设计委托书

时间:2023-07-26 09:48:05 设计 我要投稿

(优秀)设计委托书

  在委托人的委托书上的合法权益内,被委托人行使的全部职责和责任都将由委托人承担。在充满活力,日益开放的今天,委托书在处理事务上的使用越来越广泛,相信很多朋友都对写委托书感到非常苦恼吧,以下是小编整理的设计委托书,希望能够帮助到大家。

(优秀)设计委托书

设计委托书1

  今委托XXX建筑设计研究院有限公司进行我公司XXX项目的总图规划及单体工程施工图设计。

  一、工程概况:

  1、建设单位:xxx

  2、项目名称: 总建筑面积约为xxx。

  3、建设地点:xxxxx

  二、总图规划:

  1、规划建设用地为 xx。

  2、本厂区建筑密度为 、建筑容积率 、绿化率 。

  3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。

  三、单体工程名称及结构类型:

  1、单体类型及结构类型:

  1)、1厂房,采用 xx结构;

2)、2厂房,采用 xx结构;

  3)、3厂房,采用 xx结构;

4)、宿舍楼,采用xx 结构。

  2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。

  四、设计条件:

  1、提供的有关设计资料清单见附表1;

  2、各专业的'具体设计要求详见附表2~8(表中打“√”者为设计首选内容)。

  3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。

  五、附表1~8作为设计合同的一部分,不详之处双方协商解决。

  委托单位: (盖章)

  日 期:20xx 年xx 月xx 日

设计委托书2

xxx设计咨询有限公司:

  xxx工程已经《项目批复文件名称》(文号)文件批复,根据采购结果(依据文件)决定委托你公司编制该工程设计文件,具体要求如下:

  一、工程名称:xxx工程,工程编号:xxx。

  二、工程概况:

  三、工程投资、规模及范围:

  四、要求设计文件内容符合该工程立项批复(可行性研究报告、初步设计)文件、有关规范性文件及取费标准要求。

  五、请你院认真分析网络、业务、管理等实际情况,进行细致的查勘、调研工作,提出设计方案和工程实施方案。

  六、请各市分公司给予必要的协助。

  七、进度要求:请你公司于x年xx月xx日前提交设计文件(含电子版)并通知建设单位。

  八、本工程联系人:

  部门xxx,姓名xxx,电话xxx,邮件xxx,传真xxx

  部门xxx,姓名xxx,电话xxx,邮件xxx,传真xxx

  委托人:

  20xx年xx月xx日

设计委托书3

  工程名称:XX县恒源lng与cng加气站项目

  建设地点:XXXXXXXXXX燃气有限公司

  设计单位:XXXXXX技发展有限公司

  委托日期:20xx年X月6日

  一、委托说明:

  1、工程名称:XXXXlng与cng加气站项目

  2、工程概况:在XXX县温陈乡建设lng与cng加气站各一座,项目占地约7.3亩,现有400kva箱式变压器1座,位于场地西北角。lng加气站为二级站;cng加气站日生产能力1.5万立方米,cng加气机为3台,布置于场地东南三角形加气罩棚下。

  办公楼为3层,1层为控制室、营业室、控制室、男女卫生间;2层为综合办公室、财务室、会议室、男女卫生间;3层、男工休息室、女工休息室、经理休息室、站长休息室。

  二、委托内容:

  1、初步设计方案;

  2、设计图纸;

  三、设计周期:5天

  XXX燃气有限公司

  20xx年X月6日

设计委托书4

  对于办理“过户”登记业务,该号码过户前未结清的电信服务费用由担,过户后所产生的电信服务费用由承担。办理过户的号码若有使用银行代扣缴费,则授权被委托人代为取消该号码的银行代扣缴费。

  账名:________

  账号:________

  开户行:________

  以上情况属实,若由此引起纠纷,本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。

  XXXXX设计分所:

  兹委托你单位进行XXXXX项目的勘察、设计工作。

  工程地址:XXXXX

  工程规模:XXXX

  设计单位需根据我方要求及国家有关标准和地方供电局相关规定进行施工图设计并编制工程预算。

  特别提示:客户交纳设计定金时务必索要盖有公司财务章的有效收据,对于白条等任何其它凭证所造成的后果本公司均不负责。

  设计单位应根据福建省电力有限公司相关文件及电力工程设计取费标准收取设计费。

  本授权委托书声明:我(姓名)系(总公司名称)的`法定代表人,现授权委托(分公司名称)的(姓名)为我公司签署工程投标文件的法定代表人的授权委托、对公一户通(□签约/□开户/□解约/□销户)、周期归集(□设置/□变更/□注销)和存款自动或约定转存(□设置/□变更/□注销)。

  特此委托!

  委托单位:XXXX有限公司

  如果发生了不可抗拒的因素,甲乙双方各自承担自己的责任。如:战争、瘟疫、洪水、地震、地陷、飓风、火灾等自然灾害及政策等非人为因素而引起的,双方不承担任何法律上和经济上的责任,双方将根据实际情况协商延长广告发布时间作为补偿。

设计委托书5

  甲方:__________________________

  乙方:__________________________

  按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。

  第一条;工程概况

  1 工程地点:XX。

  2 工程内容:总建筑面积 平方米。

  3 承包范围;装饰装修人工费用;

  4 开工日期:20xx年 月 日;竣工日期:20xx年 月 日;总工期(包括法定节假日):29个工作日。

  第二条;合同价款

  1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写):壹拾叁万贰仟元;¥:。

  2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;¥:。

  3、装修装饰工程完成80%,甲方第二次支付费用40%,¥:。

  4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%,¥:。

  5、乘于的5%做为工程质量保证金,保证金在工程竣工验收后的一年内支付,¥:。

  第三条;甲方责任

  1 指派_________为发包人驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度、物料进场进行监督检查,和其他事宜。

  2 装饰装修工程开工前,负责到有关部门办理审批手续。

  3 向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

  4 开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。

  5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,

  第四条;乙方责任

  1 指派_________为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。

  2 严格按照图纸进行施工,做好各项质量检查记录,严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

  3 严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

  4 工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  5 保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

  第五条;物料供应

  1 装饰装修工程使用的物料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修物料和设备。

  2 由发包人供应的物料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。

  3 凡由承包人采购的物料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的物料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。

  第六条;安全责任

  1 发包人提供确认的图纸施工说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。

  2 承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的.安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。

  3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全事故(包括人身事故),应承担由此引发的一切责任。

  第七条;质量验收

  1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

  2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。

  3 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。

  第八条;工程变更

  1 发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时沟通签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

  2 承包人提出合理化建议变更设计方案和物料的换用,必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

  第九条;工程保修

  1 验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。

  第十条;违约责任

  1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的5%支付滞纳金。

  2 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_________%。

  3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

  4 未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

  5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修物料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。

   

  ;6 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。

  7 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

  第十一条;争议解决

  1 本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。

  2 在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。

  发包方(盖章):_________ 承包方(盖章):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

设计委托书6

福州____工程设计有限公司:

  根据20__年110千伏项目前期工作计划表,拟计划建设___电厂~尼葛脱开___电厂改接入兴平变110kV线路工程、___电厂~___牵引变脱开___电厂改接入兴平变110kV线路工程及西洋牵引变间隔工程、西洋牵引变间隔工程,为了确保此项工作能按时完成,特委托贵公司进行工程的可行性研究、初步设计及施工图设计工作。

  ___电力勘察设计有限公司

  二〇________年八月十日

设计委托书7

  一、设计概况

  1、地势:北高南低,高差1.0米左右。

  2、主导风向:西西北WWN。

  3、气?温:常年平均气温10.6℃,最高气温39℃,最低气温—17.6℃。

  4、冻土深度:70cm

  5、历年最大风速:2.4米/秒。

  6、历年平均日照:2800小时。

  二、水暖电的供应情况

  1、水源从矿一中输水管道对接,24小时全天供水。

  2、电源由集团公司大院配电室引入。

  3、热源由城市供热管道直供。

  4、煤气由集团公司后院煤气调压站直供。

  三、建筑面积与建筑用途

  该宗地面积3519.2平方米,总建筑面积15997.05平方米,总平面布置为南北两栋楼,设置阁楼,南向布置一栋,层数6层,北向布置一栋,层数11层,划分为住宅,地下车库,底商。其中:

  住宅:12343.60平方米,层高=层高>3.0米,总户数84户,占总建筑面积的77%。两室两厅一卫,建筑面积80—100平方米,占总户数的15%;三室两厅一卫,建筑面积110—130平方米,占总户数的25%;三室两厅两卫,建筑面积130—160平方米,占总户数的.50%;四室两厅两卫,建筑面积180平方米以上,占总户数10%。使用系数0.85—0.90。

  底商:2606.04平方米,在南楼中地上1—2层设置,一层层高=层高>大于3.6米,二层层高=层高>3.0米,占总建筑面积的16%。

  地下车库:1047.41平方米,层高3.0米,车位个数大于30个,总户数与车位的比例大于2.8/1。地下车库入口设置在

设计委托书8

  甲方:

  乙方:河南千业律师事务所

  依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就周口市淮阳县招商引资所用电子名片制作设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:

  一、委托项目:淮阳县招商引资领导电子名片

  二、项目设计时间

  自乙方收到甲方支付的设计预付款之日起协议生效,协议生效后

  三、费用结算

  1.此项目设计费,共计人民币元整;设计预付款为人民币5000.00元整,大写人民伍仟元整。

  2.当甲方确认最终设计稿件后,乙方向甲方提交设计的矢量电子文件时,甲方向乙方支付剩余费用为人民币5000.00元整,大写人民伍仟元整。

  四、作品提交形式

  甲方定稿并付清所有设计费后,乙方向甲方提交设计电子文档五份份,制作的电子名片五份供500.00张。

  五、甲、乙双方的权利和义务

  1.甲方承诺,本协议中甲方所要求制作的信息内容符合国家法律规定和社会公共利益。

  2.甲、乙双方指派专人代表负责此电子名片设计的联络协调工作。甲方在此合同生效后向乙方提供与此电子名片设计相关的背景资料。

  3.乙方在规定时间内向甲方提交标志设计初稿。

  4.甲方收到乙方设计的初稿后,及时向乙方反馈修改建议,乙方收到建议后及时调整修改。

  5.甲方确认设计稿件后,乙方向甲方提交矢量电子文件一份;同时甲方向乙方支付剩余设计费。

  六、知识产权约定

  1.乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,乙方将作品著作权转让给甲方 (需另外签订著作权转让协议) ;但乙方享有署名权并保留用于参展,评选,展示的权利。

  2.甲方在未付清所有委托设计费用之前,作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。甲方付清所有设计费后,乙方不得把此设计方案交给任何第三方使用。

  3.甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

  七、违约责任

  协议在下述情形下可以解除:

  (1)自协议签订之日起,乙方已经展开设计工作,如甲方提出终止协议,甲方支付给乙方的设计定金,乙方不退还;如乙方提出终

  止合同,甲方支付给乙方的设计定金,乙方退还给甲方。

  (2)在乙方提交给甲方的`设计初稿得到甲方认可后的时间里,乙方已经全面展开印刷应用的设计制作工作,甲方如提出终止协议,甲方需要支付乙方全额的设计费用。

  八、争议解决

  凡因订立,解释,履行本协议时所发生的与本协议有关的一切争议,双方应通过友好协商解决;当事人不愿协商解决或者协商不成,可由一方提交该方住所地法院处理。

  本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力,由双方签字盖章有效。(合同未尽事宜,双方本着友好原则进行协商)。

  甲方: 乙方:

  时间: 时间:

设计委托书9

  一 、设计内容:

  本次设计内容为生物安全实验室工程,建筑面积约为250m2,包括一间 ABSL实验室以及两间BSL实验室,根据规范要求设置配套房间,具体布局见工艺平面图。

  根据建设方提供的工艺平面图,委托设计方作净化空调、电气及自控方面的设计。

  二 、空调专业:

  (一)室外主要气象参数:

  夏季空调日平均温度 25.5℃

  夏季空调计算干球温度28.4℃ 夏季空调计算湿球温度25.0℃ 冬季空调计算干球温度-14℃ 冬季采暖计算干球温度-11℃ 最热月月平均计算相对湿度 83% 冬季空调计算相对湿度 58% 夏季平均风速4.3m/s 冬季平均风速5.8m/s 夏季大气压力 994.7hPa 冬季大气压力 1013.8hPa

  (二)室内设计参数:

  1 、ABSL-3实验室:温度18-25℃,相对湿度:30%-60%,最小换气次数15次/h,与室外方向上相邻相通房间的最小负差:-10Pa,相对于大气的最小负压不应小于-40Pa。

  2、 BSL-3实验室:温度18-25℃,相对湿度:30%-60%,最小换气次数15次/h,与室外方向上相邻相通房间的最小负差:-10Pa,相对于大气的最小负压不应小于-30Pa。

  3、主实验室的缓冲室:温度18-27℃,相对湿度:30%-70%,最小换气次数15次/h,与室外方向上相邻相通房间的最小负差:-10Pa。

  4、准备间:温度18-27℃,相对湿度:30%-70%,最小换气次数15次/h,与室外方向上相邻相通房间的最小负差:-10Pa。

  5 、半污染区对清洁区的缓冲:温度18-26℃,最小换气次数10次/h,与室外方向上相邻相通房间的最小负差:-10Pa。

  6 、二更:温度18-26℃,最小换气次数10次/h,与室外方向上相邻相通房间的最小负差:-10Pa。

  7、 一更:温度18-26℃,最小换气次数10次/h,与非洁净区保持一定正压。

  (三)冷热源形式:

  1、冬季热源为采暖热水,供回水温度:。

  2、夏季冷源和过渡季节冷热源由放置于室外的风冷冷热水机组提供。

  3、建设方不提供蒸汽源,冬季加湿采用电极加湿。

  (四)方案说明:

  1、系统划分:

  整个实验室共用的一个全新风系统,送风系统经过粗、中、高三级空气过滤。排风必须经过高效过滤器过滤后排放,排风机组一用一备。

  主实验室设置气密阀以便消毒。

  2、室内气流组织:

  实验室内个区域之间的气流方向应保证由清洁区流向污染区,由半污染区流向污染区。

  实验室内各种设备的位置应有利于气流由“清洁”空间向“污染”空间流动,即将生物安全柜、隔离器、离心机等设备放置于排风夹墙一侧,最大限度减少室内回流与涡流。

  各净化空调系统采用高效过滤器均布顶送,排风采取下侧排风的气流组织方式,高效排风口应设在室内被污染风险最高的区域。

  3、空气过滤处理流程:

  新风 → 尼龙滤网 → 粗效过滤器 → 中效过滤器 → 高效过滤器 → 洁净区 → 高效过滤器 → 室外

  4、表冷和加热段共用一个盘管,介质为水。

  5、夏季再热采用电加热,分档控制。

  (五)动物饮用水采用专用的饮用水水瓶或容器通过高压灭菌器出入实验室。 (六)CO2培养箱用CO2钢瓶置于机房,通过气体管道连接至CO2培养箱。

  三、电气自控专业:

  (一)电气部分

  1、电力负荷等级为一级。其中生物安全柜等工艺设备、部分空调用电设备和自动控制系统的电力负荷属一级负荷中的特别重要的负荷。双路电源引自配电室不同的回路电源,并设置双路互投装置保证供电可靠性。

  2、洁净区内照明灯具应选择专用无尘洁净灯具,嵌入式安装。

  3、每间实验室根据工艺要求设置插座,安全柜等特别重要负荷应在配电柜中单独设置开关。

  4、高压锅用电电量需考虑充足。

  5、参考原建筑的.防雷接地系统,在淋浴间设置局部等电位,金属墙板与建筑主筋连接做接地保护。

  6、室内照明根据规范要求为300-500LX。

  (二)消防部分

  1、消防系统考虑报警及灭火器系统,不设喷淋系统。报警强切应考虑本实验室的特殊性,应将环境系统作为一类负荷考虑。即消防报警不切断风机电源。

  2、消防报警设置烟感、温感传感器和报警控制器,接入楼内原报警系统。

  (三) 闭路监视系统

  1、在3间主实验室、准备间和洗涤消毒间内设置彩色云台变焦摄像机,主入口设置定焦彩色摄像机。

  2、闭路监视系统应考虑配置先进的数字摄像系统。

  3、闭路监视室应考虑参观和教学。

  (四)门禁连锁系统

  1、 在缓冲间设置双门互锁装置,在主入口设置刷卡门禁,刷卡系统要求能记录出入人员资料,并能设置出入级别。

  2、互锁门在紧急情况下能打开,以便人员撤离。

  (五)空调系统自动化系统

  1、 设置计算机监控系统,应选用先进的DDC控制,尤其要考虑自控系统的可靠性。

  2、自控系统应设置电能消耗监视,以便管理人员掌握能源消耗。

  3、实验室内均应设置温湿度、压力监视。

  4、在有压力要求的房间如缓冲等初设置压力监视。

  5、应设置压力超限报警,如报警工作人员能尽快撤离。

  6、应对过滤器状态进行监视报警,如堵塞提示工作人员更换。

  7、应对冷热源系统进行控制和监视。

  8、空调自控系统应考虑节能,建议选用变频空调系统。

  (六)电话和网络系统

  1、各主要实验室和准备间内设置内线电话和外线电话各一部,外线电话选用具

  有传真功能电话机,洁净区内其它房间根据需要设置内线电话。

  2、计算机网络接口在工作台周围布置,1个工作台设置2~3个。

  3、中控室内应设置外线电话。

  四、附表:

  实验仪器及规格参数清单(经建设方、设计方和供货厂家三方确认)。

设计委托书10

  委托单位(公章):___________ 200 ___年_____月____日

  工程名称:__________________________

  工程基本情况:

  ______________________________________________________________________________________

  总建筑面积:_________平方米 结构:总长乘宽长宽_________(米) 层数:__________ 工程总造价:_____________________________

  工程位置:

  __________________________________________________________________________________________

  一、建筑专业:

  1.总平面图

  2.相邻建筑物关系

  3.建筑物市内外自然高差

  4.建筑物自然地面确定

  二、各层功能要求:____________________________________

  三、各层层高及檐地高:________________________________

  四、屋面形式:________________________________________

  五、建筑物内外装修要求:

  1.外墙面:____________ 2.内墙面:__________ 卫生间:_____________ 厨房:______ 其他间:_____________

  3.顶棚:________ 4.地面:____________

  5.门窗:________ 6.其他:____________

设计委托书11

  一、委托单位:

  深圳市xxxxx投资有限公司

  二、项目名称:

  【xxxxx】

  三、建设用地位置:

  深圳市

  四、设计邀请单位

  xxx建筑设计研究总院第一设计部

  五、委托时间:

  公司定于xxxxx年 5月 13 日派发设计资料并组织踏勘现场。 设计未详问题可随时咨询联系人。

  六、交图时间:

  1、受邀设计单位务必于xxxxx年6 月 10日前将设计方案资料送达本公司。未按时送达设计方案资料的视为弃权。

  2、送交地点:

  3、联系人:

  4、电话:【设计方案委托】

  七、方案评审:

  1、设计方案由本公司组织专家进行评审。

  2、方案评审结果将于xxxxx年 6 月 30 日前以书面的形式通知受邀设计单位。

  八、费用支付:

  1、本公司在下达方案评审结果书面通知后十天内支付设计单位4万元人民币,作为方案设计费。对于方案设计深度未达到【设计任务

  书】要求的`设计单位,本公司将不予支付方案设计费。

  2、经过考察,若方案评审胜出设计单位具备承接该项工程施工图设计资质条件的,本公司将于xxxxx年内与该设计单位签定施工图设计合同。设计取费标准按国家和深圳市有关规定另行协商。

  3、若胜出设计单位不愿承接或不具备资质条件承接该项工程施工图设计工作,胜出方案设计费原则上按该项工程设计取费的15%支付即8万元人民币(已包括方案设计费4万元)。最佳方案通过主管部门审查后,委托单位于七日内支付。

  九、设计资料要求:

  具体内容详见【xxxxx项目建筑、规划设计任务书】。

  十、其他注意事项:

  1、不符合本委托书要求的设计资料不进入评审范围。

  2、受邀设计单位未按时送达设计资料的不进入评审范围。

  3、业主支付方案设计费后,拥有设计文件的著作权及其延伸权利 ,设计资料不退还受邀设计单位。

  十一、附件

  以下资料同样作为邀请设计文件的基本资料。

  附件1:深圳市规划与国土资源局:

  xxxxx住宅小区宗地图(复印件)

  附件2:xxxxx住宅小区项目销售对建筑设计方案的参考意见

  委托人:

  时间:

设计委托书12

  工程名称:茌平县恒源LNG与CNG加气站项目

  建设地点:山东省茌平县温陈乡新省道804与原省道804交会处 建设单位:山东协合燃气有限公司

  设计单位:新兴重工(天津)科技发展有限公司

  委托日期:20xx年8月6日

  一、委托说明:

  1、工程名称:茌平县恒源LNG与CNG加气站项目

  2、工程概况:在茌平县温陈乡建设LNG与CNG加气站各一座,项目占地约7.3亩,现有400KVA箱式变压器1座,位于场地西北角。 LNG加气站为二级站;CNG加气站日生产能力1.5万立方米,

  CNG加气机为3台,布置于场地东南三角形加气罩棚下。

  办公楼为3层,1层为控制室、营业室、控制室、男女卫生间;2层为综合办公室、财务室、会议室、男女卫生间;3层、男工休息室、女工休息室、经理休息室、站长休息室。

  二、委托内容:

  1、初步设计方案;

  2、设计图纸;

  三、设计周期:5天

  xx限公司

  20xx年8月6日

设计委托书13

  我单位在遵循平等自愿、公平和诚实信任的基础上,自愿将工程设计委托给济宁圣地电力设计院有限公司进行设计。

  受委托单位(盖章):

  负责人(签字):

  委托单位(盖章):

  负责人(签字):

  委托日期:

  委托单位联系人:

  联系电话:

  签订日期:

设计委托书14

  今委托xxx建筑设计研究院有限公司进行我公司xxx项目的总图规划及单体工程施工图设计、

  一、工程概况:

  1、建设单位:_________

  双方就本协议未尽事宜另行协商所产生之合约,为本协议不可分割之组成部分,因履行本协议而发生争议,双方协商解决、协商不成时,由深圳市仲裁委员会裁决

  2、项目名称:_________总建筑面积约为_________

  3、建设地点:_________

  二、总图规划:

  1、规划建设用地为_________,委托方因与_________离婚纠纷一案,现根据法律规定,委托_________为委托方的代理人、代理期限为双方签订授权委托书之日起至执行结束

  2、本厂区建筑密度为_________、建筑容积率_________、绿化率_________

  甲方签完工程合同时,应约束承包商服从乙方监督指导工程之进行,若承包商与乙方有所争议,应由甲方出面协调,若因而导致工程停顿时,视为可归责任甲方之事由,与乙方无关,若因施工发生困难而变更设计时,乙方应预先征得甲方同意,但甲方不得刁难

  3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准

  三、单体工程名称及结构类型:

  1、单体类型及结构类型:

  依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的'委托,就______等事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:

  1)1#厂房,采用_________结构;

  2)2#厂房,采用_________结构;

  3)3#厂房,采用_________结构;

  4)宿舍楼,采用_________结构。

  2、单体平面以双方最终认可的平面图为准、

  乙方接受甲方委托,代理甲方向中国国家商标局在第_________类(商品/服务)上申请注册_________件商标,该注册商标详细内容见本协议附件《商标注册申请书》及《商标代理委托书》

  委托单位:(盖章)_______________

  法定代表人:(签字或盖章)_________

  受委托公司:(签字或盖章)_________

  法定代表人:(签字或盖章)________________

设计委托书15

  工程名称:______________________________

  工程地点:_______________________________

  合同编号:______________________________

  (由设计人编填)

  设计证书等级:__________________________

  发包人:________________________________

  设计人:________________________________

  签订日期:______________________________

  中华人民共和国建设部监制

  国家工商行政管理局

  发包人:____________________________________________________________________________________

  设计人:____________________________________________________________________________________

  发包人委托设计人承担_______________________________________________________工程设计,工程地点为____________________________________________,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。

  第一条本合同签订论据

  1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

  1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

  1.3建设工程批准文件。

  第二条设计依据

  2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

  2.2发包人提交的基础资料

  2.3设计人采用的主要技术标准是:_________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________

  第三条合同文件的优先次序

  构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:

  3.1合同书

  3.2中标函(文件)

  3.3发包人要求及委托书

  3.4投标书

  第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

  第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

  第七条费用

  7.1双方商定,本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。

  7.2如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费(#url#)。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。

  第八条支付方式

  8.1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的20%,计_______________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。

  8.2设计人提交_______________设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的30%,计________________万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的50%,计_______________万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。

  8.3双方委托银行代付代收有关费用。

  第九条双方责任

  9.1发包人责任

  9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

  发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

  9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

  在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。

  9.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的`实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

  9.1.4发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。

  9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。

  9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。

  9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护

  装备。

  9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

  9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。

  9.2设计人责任

  9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

  9.2.2设计合理使用年限为_______________年。

  9.2.3负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项日的设计联络工作。

  9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的%。

  9.2.5由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

  9.2.6合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

  9.2.7设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。

  第十条保密

  双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

  第十一条仲裁

  本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。

  第十二条合同生效及其他

  12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。

  12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

  12.3本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。

  12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。

  12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。

  12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

  12.7本合同双方签字盖章即生效,一式___________份,发包人__________份,设计人___________份。

  12.8本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

  12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  12.10未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  发包人名称:___________设计人名称:___________

  (盖章)(盖章)

  法定代表人:___________(签字)法定代表人:___________(签字)

  委托代理人:___________(签字)委托代理人:___________(签字)

  项目经理:___________(签字)项目经理:___________(签字)

  住所:___________住所:___________

  邮政编码:___________邮政编码:___________

  电话:___________电话:___________

  传真:___________传真:___________

  开户银行:___________开户银行:___________

  银行帐号:___________银行帐号:___________

  建设行政主管部门备案:___________鉴证意见:___________

  (盖章)(盖章)

  备案号:___________经办人:___________

  备案日期:____年____月____日鉴证日期:____年____月____日

【设计委托书】相关文章:

设计委托书08-10

设计委托书08-26

消防设计审核委托书04-12

【热门】设计委托书07-13

【推荐】设计委托书07-13

公路勘察设计的委托书07-18

设计委托书【精】07-15

设计委托书【热】07-15

【热】设计委托书07-15

【精】设计委托书07-15