（通用）安装合同
随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同对我们的帮助越来越大，它可以保护民事法律关系。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编帮大家整理的安装合同5篇，欢迎阅读与收藏。
安装合同 篇1
合同编号：
签订地点：
发包方：（以下简称“甲方”）
承包方：（以下简称“乙方”）
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就订立此合同，以资共同遵守。
一、 合同内容的金额：见附件清单。
二、 交货时间、地点、方式：
交货安装地点为：
三、 付款方式：
1、合同签订后
2、月天内付款
3、工程全部完工后
四、 工程要求
工程质保期： （从工程完工开始算）不扣质保金。
五、 验收
1、 合同灯具安装且启用后，乙方向甲方填写《工程竣工报验单》，验收期为乙方填写《工程竣工报验单》后三天内；
2、 验收合格后，甲方在《工程竣工报验单》上签字及加盖单位印章。如甲方无正当理由而拖延验收或不验收，超过本合同验收期的，则视为合同产品及安装已通过甲方验收合格。
六、 乙方应履行的责任
1、 乙方按时安装合同产品，并保证工程质量；
2、 乙方免费补正、补齐包装或运输或安装过程中造成产品品种、型号、规格、质量不符或损坏、遗失；
3、 工程质保期内有质量问题（不可抗拒除外），乙方无偿维修。
七、 甲方应履行责任
1、 甲方违反合同规定拒绝接受货物及安装的，应承担因此给乙方造成的损失；
2、 甲方应按合同规定准时向乙方支付合同货款；
3、 产品运抵达交货地点后，甲方应立即派人员对产品进行验收及签收；
4、 甲方验收产品时，如发现货物的品种、数量、规格、型号不符，应在到货时间三个工作日内以书面方式向乙方提出异议，以查明产品缺损原因。乙方不承担任何超期的诸如以上问题的异议。
5、 产品保质期内，甲方应承担其责任及疏忽所造成的.损失。
八、 违约责任
违约方向守约方支付合同总价5‰每天的违约金。
九、 不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能屣行合同时，应在不可抗力事件结束后十日内向双方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得不可抗力证明后，允许延期履行，部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十、 产品所有权
甲方未向乙方付清产品货款前，产品所有权属于乙方，其它债权不得与此对抗。
十一、合同附件
1、xx
2、xx
3、 经双方签字盖章的产品技术图（与合同配置不符处，以本附件为准）； 甲乙双方营业执照、法人代码证、法人授权委托书； 合同在执行过程中出现的未尽事宜，经双方协商而达成的纪要，与合同具有同等法律效力。
十二、争议解决
1、xx
2、 本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行； 如双方在合同履行过程中发生任何争议；协商未果，由原告方所在地法院判决。
十三、合同生效
1、 本合同经甲乙双方签字盖章，且甲方向乙方支付合同预付款后，即行生效；
2、xx
甲 方： 乙 方：
代 表 人： 代 表 人：
电话号码： 电话号码：
日 期： 日 期：
安装合同 篇2
甲方：**恒顺房地产开发有限公司
乙方： **盛世东方光电科技有限公司
二 0 一四年九月十八日
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行、政法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就《**恒顺莫尔街D5商业项目室外全彩 LED 显示屏订购与安装》工程施工承包有关事项经双方协商一致同意订立本合同。双方共同遵守，严格执行。
工程概况:
1、工程名称：恒顺.莫尔街D5商业项目室外全彩
2、工程地点：**市**区恒顺.莫尔街D5商业
工程承包方式:
包工包料，主要设备、材料的规格型号、品牌均按乙方提供设计方案、合同后附报价清单及技术参数为准。
本合同工期:
开工日期：二O一四年九月二十日。
竣工日期：二O一四年十月二十日。
本合同工期总日历天数30天。（乙方收到预付款开始计算，不含验货期）
第一条、本工程合同价款
合同总价款大写人民币：壹佰叁拾伍万元整；(含税)
小写￥： 1350000.00元整。
合同价款组成及说明：
1、本工程合同价款为**恒顺莫尔街D5商业室外全彩 LED 显示屏订购与安装工程范围内施工总包干价。
2、合同价款以项目现有施工场地、现有施工条件。为完成合同范围内施工内容所涉及的全部工作，实现承包范围内工程竣工所包含的全部费用。
3、合同价款包括合同范围内国家、地方政府规定计取的有关各种风险，市场涨价因素对本工程影响，以及因地质条件等对本工程特有的全部风险。
4、合同价款已包括：本项目含（所发生的直接工程费、垂直运输费、采保费、各类专业措施费，通用措施费、工程所需各种机械租赁费、文明施工、安全防护、安全施工、水电费的全部费用）。
5、合同价款包括市场各种价格风险，政策性调整的有关费率、人工、材料、机械调整系数、建筑安装工程造价指数和施工过程中的各种风险及施工过程中不可预见因素等全部内容所发生的费用。
第二条、双方负责事项
1 甲方
（1）派现场人员及时组织有关部门做好施工中的协调工作。
（2）提供必要的施工现场条件；甲方提供施工用电端口及规定内的有效场地。
（3）按合同规定及时支付LED显示屏工程款。
（4）在施工中，若需调整或者变更应提前书面通知乙方，并出具正式签证。
（5）甲方必须按合同约定履行相关付款义务，乙方能保证工程按期竣工。
（6）及时通报组织有关部门及人员进行工程验收，协助乙方组织竣工验收。 2 乙方
（1）按合同要求负责工程安装材料的采购、运输、保管、制造及安装。
（2）负责系统整体设计,结合项目实施要求完成深化设计，包括全部设备、控制、配电、安装、维护及调试等，直至竣工验收合格，交付甲方使用。
（3）严格按照合同要求精心组织施工，确保工期和施工质量。
（4）负责对所属施工人员进行管理，做到文明施工、安全作业，乙方施工前必须办理保险手续，在施工过程中因乙方原因导致的一切事故由乙方承担全部法律责任及经济损失。
（5）完成相关竣工验收工作，并取得验收资料交甲方。
（6）在施工期间，安排一名项目经理在施工现场与甲方和相关施工单位联系，出现问题及时向甲方现场领导汇报，并服从于他们的协调。
（7）乙方未履行以上条款，导致工期延误，乙方应赔偿甲方因此发生的相关损失。
（8）对接管人员操作规范不少于两次的培训。
第三条、质保：
免费质保三年，终身维护，（两年内不能有三次以上有黑块、黑条现象，超过三次时，合同总金额的5%质保金由甲方全部扣除）质量保证期以甲方提供的产品的验收报告证明之日起计算，在质量保证期内，故障产品由乙方进行免费维修或更换；以下情况（使用方造成显示屏不能正常运行）应由甲方负责： 1）显示屏控制用计算机挪作他用或者网络连接使用时或染上病毒等原因，破坏了计算机自有及显示屏控播软件。
2）显示屏使用中由于甲方使用不当造成的损失，乙方可协助甲方进行解决，但有关费用由甲方负责。
第四条、交货地点及期限：
供方负责产品安全运输到需方指定地点（**** 联系人：------- 电话：-----）。
供货周期：合同签字、盖章并收到预付款后生效，30个工作日内完工。如订单有另行约定，则以订单交期为准。
第五条、付款方式：
1、合同签订后付货款合同总额的30%即人民币 40.5万元整，大写：肆拾万零伍仟元整；
2、货到现场开箱验收完毕5个工作日内付合同总金额的`30%即人民币40.5万元整，大写：肆拾万零伍仟元整；
3、安装调试完成，经甲方验收核实，乙方为甲方提供好操作人员后开具合同总金额95%的发票，并送至甲方指定财务部门主管会计验收人员验证无误后5个工作日内付合同总金额35%即人民币47.25万元整，大写：肆拾柒万贰仟伍佰元整；
4、合同总额的5%即人民币6.75万元整，大写：陆万柒仟伍佰元整留作质保金，在经验收合格后叁年后的一月内无息付清，款到乙方账户视为甲方付款义务的完成；
第六条、培训：乙方负责免费培训甲方操作人员3-5名，培训内容为LED电子显示屏的操作及日常维护，使操作人员培训结束后能够熟练掌握显示屏的操作常见故障的排除；
第七条、安装进度及验收
1、甲方按照合同约定及相关地方法规和规范进行验收。
2、乙方负责整个显示屏的安装调试工作，乙方安装调试完毕并出具书面验收申请后5个工作日内，甲方对整个系统进行验收，验收标准依据合同约定条款规定及技术标准执行。
3、显示屏验收合格及培训完成以前工作人员的所有系统控制必须由乙方完成，验收合格后甲方人员必须配合乙方代表在验收报告上签字盖章。
第八条、违约责任
甲方责任
（1）工程未经验收，应由乙方进行半成品、成品保护，若甲方需提前使用必须通知乙方并做好运行作业操作维保。
（2）收到乙方竣工验收通知3个工作日内，甲方应派人组织相关部门验收，若因整项工程进度问题不能验收，需及时通知乙方，另行约定验收时间。
（3）该产品达到合同要求后，甲方未按合同规定付清全部费用（除质保金）以前，显示屏的所有权归乙方所有。如有一方有违约，应向对方支付订单合同总金额5%的违约金 ，并承担由此造成的损失；
乙方责任
（1）工程质量不符合合同规定时，应及时修理或返工直至合格为止。由于修理返工造成逾期交工的，乙方承担全部责任。
（2）工程未按合同工期交付，则每延误1天，按合同总价的1％向甲方支付违约金。
（3）乙方必须向甲方提供正确的转账账户资料，如因乙方提供资料有误，造成工程延误由乙方承担全部责任。
（4）乙方提供给甲方的所有产品需提供产品合格证、3C证资料及厂家来源等，如甲方发现乙方提供假冒产品，甲方有权清退乙方并解除合同，且乙方需向甲方赔偿合同总价两倍的违约金。
第九条、争议的解决方式
合同执行过程中如发生争议，双方应及时友好协商解决。协商不成时，任何一方可向甲方所在地有管辖权的法院起诉，因诉讼所产生的诉讼法、鉴定费、勘验费、律师代理费、交通费等实际费用均由违约方承担。
第十条、其他、
1、本合同附件具有与本合同正文同等的效力。
2、甲乙双方保证信守合同全部条款，触不可抗拒因素外，任何一方如果违约，损失由违约方负责。对本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商处理。
3、本合同一式XX份，甲方持肆份，乙方持贰份，经双方代表签字、盖章后生效。
安装合同 篇3
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平、诚信的原则，就禄劝鑫潮石材工业园路灯施工安装事宜协商一致，订立本合同。
一。工程概况
工程项目名称：
工程地点：
工程内容：
资金来源：
二。工程范围
厂区路灯布置图内要求的.内容。
三。施工工期
开工日期：20xx年12月日
竣工日期：20xx年12月日
四。质量标准
按照国家建筑工程质量验收标准和甲方要求，一次性验收合格。
五。合同款项与支付
该合同价为包干价：86900.00元，大写：捌万陆仟玖佰_______元整。付款方式：验收合格后，扣除质保金一次性结算，质保金为合同总价的5%，即：4345元，大写：肆仟叁佰肆拾伍元整。
六。质保期
验收合格后，乙方质保时间为1年。
七。违约责任
由于乙方原因，造成工程质量达不到一次性验收合格要求的，乙方负责整改完善直至合格，造成施工工期延误的，按照每天罚款3000.00元支付给甲方。
甲方：法人代表：日期： 年 月 日
乙方：法人代表：日期： 年 月 日
安装合同 篇4
发包人：
承包人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称： ；
2、工程地点： ；
3、工程范围： ；（详见施工图纸内容）；
4、承包方式：＿ 。
5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。
二、合同工期及工期延误
1、开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天（以实际进场施工之日算起）；
2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿ ＿的违约金，算至验收合格之日；
3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：
a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；
b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；
c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；
d设计变更或工程量增加；
e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 小时；
f不可抗力；
g其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。
4、承包人在以上情况发生后 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后 日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。
三、质量标准
工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款
总计合同金额（大写）（人民币） ，小写￥ 。
五、工程款结算及支付
1、主钢构进场之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；
2、纲结构主体完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；
3、工程全部完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；
六、施工准备
1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电；
3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；
4、承包人于接到审查合格图纸 日内完成主构件的加工并运抵工地现场
5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书；
七、安全施工与检查
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；
3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；
4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
八、工程竣工验收及保修
1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的`竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；
3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；
4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；
5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。
九、现场代表
发包人现场代表＿＿＿＿＿，承包人现场代表＿ ＿，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任
一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。
十一、争议解决
双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向 人民法院起诉。
十二、附则
本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。
组成本合同的文件包括：
1、本合同
2、标准、规范及有关技术文件
3、图纸
4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
合同订立时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
本合同共＿ 页
发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包人：
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 住所：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：
电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电话：
传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 传真：
开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿ 开户银行：
账 号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 账 号：
邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿ 邮政编码：
【安装合同】相关文章：
安装合同07-05
安装合同08-18
安装合同（精选）09-14
【精选】安装合同09-13
安装合同(经典)09-02
安装合同(精选)08-20
安装的合同03-12
委托安装合同07-27
消防安装合同07-30
风管安装合同03-27