安装合同4篇【集合】
随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同的地位越来越不容忽视，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编收集整理的安装合同4篇，希望对大家有所帮助。
安装合同 篇1
发包人（甲方）：
住址：
承包人（乙方）：
住址：
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律法规，甲方同意将____________________项目的消防工程交给乙方施工，为明确双方在施工过程中的责任，结合本工程具体情况，订立如下协议。
一、工程概括
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包方式：
4、工程内容：图纸作为参考，以实际为准。
二、合同价款与付款方式
1、合同总造价：
2、本合同签订后，由乙方办理报建手续，即前期预埋工程。甲方支付乙方工程款______%，即____________万元。
3、该项目主体竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安装设备进场。甲方向乙方支付该工程项目进度款______%，即____________万元。
4、乙方完成总工程量70%时，甲方再向乙方支付工程进度款______%，即____________万元。
5、本消防工程施工完毕，经有关部门检测验收合格并取得合格证后______日内甲方一次性付清乙方工程余款（除留3%质保金，保修期满后支付）。
三、施工日期
1、本工程预计______年______月______日开工，______年______月______日完工，完工后五日内组织验收，总工期______天。
2、工期顺延
（1）如因台风等不可抗拒的因素造成工期延误，则工期顺延。
（2）因甲方支付工程款不到位，无法施工，协商后仍不能解决的。
（3）因连续______小时停电，导致无法正常施工的
若乙方无正当理由不开工，延误工期的，由乙方承担因懈怠造成的损失。
四、设备及材料供应方式
1、本工程所需要设备及材料经双方协商一致，均由______方负责供应。
2、______方提供的材料设备，必须符合国家消防产品质量验收标准，并具有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生的工程质量事故或造成返工损失，均由______方负责。
五、工程质量及验收交工
1、工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收标准。
2、隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工现场进行检查，办理隐蔽工程的'相关手续。如发生一切质量问题，乙方负责。
3、工程竣工后，由乙方提供工程竣工验收资料，明确完工日期。乙方组织工程验收，甲方协助办理相关手续。
4、工程竣工交验后，保修按国家有关规定办理，确保本工程质量保修期______年。
六、双方职责
（一）甲方职责
1、派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，检查隐蔽工程。协调中间交工及工程验收签证。向乙方提供用水、用电，确保大型机械使用方便。负责提供材料、设备及工具存放室。
2、根据合同规定和要求，按时办理拨款和结算，将每笔工程进度款付至乙方指定的账户上。
3、如建筑设计变更，加层造成消防验收不合格，需重新报建验收，所增加费用和消防部门处罚的责任由甲方承担。
4、合同生效后，甲方应组织图纸会审、技术交底会议，并及时向乙方提供施工图纸____套。
（二）乙方职责
1、施工前，及时做好各项施工准备工作，办理好消防报批手续。
2、严格按照设计图和消防规范进行施工，确保工程质量和施工工期。
3、已安装的设备，在工程未投入使用前做好保管工作。及时提交竣工验收资料，乙方负责通过当地消防部门的验收，并取得消防达标文件及验收合格证书，否则不予结算。
4、在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理，并对消防工程进行不定期的维修工作，确保消防设备的正常运行。因甲方使用管理不当，如断电，水、油渗透造成设备损坏，甲方应负担设备款由乙方维修。
5、严格遵守甲方颁布的有关规章制度，服从甲方的统一安排和指挥。安全作业，文明施工。
6、施工过程中因乙方原因发生的安全事故一律由乙方负责，甲方不负任何责任。
七、争议解决
双方约定的合同各项条款，在本合同实施过程中遵照执行，如发生争议，甲、乙双方协商解决，协商不成，均可向工程所在地人民法院起诉。
八、附则
1、本合同一式____份，甲、乙双方各执____份，具有同等法律效力。本合同双方签字盖章后生效，工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。
2、本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方：
负责人
联系方式：
______年______月______日
乙方：
负责人
联系方式：
______年______月______日
安装合同 篇2
甲方：云南电力线路器材厂
乙方：曹翔
双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同遵守。
一、名称：不锈钢宣传栏安装工程。
二、项目说明：
1、本合同总金额为预计工程总价，最终按不锈钢宣传栏实际安装数量结算为准，单价不变。
2、此合同签定后甲方若有补充工程项目，或分步完成项目，甲方需签字确认。
三、质量要求、技术标准及验收：
1、乙方按国家、行业、地方相关法规、规范、标准对甲方不锈钢宣传栏进行安装施工。
2、甲方审核确认标识样式、色彩、内容、规格大小、安装位置。
3、乙方严格按设计图纸和确定的材料、规范和标准进行施工。甲方按设计要求、相关规范、或投标封存样品进行验收。
四、质量保证及期限：
项目工程的安装由乙方负责。保修期为1年（自验收之日起计。非乙方产品质量原因，发生维护费用的，甲方承担相应的材料及加工成本费用）。
五、工期：工期为30天，以甲方确认制作数量的施工图给乙方之日起开始计算。
六、交（提）货方式及地点：
由乙方负责送货到甲方并按合同约定的安装方式现场安装完毕。
七、合同总金额：
人民币：玖万柒仟贰佰陆拾贰元整
（小写：97262.00元人民币）
八、结算方式及期限：
1、合同签订后，甲方支付预付款人民币贰万元整。
2、验收合格后甲方支付乙方尾款人民币柒万柒仟贰佰陆拾贰元整；
3、乙方为甲方开具发票。
4、工程款通过转账支票支付。
九、责任与义务：
1、乙方自负施工安全责任，因乙方施工造成财产和人身伤害事故的，由乙方承担全部法律和经济赔偿责任。
2、乙方确保安装质量，因安装质量问题给甲方或第三者造成财产和人身伤害的.，由乙方承担全部法律和经济赔偿责任。此责不因保修期到期免责。
3、乙方施工应做好现场成品的保护，施工中造成成品损坏的，由乙方承担赔偿责任。本工程验收前的成品保护，由乙方自行负责，甲方予以积极协助。
4、乙方严格按照合同规定的时间完成安装任务，除发生不可抗拒因素外，若乙方不能如期完工，每延期一天乙方按合同总价格的0.1%支付甲方的违约金。
5、乙方不能履行售后服务承诺，甲方可请第三方进行服务，所产生的费用由乙方具实承担。
6、甲方应严格按照本合同所规定的付款方式支付乙方工程款以保证工程顺利进行，除发生不可抗拒因素外，若甲方不能按期支付乙方款项，每延期一天甲方按合同总价的0.1%支付乙方违约金。
7、本合同签字生效后，非乙方原因造成的工程延误，经甲方签字认可，工期顺延。
十、其他：
1、本施工为本合同的组成部分。
2、双方协商无法解决事宜，提交乙方所在地仲裁机关解决或向乙方所在地人民法院提起诉讼解决。
3、合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力，本合同自签订之日起生效。
安装合同 篇3
签订日期：
配电箱供货协议
需方： 宁夏建工集团北方分公司阅海万家项目部
供方：
依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、法规，双方本着平等、公平、诚实信用的原则，针对 阅海万家配电箱的加工制作工程 事宜达成如下协议，以资共同遵守。
一、 工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程范围：
二、产品造价：
该项产品报价详见报价清单，为成品价格，其中包括材料费、税费、运输费、装卸车费、检
验检测费。
产品总造价： 元（ ）。
三、产品质量要求
（1） 配电箱户内箱箱体板材厚度不小于1.5mm，总箱及表箱箱
体板材厚度不小于1.5mm，柜门采用2.0mm厚冷轧钢板，表
面喷塑处理；
（2） 原器件按图纸需求配备，均为合格品；
（3） 关于产品的名称、品种、规格和质量的约定：
1.产品的名称、品种、规格：均按图纸设计要求及国家有关规定实施制作。
2.规格和标准:本合同项下所供产品的技术规格与设计图纸规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，产品则应符合相应的国家标准，并经甲方认可。
2.1箱体加工工艺和主要元器件的要求：
2.1.1地排和零排须按图纸标明容量配制。
2.1.2箱体采用冷轧钢板制作，表面必须经过酸洗、磷化处理后镀锌再喷塑，颜色由甲方确定，箱体采用1.5mm厚冷轧钢板，箱门采用1.5 mm厚冷轧钢板，配电柜柜体采用1.5mm厚冷轧钢板,柜门采用2.0mm厚冷轧钢板。
2.2配电箱必须有回路编号，并在箱体底部和内芯上分别编上名称编号。
2.3配电箱内的导线颜色严格按照国家规范相序规定装配，母线排相线编号贴色标，导线截面须与设计图纸进出线一致，铜母线的截面流量标准满足热稳定和动稳定的要求。
2.4断路器、漏电断路器要求选用施耐德公司产品。
2.5配电箱内铜排须镀镍处理。
2.6所有元器件必须为正品，附件必须选用有生产许可证的'企业产品。
2.7乙方保证其提供的产品是全新的、未经使用过的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其产品经过正确安装、合理操作和维护保养，在产品寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，乙方应对由于其产品设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷和故障负责。对由于乙方所使用原材料质量问题产生的甲方损失，甲方有权无限期追诉乙方赔偿经济损失。
四、供货时间
1. 配电箱箱体部分：按项目部要求提前一周通知供方
2. 箱芯等部分，需方提前一周通知供方
五、关于专利权的约定:
乙方须保障甲方使用其产品、服务及其任何部分不受第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。
六、关于产品的交付与运输的约定：
2.乙方负责安排产品包装、标记、运输、装卸，并承担费用。
3.产品到达甲方现场并经现场验收合格的日期为产品的交货日期。
七、关于交货条件的约定：
1.甲方以书面形式通知乙方交货时间和交货地点。
2.由乙方负责送到甲方指定地点。
3.由乙方负责设备的开箱验收，甲方组织施工单位、监理单位共同参与验收。（比照封存样品对到货设备进行检查）
4.产品随箱应附有下列资料：
4.1详细装箱单一式二份；4.2产品合格证及检验记录一式四份；
4.3使用说明书（中文本）一式四份。
八、关于转让与分包的约定：
1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。
九、关于产品的价格与货款的结算、支付方式的约定：
合同总价款：人民币万元整。
付款方式：
1.配电箱箱体供至工地后，按总价款支付30%；
2.全部产品供货完毕后，支付总价款的50%；
3.全部产品供货完毕，工程验收合格后，供方提供产品检测报告后，需方支付总价款的15%；
4.留总价款的5%作为质保金，质保期24个月，质保期满一月内付清。
十、关于合同履约期间变更的约定：
1.合同履约期间甲方根据实际使用需要对部分设备进行调整，乙方应按照投标价的组价方式对设备进行报价，其主要元器件和附件均须采用投标报价，不得调价。
2.因设计变更须对部分设备进行调整时，乙方应予以实施，因此产生的增加费用或减少费用应按实际进行调整。
十一、关于培训及售后服务的约定：
1.乙方应对甲方的维修人员进行免费技术培训。
安装合同 篇4
甲方：
乙方：
经甲乙双方平等协商，就甲方委托乙方安装防护栏事宜达成共识，并签订如下合同条款：
一、工程地点: 盛世顺诚商住楼xx号阳台及厨房防护栏
二、工程项目及相关要求
1、施工项目：安装不锈钢防护栏
2、技术要求：(1)、主管及副管都用1.5mm厚的不锈钢管。
(2)、主管第一根用5厘米直径的不锈钢管，主管第二根用3.8厘米直径的不锈钢管，第三根用3.2厘米直径的不锈钢管，副管用2.5厘米直径的不锈钢管。
(3)、副管与副管之间的距离不得大于10厘米。
(4)、乙方应做到焊疤光滑，切口合适，安装牢固。
(5)、乙方为甲方免费切除原来的'防护栏。
(6)、客厅正面、右面，厨房的防护栏高度为1.2米高。客厅左面的防护栏封满。
(7)、防护栏安装位置不得更改，与原来防护栏的位置一致。
三、承包形式
乙方包工包料，包安装防护栏的机械设备，包安全防护。
四、工期要求
施工工期为签订合同之日起日历天数2天。
五、工程价款
工程总价款: 客厅正面、右面，厨房的防护栏按每米长150元计算，客厅左面的防护栏按每平方米150元计算。
以上价款为甲方应付给乙方的全部费用(包含人工费、材料费、运杂费)。
六、付款方式
1、乙方工程完工，并经甲方验收合格。甲方一次性付给乙方全部工程款。
2、工程结算款以人民币现金的方式支付。
七、其它约定
1、甲方为乙方施工提供水、电。
八、安全责任
1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。
2、乙方在施工期间要做好阳台及厨房防护栏周围安全警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故由乙方自负。
九、合同生效与终止：
本合同一式三份，甲乙双方各执一份，交丽江华美物业服务有限公司一份。双方签字盖章后即日生效，结清合同价款后，合同效力自行终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【安装合同】相关文章：
安装合同07-05
安装合同(经典)09-02
安装合同08-18
【精选】安装合同09-13
安装合同（精选）09-14
安装合同(精选)08-20
安装的合同03-12
电缆安装合同07-14
窗帘安装合同07-17
消防的安装合同07-16