品才网>合同范文>安装合同

安装合同

时间：2023-09-06 09:59:47 合同范文我要投稿

安装合同必备(10篇)

　　现今社会公众的法律意识不断增强，合同在生活中的使用越来越广泛，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编为大家收集的安装合同10篇，欢迎大家分享。

安装合同必备(10篇)

安装合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规之规定，现就乙方承揽甲方委托制作安装事宜达成如下协议。

　　第一条：内容

　　1、规格：2、材质：3、材料由谁提供，乙方负责安装。

　　第二条：安装地点：根据甲方提供的地点。

　　第三条：工程造价及支付方式

　　1、制作安装费约定：

　　2、支付方式：

　　第四条：工程期限

　　协议生效后几日内完成，如遇不可抗力因素（如雨、雪、四级以上大风）工期顺延。

　　第五条、双方权利、义务

　　甲方：

　　1、向乙方提供安装需要的内容；

　　3、负责做好施工现场的`准备。

　　4、按规定结算安装费用。

　　乙方：

　　1、自甲方通知之日起，按甲方提供的安装地点施工并在规定时间内安装完毕。

　　2、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行安装。如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。

　　3．施工中出现所有的人身安全问题均有乙方自行负责。

　　第六条：关于验收

　　1、乙方全部制作安装完成后即向甲方提交验收单，甲方必须组织正式验收，甲方在完工后一周内不组织验收，乙方可视同甲方验收工程质量合格。验收合格，进入保修期。

　　2、工程质量达到什么标准。

　　第七条、违约责任：

　　1、甲方未能按本合同第三条规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的千分之五计算，向乙方支付违约金并将合同工期顺延。

　　2、乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、完成安装，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。

　　3、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到国家标准。如未达标乙方应承担返工及相应损失、

　　4、如属甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方负责。乙方有权就实际施工情况要求甲方继续支付已完部分或全部的制作费。

　　第八条、保修期限：

　　1、自验收合格之日起，乙方安装的工程项目整体质保一年。牢固性保证三年，三年内，若因牢固性未达标准造成门头脱落伤人或物，由乙方负全责。

　　2、保修期满后，双方另签维修协议进行维修。

　　甲方: 乙方：

　　（盖章) （盖章）

　　xxx年1月8日

安装合同篇2

　　甲方：蒙西建设集团有限公司、蒙西文化广场项目部(简称甲方)

　　乙方：(承包人身份证号：)(简称乙方)

　　一、分包范围：

　　1、蒙西文化广场项目工程水、电、暖施工图所包含的全部工程内容，以及土建的雨水管部分，及消防、空调、通风、电梯、弱电和智能化等预埋。但不包含消防报警联动、电梯安装、消防工程(乙方需施工预埋部分)、发电机安装、高低压配电、供水系统、电子对讲和弱电工程(乙方只施工预埋部分)。

　　2、承包范围内自行预结算，资料、材料检测费。

　　二、工期：

　　1、开工日期：20xx年

　　2、总日历工期：工期记

　　三、合同价款：

　　参照建设公司与开发公司主合同，在主合同结算前提下，下浮总价20%为结算依据。

　　四、收费标准：

　　1、乙方应向甲方缴纳总包管理费，按建设方审核后的安装工程总造价为依据，甲方合计收取以下条款总包管理费：

　　(1)甲方收取乙方总价的20%

　　甲方收取总包管理费后，不再计取其他费用，以上所收取的总包管理费均已含乙方施工过程中所发生的管理费和税金(材料发票由乙方自理)。

　　五、工程质量：

　　1、本工程质量确保。

　　2、本工程的安装用材料必须符合图纸设计及国家、内蒙古、呼和浩特市的相关规定。

　　3、施工过程中甲乙双方严格按照施工规范及内蒙古呼和浩特市的相关规定。

　　4、安装工程若达不到本条款第1条规定，按蒙西公司要求处罚。

　　5、乙方为了确保本工程施工质量，佰万元，如达不到本条款第1条所规定，质量保证金没收，达到本条款第1条之规定，质量保证金按如下分期退还乙方，工程到六层退保证金肆拾万，十五层退叁拾万，工程封顶退保证金叁拾万。

　　六、工程进度：

　　1、乙方严格按照甲方的总承包合同工期及项目中的施工进度计划执行。+0.00后按每月审计产值70%，扣除甲方20%管理费后支付。主体封顶验收合格后按甲方审计产值80%，扣除20%管理费后支付。

　　2、乙方达不到总合同及项目部施工进度计划的要求，按照总包合同的相关条款执行。

　　3、甲方对乙方的施工进度、劳动力配备有督促权。乙方在施工过

　　程中，若因乙方自身原因施工进度影响总体施工进度，工程质量达不到甲方要求，满足不了这两项，甲方有权终止合同，按已完成工程量扣除管理费后的70%结算，其余视为违约金，不再结算。

　　七、工程安全生产，文明施工：

　　1、乙方在本工程施工过程中，严格执行国家安全生产法规及内蒙古呼和浩特市的相关规定。

　　2、杜绝违章作业，违章施工。

　　3、乙方在施工过程中，因乙方责任所造成的安全事故，由乙方承担一切法律及经济责任。

　　4、乙方必须遵守甲方项目部的安全文明施工的管理制度及公司管理制度。

　　5、在施工过程中，乙方必须服从甲方的安全文明施工的管理监督，配合甲方达到文明工地评比的各项要求。

　　6、乙方的所有施工人员必须进行三级安全教育和培训。特殊工种必须执证上岗，并将相关证件复印件上交甲方、项目部相关职能管理人员。

　　7、甲方对乙方违章作业现象有权作出警告、罚款、停工、整改及终止合同的权利。

　　八、工程款的支付：

　　1、本合同范围内工作内容必须由乙方独家施工。甲方支付乙方所有工程款均须专款专用，具体参照与甲方签订的.主合同。

　　2、合同价款的调整，合同价款在发生下列情况之一的可作调整：

　　1)、建设单位代表确认的工程量增减;

　　2)、建设单位代表确认的变更或工作洽谈;

　　3)、工程造价管理部门公布的价格调整;

　　4)、合同约定的其他增减或调整。

　　3、本合同履行过程中发生的会议纪要、签证、各种通知、文件、委托、证书等书面形式资料均应作为合同条款的补充内容，与合同条款同等。

　　九、材料

　　1、材料由乙方自主采购，在总包合同中明确的甲方材料由建设方提供，乙方按照施工图纸上报供货计划。

　　2、乙方所采购的所有材料均应符合施工图及国家、内蒙古、呼和浩特市的有关规定。

　　3、仓库及现场材料堆放应符合文明工地要求，并严格按照甲方施工总平面图规划的要求在指定地方堆放整齐。

　　4、材料进场应及时向监理报监，不得将未报监资料用于工程上，对由此造成的一切经济损失和工期损失由乙方承担。

　　十、施工人员管理：

　　所有进场人员均遵守甲方的人员管理制度。

　　十一、资料：

　　1、甲方向乙方提供工程施工图3份图纸。

　　2、乙方的所有资料均应及时整理完善，做到与工程同步，并及时汇总到甲方资料室。

　　3、在工程竣工验收前，乙方将全部资料及竣工图共五套移交给甲方。

　　4、乙方在施工前及时编制安装工程施工组织设计并报甲方、监理(建设方)审批。

　　十二、配合和协调：

　　1、甲方负责与外界一切工程手续及相关协调事宜，乙方负责配合甲方的工程协调。

　　2、甲方免费提供乙方办公室、仓库、材料堆放场地等临建设施及施工用水、电。临建设施和施工中的施工生活用水、用电的施工人员费用由乙方承担并施工，材料费由甲方承担。乙方需配备专业水、电工各一名，在24小时内服从甲方统一领导分配。甲方不安排乙方施工人员住宿及费用。

　　3、在施工过程中，乙方随时安排人员对施工现场的用水、用电进行检查、维护、维修，人工费用由乙方承担(二级箱以下跟乙方无关的部分除外)。

　　4、乙方应对临时用电、用水作出整体规划，并编制专项施工组织设计。

　　5、工程停、缓建：执行国务院颁发的《建筑安装工程承包合同条例》有关规定。

　　6、违约、索赔

　　7、乙方无条件配合甲方文明工地评比的整改工作。

　　8、本工程在施工过程中的落手清工作由乙方承担。

　　9、乙方委派同志为现场安装负责人，实施对安装过程的全面管理，甲方委派同志对本工程进行全面管理。

　　十三、其他：

　　1、本合同未列条款参照甲方蒙西建设集团有限公司与建设单位蒙西房地产开发有限公司所签订的总包合同中相应的甲乙双方责任权利执行。

　　2、在乙方未进场前，委托其它班组施工临电临水人工费拾万元，由乙方支付。

　　3、对本合同有争议处，由双方协商解决，签订补充合同。

　　4、本合同一式四份，双方各执两份，甲乙双方签字后生效，本合同来往账目结清完毕保修期满后自动失效。

　　甲方：乙方：

　　甲方负责人：乙方负责人：

安装合同篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方在平等互利、友好协商的基础上，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规，就甲方委托乙方制作安装广告牌的有关事宜达成如下协议，供双方共同遵守：

　　第一条制作概况

　　1.工程名称：喷塑铁皮字

　　2.广告牌规格：

　　（1）0.8厚的`镀锌喷塑铁皮字

　　（2）标志字母共8个、R、4个大字、27个小字

　　1.63X1.63X3+1.32X1.32X5+0.35+4+0.45X27=33.21平方米

　　第二条安装要求

　　安装地点：

　　施工要求：按照甲方提供给甲方的设计图案施工。

　　第三条工程造价及支付方式

　　1.合同总价款共计人民币7000.00元整（大写：柒仟元整）。

　　2.合同生效后，乙方可在甲方广告牌地基制作过程全部完工后一至三天全部一次性付清给乙方广告牌总体款人民币7000.00元整（大写：柒仟元整）。

　　第四条工程期限

　　施工日期自20xx年3月12日至20xx年3月26日。如遇不可抗力因素（如雨、雪、四级以上大风），工期相应顺延。

　　第五条双方权利、义务

　　乙方：

　　1. 协助、配合甲方的各项工作。

　　4、在施工中，因乙方原因造成停工、误时及工人中途往返费用，由乙方负担。甲方：

　　1、

　　2、协调解决施工中出现的问题，保质保量的完成工程，施工期间如发生人身伤亡及其他安全事故均与甲方无关，由乙方自己承

　　担。

　　3、乙方应保证广告牌使用3—5年，抗风力10级（风力以当地气象局报道

　　为准）。

　　4、保修期满后，双方另签维修协议进行维修。

　　本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效益，自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜另行协商。如产生纠纷，应本着互谅互让的原则协商原则协商解决，协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。

　　甲方：乙方：

　　住址：住址：

　　年月日

安装合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的.规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就滨江大道广告位用电安装事宜，为明确双方权利义务，经协商一致，订立本合同。

　　一、甲方承诺乙方，全面负责材料安装，调试，验收工作。(包括电缆线米、电表、开关等)

　　二、安装材料时甲方必须根据国家用电标准，进行安装施工。

　　三、甲方承诺乙方全权负责包工、包料事宜，并在月日安装完毕。

　　四、甲方保证安装验收合格以后，负责以后的一切维护、维修工作。

　　五、甲方在安装调试的过程中，必须严格按照国家电力施工标准进行施工作业，施工期间的安全由甲方全权负责。

　　付款方式

　　六、乙方承诺甲方一旦验收合格以后将一次性全额付款。

　　七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经甲乙双方签章后生效

　　甲方：乙方：

　　电话：电话：

　　通讯地址：通讯地址：

　　签约代表：签约代表：

　　签约日期：签约日期：

安装合同篇5

　　工程发包方（甲方）：新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司工程承包方（乙方）：甘肃第一安装工程有限公司

　　甲乙双方本着自愿、公平、诚实守信为宗旨，根据《中华人民共和国经济合同法》的有关规定和《压力管道安装修缮工程承包合同条例》等国家行政法律、法规为依据，经甲乙双方协商一致，达成以下协议条款：

　　一、工程项目

　　工程名称：喀什联创投资管理有限责任公司的天然气管道安装工程。

　　1、工程内容：天然气DN160的PE管（聚乙烯）热熔管道安装，全长5095米。

　　2、承包方式：单包工方式进行（含人力、技术）。所有材料及辅材由甲方负责。

　　3、工程承包范围：甲方保证施工现场三通一平。乙方严格按压力管道特种设备、设计图纸进行施工，确保安全使用。

　　二、压力管道安装及验收标准

　　按国家现行有关压力管道特种设备、建筑标准规范施工和甲方技术要求验收。

　　三、工程造价为：壹拾贰万元整，（120000元）不含税金。预算合同外其它修理、材料费、工时费按实际所发生的费用另行结算。

　　四、付款方式：

　　合同签订甲方预付乙方60000元整，经锅检所验收合格后，甲方向乙方支付该工程的工程款60000元。

　　五、工期：20xx年3月6日至20xx年6月25日完成。

　　六、双方责任

　　（一）甲方责任

　　1、甲方负责提供施工所需场地，保证施工现场三通一平及施工队伍按时进场及工作时间，积极配合乙方材料按时到达施工现场。

　　2、甲方按合同规定付款要求履约，甲方由于不可抗力原因，未能在本合同规定时间支付合同款项时，应事先告知乙方，并征得乙方同意。

　　（二）乙方责任：

　　1、乙方在具备条件施工以后，乙方应及时进场，文明施工，不得损坏甲方设备及设施，保持现场卫生。

　　2、乙方必须在合同规定的工程期完成工作，乙方由于非不可抗拒原因延误工期，应事先告知甲方，并征得甲方同意。

　　3、乙方在施工现场要有完善的'项目管理体系，确保此工程的正常运转。

　　4、乙方要求严格按照《建设市政工程施工合同》、施工图纸、说明文件和国家颁发的相关压力管道特种设备安装验收规范、规程和质量标准进行施工。

　　七、安全责任

　　乙方在施工过程中，应做好职工安全工作，若出现人员安全事故，乙方负全部责任，甲方不承担任何连带责任。

　　八、违约责任

　　双方严格按以上协议执行，若有违约，可通过协商解决，协商不成，可向人民法院起诉。

　　九、本协议经双方签字盖章生效，如有未尽事宜，双方共同协商修改。

　　十、本协议一式贰份，双方各执壹份。

　　甲方（章）：乙方：

　　地址：地址：

　　法人代表：法人代表：

　　电话：电话：

　　日期：日期：

安装合同篇6

　　甲方：惠州市迈锐光电有限公司合同编号：

　　乙方：惠州市东松实业发展有限公司签订日期：

　　本合同为原甲、乙双方签订的`《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临

　　时给水安装工程》（以下简称原合同）的补充合同。

　　现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米，由于

　　现场3台桩机施工，原120mm2临时电线路（配电箱）负荷不够，需更换240mm2

　　临时电线路及配电柜（1800*800*500mm），遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。对临时水结算方式以补充说明：

　　一、临时电工程增补费用：

　　更换BLVV-240mm2电缆125m/条*4条=500m.增补费用30元/m。计15000元。

　　更换配电柜（1800*800*500mm）1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62

　　元（大写：贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分）。

　　二、本协议签订后工期按主合同执行。

　　三、其它：按订立的主合同执行。

　　备注：除另有约定外，其余条款均按照原合同条款执行。本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地

　　法院诉讼解决。

　　甲方：惠州市迈锐光电有限公司

　　法人(代表)：

　　日期：年月日

　　乙方：惠州市东松实业发展有限公司法人（代表）：日期：年月日

安装合同篇7

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，结合本工程实际情况，经甲乙双方协商一致，甲方同意将广告牌制作及安装承包给乙方，为明确双方的责任和义务，特订立本合同。

　　1工程概况

　　1.1工程名称：广告牌制作及安装

　　1.2工程地点：

　　2工程内容、承包范围、工程款、结算依据、收款账户

　　2.1工程内容：制作及安装

　　2.2工程承包范围：广告牌制作设计图及相关设计文件所涵盖的全部工程内容;主要包括：所有产品图纸的深化设计、主材辅材的采购及制作、水平及垂直运输、吊装、安装、自验交接、施工后现场卫生清理及产品保护等自现状施工至竣工验收全过程所有工序的操作内容。

　　2.3工程款

　　2.3.1本工程包干总价为人民币元(￥元)，项目包干总价详见附件报价清单。

　　2.3.2本工程含税包干总价为不可调整价款，乙方已认真核实现场场地条件及甲方对本工程的制作要求，对设计图纸中的所有项目特征已充分了解，对完成本工程所必须发生的其他费用已包含在含税包干单价中。

　　2.3.3本工程包干总价已综合完成本合同第2.1、2.2条规定承包内容及范围所有工程费用。总结算工程款为按现状施工至竣工验收全过程所有工序的操作内容的所有人工费、机械费、机械及人工进出场费、主材费、辅材费、措施费(含赶工及技术、安全、质量措施)、降温费、加班点心费、赶工费、管理费、风险费、住宿费、利润、社保、医保、工伤管理、文明施工、税费、工程完工后卫生清理费等所有费用。

　　2.4工程结算依据

　　2.4.1工程量：详见报价清单。

　　2.5乙方收款账户信息

　　户名：

　　开户行：

　　账号：

　　3工程工期

　　3.1所有广告牌需于年月日前(不包括本数)安装完毕并验收合格。

　　3.2因甲方通知变更工程项目原因或不可抗力因素影响工程进度的，该延误的工期经甲方确认后，工期相应顺延。工期顺延期间，甲乙双方同意不计取因工期延误引起的任何费用。

　　3.3若乙方未能在20xx年7月30日前(不包括本数)施工完成所承包工程并经甲方竣工验收，工期延误按20xx.00元/天进行罚款;工期延误超过4天以上(含4天)，则甲方有权立即终止合同，并在按20xx.00元/天的基础上，对乙方已完成工程量按实际结算价(单价)不高于附件报价单单价的80%，余款作为造成甲方工程延误相关损失及甲方另选公司施工的误工费用。

　　3.4乙方自行负责工程施工搭架，费用自理。

　　4工程质量及验收

　　4.1工程质量：工程质量必须达到相关规范的合格标准，外观效果符合设计文件要求，比例尺寸合适。且完成的相关成品要求内部结构理，经久耐用。

　　4.2本工程竣工验收按国家及行业相关验收规范以及甲方提供的设计文件要求执行。在施工过程中发现设计图纸矛盾或者错误及违反强制性条文，乙方应书面告知甲方，由甲方会同设计单位办理设计变更，其费用按实结算，否则由此造成损失由乙方承担。

　　4.3分项工程施工完毕，乙方应24小时内发向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应24小时内对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;分项工程质量评测不合格，乙方应按时一次性整改合格;若复验不合格，每次罚款2000元，且甲方有权对乙方采取停工整改、直至甲方有权单方面终止合同;因乙方施工原因造成停工、返工，工期不顺延，采取的补救措施所发生的一切费用均由乙方承担。竣工验收时，业主等相关验收人提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

　　4.4验收程序

　　4.4.1乙方施工完成在具备验收条件7个工作日内向甲方提出书面验收申请。

　　4.4.2甲方在收至该申请后7天内予以书面答复，对不具备验收条件的提出书面整改意见，乙方应按该意见进行整改(整改时间计入总工期)，全部完成后再次进行申报验收;对符合验收条件的，甲方在7天内组织有关部门进行验收。甲方逾期不组织验收或不答复的视同验收合格。

　　5材料设备供应及材料管理

　　5.1完成本工程所有的材料设备均由乙方提供并已含在2.3条款的工程款中。

　　5.2采购和检验：乙方根据协议条款约定，按照设计、规范和本合同约定的要求采购工程需要的材料设备，并提供产品合格证明。

　　5.3重新检验：乙方提供的货物经验收合格后，在使用过程中经检验发现乙方供应的货物质量仍存在问题的，不免除乙方的责任。仍由乙方修复或拆除及重新采购合格的产品，由此所产生的所有费用和返工、整改及因该原因引起的甲方损失一律由乙方承担。

　　6施工与设计变更

　　6.1乙方按经甲方审核确认后的设计文件要求和国家现行的施工规范进行施工，工程质量要求工程达到合格标准。

　　6.2甲方若需要对设计变更或施工进行修改或补充，乙方不得拒绝。7竣工验收

　　7.1乙方所施工的单位工程达到竣工验收条件后，应按有关规定进行申报，并及时提交相关的竣工验收资料。

　　7.2乙方在具备验收条件后向甲方提出验收申请，经甲方认可签章后验收方为有效。

　　7.3在竣工验收中，如发现工程质量不符合合同约定和有关规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成，经验收合格后，再行移交。由此造成工程延期交付的，乙方应按3.5条款承担逾期交付违约责任。

　　8保修

　　8.1工程竣工验收后，乙方对施工工程质量保修期三个月(验收合格之起计算)。在保修期内，发生由乙方责任造成的工程质量问题，乙方负责无偿修理并承担所有费用。(注明射灯只保3个月)如发生自然灾害，如台风、地震，人为原因等所引起造成。

　　8.2乙方应于甲方通知之日起3日内无条件及时派人进行修理，并于5日内维修完毕，每逾期一日罚款500.00元，届时直接从保修金中直接扣除;超过10日，甲方有权选派其他单位或班组进行修理，费用直接从保修金中扣除，不足以扣除的甲方保留追偿的权利。乙方不按照上述保修规定执行的达2次(含2次)以上的，甲方将没收乙方保修金。

　　9付款方式

　　9.1本工程无预付款，工程经甲方、设计单位双方竣工验收后支付合同总价的97%工程款，预留3%的保修金待工程竣工验收3个月后付清。付款无须转入对公账号。普通银行账户都行。

　　9.2甲方支付工程款前，乙方均须提供工程款无欠款证明、具结书、班组内员工工次发放确认表，否则甲方有权拒付工程款，由此产生的一切责任由乙方自行承担。

　　9.3每次付款前，乙方应提供等额的发票，否则甲方有权拒绝支付，由此产生所有责任由甲方自行承担。

　　10保险

　　10.1乙方自行办理施工场地内工程班组工人生命财产和机械设备的保险，并支付一切费用。

　　11施工管理与安全要求：

　　11.1在施工期间，本工程承包范围内由于乙方原因所发生任何关于安全事故的法律责任、经济责任、处理和善后费用及由此引起的相关损失均由乙方自行承担。

　　11.2其它：进入现场人员必须服从保安人员的管理，并出示有关证件，保安人员有权拒绝无证人员及态度不好的劳工进入现场。

　　11.3乙方指派(电话号码：)为现场负责人，负责本工程的所有事宜。

　　12甲方责任

　　12.1开工前向乙方提供施工场地并对现场情况进行交底。

　　12.2提供工程施工所需的水源和电源。

　　12.3按本合同的规定及时拨付各种工程款项。

　　12.4组织工程竣工验收。

　　12.5指派胡德乐甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　13乙方责任

　　13.1按图组织施工，确保工程质量、施工安全和工程进度。

　　13.2按国家相关规定组织施工、安装、验收和试验。

　　13.3自觉遵守国家和地方政府的有关规定，服从甲方的管理，并服人甲方在工序穿插中的统一安排，若不执行或故意制造障碍，每次罚款500元，且甲方有权随时指派他人去完成，乙方不得有异议，因此而发生的全部费用，乙方同意在未付的工程款中直接扣除。

　　13.4组织施工人员和设备、材料、施工机械进场，指派施工负责人负责施工现场的全面工作。

　　13.5乙方应保证工程工期，确保工程质量，做好安全生产，按双方约定采购和使用此材料，不得使用不符合质量要求的材料。

　　13.6乙方应负责材料、设备的保管，对甲方已经完成的工程成品或半成品实施保护，因乙方的原因造成甲方的成品或半成品的损坏应负责赔偿。

　　13.7抓好文明安全施工，保证人员和设备的安全，乙方应严格按照国家及省市安全操作规程规范的要求施工。

　　14违约责任

　　14.1任何一方未经对方书面同意而单方面终止本合同的，或甲、乙任何一方不按本合同规定的条款执行，都将被视为违约。

　　14.2违约方应赔偿给守约方相当于本合同总价百分之三十(30%)的违约金，此项违约金与本合同其他违约金同时适用。

　　14.3若乙方在本工程采购使用假冒伪劣或不符合本合同约定的产品的，乙方应负责更换，且应向甲方支付按其所使用的假冒伪劣或不合格产品总值的200%的违约金。若乙方使用的不合格产品的.总值超出合同总价款的10%，视乙方违约，甲方有权单方面终止本合同，乙方应无条件退场，并按本合同相关条款的规定处理。

　　14.4甲方未按合同约定支付工程款，逾期不付，工期顺延并付应付款项的1‰/日的违约责任金。

　　15索赔规定

　　15.1因乙方的原因造成甲方或其它第三方蒙受损失的，由乙方负责全额赔偿，所发生的实际损失额由甲方(其它第三方)、乙方共同认定。

　　15.2若乙方接到通知后7天内不到场核实的，视同乙方默认，届时由甲方单独认定，其结果有效，乙方不得提出异议并承担相应的赔偿责任。

　　15.3若乙方接到通知后，不采取积极有效的措施配合甲方的认定，而采取推诿的办法来处理的，甲方有权单独认定，其结果有效，乙方不得提出异议并承担相应的赔偿责任。

　　15.4所有的证据(含照片、摄像、取样、记录)经甲方(受损失的第三方)的签字后即为有效。

　　15.5对乙方不及时认定责任或不采取积极措施进行修复的，甲方有权直接处理，由此发生的损失和抢修费用由甲方代付后，按实际发生的费用的150%计算，并在乙方的工程进度款或保修金中直接扣除。

　　15.6其它管理规定：具体规定由甲方另行通知，对乙方违反该规定执行的，甲方有权予以相应的处罚。

　　16其它条款

　　16.1本合同及本补充协议约定的通知、函件、合同，除直接由乙方当场签收外，甲方应以挂号信、特快专递方式并根据乙方在本合同上提供的联系地址或乙方营业执照上的地址)发出，以发出之日的第3日(乙方联系地址为福州市五区八县<市>)或第5日(乙方联系地址为福州市五区八县<市>之外)视为送达之日，不论乙方是否签收，均视为已送达。若乙方在本合同上提供联系地址、联系电话如有变更应立即书面通知甲方，否则造成甲方无法联系到乙方而产生的一切损失及法律责任由乙方自行承担。

　　16.2附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

　　16.3本合同未尽事宜，双方另行签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　16.4本合同连同附件共页，一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　甲方(签章)：乙方(签章)：

　　代表：代表：

　　联系电话：联系电话：

　　签订日期：年月日

安装合同篇8

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　甲方将工程承包给乙方，依据《中华人民共和国合同法》，结合本工程具体情况，经双方友好协商，特签订本合同，以共同信守和履行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包范围及方式：包工包料，制作安装。

　　四、施工日期：

　　自年月日至年月日止，共计天。若出现停电或气候原因影响施工，工期可做相应顺延。

　　五、工程价款：

　　本工程实行固定单价元/樘，工程量樘，总造价约元。工程交工时，以实际发生并双方数量认可的工程量结算。

　　六、付款方式：

　　乙方进场甲方付工程款；门框安装完甲方付工程价款；工程完工甲方付工程款全部款项。

　　七、质量要求：

　　1、材料要求：不锈钢（具体的以样板门为准）

　　2、安装要求：按国家和行业现行质量评定标准、施工技术验收规范、甲方提供的施工图标准。

　　3、甲方对乙方产品的加工及施工过程进行检查监督，乙方必须予以配合。

　　八、工期保修：

　　该工程的保修期为壹年，保修期从竣工之次日算起。注：人为损坏不包。

　　九、甲方权利、义务：

　　1、甲方有对该工程检查、质量认可、工程量确认的权利。

　　2、甲方有对乙方施工现场进行管理的权利。

　　3、甲方有提供乙方施工图纸并且及时提供设计变更的义务。

　　4、甲方有协调乙方与楼体施工队的工作协调的义务。

　　5、甲方有提供给乙方施工电源、水源的义务。

　　6、甲方有对乙方所报送的.样品和分部工程及时确认及验收的义务。

　　7、甲方有承担现场材料和成品的维护、安装后工程的安全保管的义务。

　　十、乙方的权利、义务：

　　1、乙方有按合同的规定催要工程款的权利。

　　2、乙方有按合同内容及相关标准按时进行施工的义务。

　　3、乙方有在保修期内及时进行维修的义务，并承担相应的费用。

　　十一、工程变更：

　　1、甲方有对门进行变更的权利，但必须以书面形式通知乙方。

　　2、如果因甲方的变更给乙方造成经济损失的，该费用由甲方承担。

　　3、因甲方提供的设计变更若造成工期延长，则合同工期相应顺延。

　　十二、违约与争议：

　　1、甲、乙双方不能按合同约定的计划进度实施时，甲乙双方应及时协商解决。

　　2、若争议双方，协商不成可申请人民法院裁决。

　　本合同一式两份，具有同等的法律效力，甲乙双方各持一份。

　　甲方：乙方：

　　联系电话：联系电话：

　　年月日年月日

安装合同篇9

　　甲方：xxx厂法定代表人：厂长

　　乙方：_________

　　甲方因业务需要，由乙方安装部分产品，双方经过协商，达成如下协议书：

　　一、安装的项目名称和地点：

　　二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬：

　　三、完成安装的期限：

　　从____年____月____日到____年____月____日

　　四、安装的质量要求：

　　五、安装的安全责任：

　　乙方确保规范、安全地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身、财产的`损害事故的，乙方自行承担全部责任或者损失，与甲方无关；

　　六、安装报酬的结算支付时间：

　　七、违约责任：乙方每逾期一天，支付违约金元；甲方逾期付款的，按照每日万分之二点一赔偿利息损失；

　　八、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，不成时交由xxx县人民法院裁判。

　　九、本协议书经双方签章后生效，协议书一式二份，双方各一份。

　　甲方：xxx厂乙方：____

　　____年____月____日 ___年____月____日

安装合同篇10

　　订立合同单位：

　　____________________，以下简称借款方；

　　中国人民建设银行______行，以下简称贷款方。

　　根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条借款方向贷款方借款人民币（大写）______元，用于______。预计用款为一九__年______元；一九____年______元；一九____年______元；一九___年_______元；一九____年______元；一九____年______元；

　　第二条自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为____％。借款方如果不按期归还贷款，逾期部分加收利息２０％。

　　第三条借款方保证从一九____年____月起至一九____年____月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为一九____年______元；一九____年______元；一九____年______元；一九____年______元；一九____年______元；一九____年______元。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。

　　第四条因国家调整计划、产品价格、税率、以及修正慨算等原因，需要变更合同条款，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的'组成部分。

　　第五条贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应承担由此造成的经济损失。

　　第六条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理，计划执行，财务活动，物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。

　　借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按原定利率罚息５０％。

　　第七条本合同条款以外的其他事项，双方遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。

　　第八条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门，总行，分行各一份。

　　借款方________（盖章）贷款方_______（盖章）

　　负责人：__________ 负责人：____________

　　地址：__________ 地址：__________

【安装合同】相关文章：

安装合同07-05

安装合同08-18