按安全操作规程有序堆放。

　　八、甲、乙双方责任

　　甲方责任：

　　1、负责施工场地的三通一平工作，为乙方现场施工及调试提供必要的工作和生活条件，如：临时用水、电、施工用电费用由甲方承担；负责将自来水及总电源引入沼气站内乙方指定位置。在乙方进行试水试压

　　试验时为乙方提供足够水源。做好施工地段与牲猪饲养生产线的防疫及隔离工作。

　　2、组织好设计、监理对工程项目技术交底，图纸会审，并协调好设计、监理、施工等单位的关系，处理好地方政府及村、组农户的关系，确保工程正常施工。

　　3、本工程中，甲方须派1名施工技术人员（有相应资质）为工地常驻代表，负责对整个工程项目管理及有关部门的衔接。

　　4、根据乙方施工进度及时拨付工程款，确保工程款项按合同要求及时到位。根据乙方施工进度，组织好分部分项工程现场验收。配合好乙方组织工程的调试，运行工作，并选派人员跟班实习、操作和调试。

　　乙方责任：

　　1、按合同要求履行好施工单位职责，确保工程项目按期按质完成工程任务，力争建设单位的投资发挥最佳效益。

　　2、在安装调试期，应对甲方选派的沼气站操作人员进行实地培训，使甲方能熟练掌握必要的操作技能。

　　3、乙方施工人员须服从场内消毒制度。

　　4、设备自调试验收合格之日起，负责一年内无偿保修，并保证在接到甲方维修通知后48小时内派人到现场。

　　5、本工程乙方不得转让。

　　九、违约责任

　　本合同经双方签订后，任何一方不得违约，如单方违约，违约方必须按守约方的实际经济损失赔偿，并同时支付守约方工程总价款20%的违约金。

　　十、合同纠纷解决方式

　　本合同履行过程中，发生一切争议，甲、乙双方应友好协商解决，协商不能解决时，任何一方均可向甲方单位所在地人民法院通过诉讼途径解决。

　　十一、其他

　　1、本合同标的物所有权待甲方付清合同款的100%时归甲方所有。

　　2、如甲方原因致使沼气工程不能正常运行、正常验收，则在合同设备安装结束后365天内，甲方应当无条件为乙方结清全部合同款。

　　3、本合同未尽事宜，甲、乙双方另签补充协议，补充协议经双方签字，与本合同具有同等法律效应。

　　4、本合同一式六份，甲、乙双方各执二份，交二份由市县主管部门备案。自双方签字、盖章之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　年月日

工程合同篇4

　　工程名称：_______________________________________

　　工程编号：_______________________________________

　　合同编号：_______________________________________

　　委托单位（甲方）：______________________________

　　设计单位（乙方）：______________________________

　　北京市城乡规划委员会制定北京市工商行政管理局监制

　　填写合同须知

　　一、凡在北京地区承担建设工程设计任务的单位，统一使用本合同；

　　二、填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐全；

　　三、本合同中的附件3"委托设计项目表"，由设计单位根据工程特点列表填写，附于合同后，双方加盖合同章和骑缝章；

　　四、本合同不适用外资、中外合资、中外合作设计项目；

　　五、本合同由北京市勘察设计管理处统一单位编号；

　　六、本合同由北京市城乡规划委员会制定，北京市工商行政管理局监制，任何单位不得自行翻印。

　　委托单位：______________________________（以下简称甲方）

　　设计单位：______________________________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程勘察设计合同条例》，以及北京市的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。

　　第一条工程项目

　　甲方委托乙方承担以下工程设计任务：

　　工程名称：_____________________________

　　工程地址：_____________________________

　　工程任务批准文件：__________________________（见附件1）；

　　北京市城市规划管理部门批准文件：____________（见附件2）；

　　本工程的设计阶段、内容、规模、工程投资（见附件3）。

　　第二条设计资料、设计阶段及设计文件的提交

　　本工程设计依次按初步设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。设计进度依照建设部规定的设计周期，并考虑甲方对该项工程的实际要求以及乙方的可能，经甲乙双方共同协商，约定如下：

　　（一）甲方应以书面形式提交下列建设文件与设计资料：序号文件内容或名称文件提交日期备注

　　（二）乙方按约定的时间提交下列设计文件：序号设计文件名称份数交付日期备注提交设计文件的份数以国家物价局和建设部的规定为准，超出部分另行收费。（三）设计文件提交日期在双方签订合同时若不能确定，则可待设计工作进行到可确定时，甲乙双方另行签订《阶段设计协议书》，作为本合同的附件执行。

　　第三条设计收费及支付方法

　　（一）本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。甲方要求设计单位超出规定设计周期赶工提供设计图纸，设计单位可以收取最高不超过设计费的`三分之一的赶工费，具体数额由甲乙双商定。

　　（二）本工程设计收费详见附件3"委托设计项目表"。本合同生效时甲方向乙方预付估算设计费总额的20%作为合同定金，设计工作完成后，定金抵做工程设计费。

　　（三）乙方向甲方提交初步设计文件时，甲方向乙方拨款付应付设计费总额的30%（不含定金）。

工程合同篇5

　　1、未取得建设审批手续的施工合同的效力如何认定?

　　发包人就尚未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等行政审批手续的工程，与承包人签订的建设工程施工合同无效。但在一审法庭辩论终结前发包人取得相应审批手续或者经主管部门批准建设的，应当认定合同有效。

　　发包人未取得建筑工程施工许可证的，不影响施工合同的效力。

　　2、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》)第一条第(二)项规定的“没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义”承揽建设工程(即“挂靠”)具体包括哪些情形?

　　具有下列情形之一的，应当认定为《解释》规定的“挂靠”行为：

　　(1)不具有从事建筑活动主体资格的个人、合伙组织或企业以具备从事建筑活动资格的建筑施工企业的名义承揽工程;

　　(2)资质等级低的建筑施工企业以资质等级高的建筑施工企业的名义承揽工程;

　　(3)不具有施工总承包资质的建筑施工企业以具有施工总承包资质的建筑施工企业的名义承揽工程;

　　(4)有资质的建筑施工企业通过名义上的联营、合作、内部承包等其他方式变相允许他人以本企业的名义承揽工程。

　　3、如何认定是否属于必须招标的建设工程?

　　《解释》第一条第(三)项规定的“必须进行招标”的建设工程的认定应当依据《中华人民共和国招标投标法》第三条的规定、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和原国家发展计划委员会《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的相关规定予以确定。法律、行政法规有新规定的，适用其新规定。

　　4、劳务分包合同的效力如何认定?

　　同时符合下列情形的，所签订的劳务分包合同有效：

　　(1)劳务作业承包人取得相应的劳务分包企业资质等级标准;

　　(2)分包作业的范围是建设工程中的劳务作业(包括木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、钢筋、混凝土、脚手架、模板、焊接、水暖、钣金、架线);

　　(3)承包方式为提供劳务及小型机具和辅料。

　　合同约定劳务作业承包人负责与工程有关的大型机械、周转性材料租赁和主要材料、设备采购等内容的，不属于劳务分包。

　　5、如何认定建筑企业的内部承包行为?

　　建设工程施工合同的承包人将其承包的全部或部分工程交由其下属的分支机构或在册的项目经理等企业职工个人承包施工，承包人对工程施工过程及质量进行管理，对外承担施工合同权利义务的，属于企业内部承包行为;发包人以内部承包人缺乏施工资质为由主张施工合同无效的，不予支持。

　　6、小型建筑工程及农民低层住宅施工合同、家庭住宅室内装饰装修合同的效力如何认定?

　　施工人签订合同承建小型建筑工程或两层以下(含两层)农民住宅，或者进行家庭住宅室内装饰装修，当事人仅以施工人缺乏相应资质为由，主张合同无效的，一般不予支持。对于当事人确实违反企业资质管理规定承揽工程的，可以建议有关行政主管部门予以处理。

　　前述合同对质量标准有约定的，依照其约定，没有约定的，依照通常标准或符合合同目的的特定标准予以确定。当事人有其他争议的，原则上可以参照本解答的相关内容处理。

　　7、当事人在诉讼前已就工程价款的结算达成协议，一方要求重新结算的，如何处理?

　　当事人在诉讼前已就工程价款的结算达成协议，一方在诉讼中要求重新结算的，不予支持，但结算协议被法院或仲裁机构认定为无效或撤销的除外。

　　建设工程施工合同无效，但工程经竣工验收合格，当事人一方以施工合同无效为由要求确认结算协议无效的，不予支持。

　　8、承包人项目经理在合同履行过程中所施行为的效力如何认定?

　　施工合同履行过程中，承包人的项目经理以承包人名义在结算报告、签证文件上签字确认、加盖项目部章或者收取工程款、接受发包人供材等行为，原则上应当认定为职务行为或表见代理行为，对承包人具有约束力，但施工合同另有约定或承包人有证据证明相对方知道或应当知道项目经理没有代理权的除外。

　　9、当事人工作人员签证确认的效力如何认定?

　　当事人在施工合同中就有权对工程量和价款洽商变更等材料进行签证确认的具体人员有明确约定的，依照其约定，除法定代表人外，其他人员所作的签证确认对当事人不具有约束力，但相对方有理由相信该签证人员有代理权的除外;没有约定或约定不明，当事人工作人员所作的签证确认是其职务行为的，对该当事人具有约束力，但该当事人有证据证明相对方知道或应当知道该签证人员没有代理权的除外。

　　10、工程监理人员在签证文件上签字确认的效力如何认定?

　　工程监理人员在监理过程中签字确认的签证文件，涉及工程量、工期及工程质量等事实的，原则上对发包人具有约束力，涉及工程价款洽商变更等经济决策的，原则上对发包人不具有约束力，但施工合同对监理人员的授权另有约定的除外。

　　11、固定总价合同履行中，当事人以工程发生设计变更为由要求对工程价款予以调整的，如何处理?

　　建设工程施工合同约定工程价款实行固定总价结算，在实际履行过程中，因工程发生设计变更等原因导致实际工程量增减，当事人要求对工程价款予以调整的，应当严格掌握，合同对工程价款调整有约定的，依照其约定;没有约定或约定不明的，可以参照合同约定标准对工程量增减部分予以单独结算，无法参照约定标准结算的，可以参照施工地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算。

　　主张工程价款调整的当事人应当对合同约定施工的具体范围、实际工程量增减的原因、数量等事实承担举证责任。

　　12、固定价合同履行过程中，主要建筑材料价格发生重大变化，当事人要求对工程价款予以调整的，如何处理?

　　建设工程施工合同约定工程价款实行固定价结算，在实际履行过程中，钢材、木材、水泥、混凝土等对工程造价影响较大的主要建筑材料价格发生重大变化，超出了正常市场风险的范围，合同对建材价格变动风险负担有约定的，原则上依照其约定处理;没有约定或约定不明，该当事人要求调整工程价款的，可在市场风险范围和幅度之外酌情予以支持;具体数额可以委托鉴定机构参照施工地建设行政主管部门关于处理建材差价问题的意见予以确定。

　　因一方当事人原因导致工期延误或建筑材料供应时间延误的，在此期间的建材差价部分工程款，由过错方予以承担。

　　13、固定总价合同履行中，承包人未完成工程施工的，工程价款如何确定?

　　建设工程施工合同约定工程价款实行固定总价结算，承包人未完成工程施工，其要求发包人支付工程款，经审查承包人已施工的工程质量合格的，可以采用“按比例折算”的方式，即由鉴定机构在相应同一取费标准下分别计算出已完工程部分的价款和整个合同约定工程的总价款，两者对比计算出相应系数，再用合同约定的固定价乘以该系数确定发包人应付的工程款。

　　当事人就已完工程的工程量存在争议的，应当根据双方在撤场交接时签订的会议纪要、交接记录以及监理材料、后续施工资料等文件予以确定;不能确定的，应根据工程撤场时未能办理交接及工程未能完工的原因等因素合理分配举证责任。

　　14、承包人依据《解释》第二十条的规定要求按照竣工结算文件结算工程价款的，如何处理?

　　建设工程施工合同约定发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后一定期限内予以答复，但未明确约定逾期不答复即视为认可竣工结算文件，承包人依据《解释》第二十条的规定要求按照竣工结算文件结算工程价款的，不予支持。

　　建设工程施工合同对此未作明确约定，承包人仅以原建设部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第十六条的规定，或者《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)通用条款第33.3条的约定为依据，要求按照竣工结算文件结算工程价款的，不予支持。

　　15、“黑白合同”中如何结算工程价款?

　　法律、行政法规规定必须进行招标的建设工程，或者未规定必须进行招标的建设工程，但依法经过招标投标程序并进行了备案，当事人实际履行的施工合同与备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。

　　法律、行政法规规定不是必须进行招标的建设工程，实际也未依法进行招投标，当事人将签订的建设工程施工合同在当地建设行政管理部门进行了备案，备案的合同与实际履行的合同实质性内容不一致的，应当以当事人实际履行的合同作为结算工程价款的依据。

　　备案的中标合同与当事人实际履行的施工合同均因违反法律、行政法规的强制性规定被认定为无效的，可以参照当事人实际履行的合同结算工程价款。

　　16、“黑白合同”中如何认定实质性内容变更?

　　招投标双方在同一工程范围下另行签订的变更工程价款、计价方式、施工工期、质量标准等中标结果的协议，应当认定为《解释》第二十一条规定的实质性内容变更。中标人作出的以明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设方捐款等承诺，亦应认定为变更中标合同的实质性内容。

　　备案的中标合同实际履行过程中，工程因设计变更、规划调整等客观原因导致工程量增减、质量标准或施工工期发生变化，当事人签订补充协议、会谈纪要等书面文件对中标合同的实质性内容进行变更和补充的'，属于正常的合同变更，应以上述文件作为确定当事人权利义务的依据。

　　17、无效建设工程施工合同中的工程价款如何确定?

　　建设工程施工合同无效，但工程经竣工验收合格，当事人任何一方依据《解释》第二条的规定要求参照合同约定支付工程折价补偿款的，应予支持。承包人要求发包人按中国人民银行同期贷款利率支付欠付工程款利息的，应予支持。发包人以合同无效为由要求扣除工程折价补偿款中所含利润的，不予支持。

　　18、《解释》中"实际施工人"的范围如何确定?

　　《解释》中的"实际施工人"是指无效建设工程施工合同的承包人，即违法的专业工程分包和劳务作业分包合同的承包人、转承包人、借用资质的施工人(挂靠施工人);建设工程经数次转包的，实际施工人应当是最终实际投入资金、材料和劳力进行工程施工的法人、非法人企业、个人合伙、包工头等民事主体。法院应当严格实际施工人的认定标准，不得随意扩大《解释》第二十六条第二款的适用范围。对于不属于前述范围的当事人依据该规定以发包人为被告主张欠付工程款的，应当不予受理，已经受理的，应当裁定驳回起诉。

　　建筑工人追索欠付工资或劳务报酬的，按照工资支付的相关法律、法规规定及《北京市高级人民法院关于依法快速处理建设领域拖欠农民工工资相关案件的意见》妥善处理。

　　19、违法分包合同、转包合同的实际施工人主张欠付工程款的，诉讼主体如何确定?发包人的责任如何承担?

　　实际施工人以违法分包人、转包人为被告要求支付工程款的，法院不得依职权追加发包人为共同被告;实际施工人以发包人为被告要求支付工程款的，应当追加违法分包人或转包人作为共同被告参加诉讼，发包人在其欠付违法分包人或转包人工程款范围内承担连带责任。发包人以其未欠付工程款为由提出抗辩的，应当对此承担举证责任。

　　20、不具有资质的挂靠施工人主张欠付工程款的，如何处理?挂靠人又将工程分包、转包给他人施工，施工人主张欠付工程款的，如何处理?

　　不具有资质的实际施工人(挂靠施工人)挂靠有资质的建筑施工企业(被挂靠人)，并以该企业的名义签订建设工程施工合同，被挂靠人怠于主张工程款债权的，挂靠施工人可以以自己名义起诉要求发包人支付工程款，法院原则上应当追加被挂靠人为诉讼当事人，发包人在欠付工程款范围内承担给付责任。因履行施工合同产生的债务，被挂靠人与挂靠施工人应当承担连带责任。

　　挂靠人承揽工程后，以被挂靠人名义将工程分包、转包给他人施工，施工人主张欠付工程款的，按照《北京市高级人民法院审理民商事案件若干问题的解答之五》第四十七条规定处理。

　　21、发包人主张将其已向合法分包人、实际施工人支付的工程款予以抵扣的，如何处理?

　　承包人依据建设工程施工合同要求发包人支付工程款，发包人主张将其已向合法分包人、实际施工人支付的工程款予以抵扣的，不予支持，但当事人另有约定、生效判决、仲裁裁决予以确认或发包人有证据证明其有正当理由向合法分包人、实际施工人支付的除外。

【工程合同】相关文章：

工程工程合同01-10