【精品】广告合同模板锦集九篇
随着法律观念的深入人心，合同出现的次数越来越多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编帮大家整理的广告合同9篇，希望能够帮助到大家。
广告合同 篇1
甲方：睿智文化传播有限公司
乙方：李熊广告设计有限公司
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：
一、合同内容及要求：
二、设计与制作费用：
设计与制作费用总计为：人民币￥ 元，（大写： 元整）。
三、付款方式：
1、甲方需在合同签订时付委托设计与制作总费用的50%即人民币 ￥ _____元 （大写： 元整）。
2、乙方将设计制作印刷品交付甲方时，甲方需向乙方支付合同余款，即人民币￥ 元（大写： 元整）。
四、设计与制作作品的时间及交付方式：
1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。
五、知识产权约定：
1、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前，乙方设计的作品着作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。
2、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。
六、双方的权利义务：
甲方权利：
1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，()以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。
2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见；
3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权；
甲方义务：
1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用；
2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方；
乙方权利：
1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考；
2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项；
3、乙方对设计的`作品享有着作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品：
乙方义务：
1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。
2、乙方需按照合同约定按时交付设计制作作品。
七、违约责任：
1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回；甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。
2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。
八、合同生效：
本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
甲方代表签名： 乙方代表签名：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
广告合同 篇2
原告：
地址： 负责人： 电话：
被告：
注册地址：
营业执照注册号： 法人代表：办公地址： 邮编：438300
联系电话：
诉讼请求：
1、判令被告支付原告欠款人民币117780.00元（其中广告位租赁欠109638.00，广告制作费欠：8142.00）；
2、判令被告支付原告合同违约金人民币362796.00元；
3、判令被告抵合同款的商铺A2126合同无效，退给原告款人民币157162.00元；
4、判令被告承担原告的诉讼费。
事情和理由：
被告为了宣传公司摩尔城楼盘项目，租赁原告广告位，合同期为20xx年12月30日至20xx年12月29日，年租金为人民币246800.00元。原告广告位经营权是通过火车站公开招标合法所得，合同期内，原告认真覆行了合同约定，而被告没有按合同约定认真覆行，原告多次去被告公司找相关负责人员催讨，公司办事人及领导不见面不理睬，逃避支付
广告费，被告不覆行合同约定，严重违约，并承担合同违约一切责任后果。
最初的合同约定是以现金方式支付，根本就没有约定以商铺抵广告费，但因为被告迟迟不支付原告广告费，要求将最初合同作废重新签订新的合同，是为了达到将商铺抵部分广告费的目的，原告没有办法才同意重新签订租赁合同，新的`合同约定被告以商铺抵原告部分广告款，原告多次去被告公司讨要，被告一直拖到20xx年10月13日才同意办理商铺手续（A2126）。剩下的广告款原告多次去被告催要，公司目的是想原告带人来买房将余款抵扣，原告也想了办法，但最终都无法答成。一年都过去了，被告经办人员及领导不理睬逃避支付，至今未果，故原告没有办法诉至贵法院，请求支持原告的诉讼请求，以维护原告的合法权益。
此致
申诉人：
20xx-6-6
附件：
1、广告位租赁合同
2、原告广告位经营权合同
3、原告营业执照
4、原告身份证
5、抵款购房收据
广告合同 篇3
甲方：__________________(以下简称甲方)
乙方：__________________传媒有限公司(以下简称乙方)
甲乙双方根据国家有关规定，本着平等互利、协商一致的原则，就甲方委托乙方广告制作事宜，达成如下协议，并共同遵守：
一、项目内容
制作内容：以甲方签字认可或甲方提供的方案为准。甲方须保证向乙方提供的文字、图片内容应符合国家政策、法律、法规，内容真实。(乙方对广告真实性不承担责任)
1、甲方指定乙方为甲方的广告制作公司，广告制作期限为______年，自______年______月______日到______年______月______日。
2、双方约定每月______号为结帐日。
3、付款方式采取月结结帐方式，乙方在每月的______日把制作明细单发给甲方，甲方核实后，在当月的______日把帐款付给乙方。
4、合同期限为______年，到期需续约时，双方提前______个月再次协商。
5、结帐价格按报价单结算。
二、双方权利与义务
甲方：
1、甲方必须向乙方提供乙方在制作设计中所需的`相关资料;
2、对乙方在制作、施工过程中所涉及到的市容及城管方面的问题，由甲方全面负责协调。
3、如因甲方在乙方施工过程中更改项目或其他原因造成的延工、停工等，由此产生的费用由甲方承担。
4、甲方必须按合同签定的定额结帐方式按时支付乙方的款项。
5、合同签订甲方不得撤消本合同。
乙方：
1、乙方对以上报价制作项目不属保修范围。
2、合同签订乙方不得撤消本合同。
3、乙方必须保证质量，不得偷工减料。
4、交货时间：根据客户业务量和要货时间，合理进行安排。
三、验收
每次送货，签字后视为验收合格。
四、违约责任
1、违反本合同项下条款，视为违约，违约方应赔付另一方广告费人民币：贰万元;
2、如合作中甲方出现结款不及时的现象，乙方有权单方面取消合作，并追究甲方责任。
五、本合同未尽事宜双方协商解决，协商不成由阜阳仲裁委员会仲裁处理。
六、本协议一式两份，双方各执一份。从双方签订日起生效。
甲方：__________________乙方：__________________
代表：__________________代表：__________________
日期：__________________日期：__________________
广告合同 篇4
甲方：
乙方：
经甲乙双方友好协商致同意，就乙方承包甲方高炮广告牌建设相关事宜，双方本着自愿、平等、公平、诚信的原则和根据中华人民共和国有关法律、法规的规定，签订本合作协议，由双方共同遵守。
一、甲方将位于发启装饰城B区路边高炮广告牌一座的工程建设及材料承包给乙方，不含基础。地面至高炮最顶的总高为25.2米，牌面尺寸为18米×6米双面。
二、高炮广告牌承包价共计人民币壹拾万零捌仟元整（￥108000元），不含税。
三、付款方式：即签订合同后付元，完工后一次性付清元。乙方收到款后正常施工，10日内完工。
四、此高炮必须能抗十二级台风，其它自然灾害与乙方无关。
五、甲方责任
1、甲方提供施工场地、运输车辆的通行方便，保证电源的接用，调解工程期间一切的相关地方矛盾。
2、该高炮广告牌的建立，甲方必须经市容、路政等相关政府机关部门审批同意后方可建造，否则产生的一切费用由甲方自行承担。
3、甲方如因没有完整手续或其它矛盾造成工期延误或停工，应按实际造成的.损失进行赔偿。
4、甲方每年需对该高炮广告牌进行一次防锈加焊刷漆等维护工作。如因甲方未正常维护而造成的后果乙方不承担责任和损失。
六、乙方责任
1、乙方所组织的施工人员，吃、住、行乙方自行安排。
2、乙方负责施工建造所需要的所有机械和相关工具。
3、施工过程中，乙方必须严格按照操作规程施工，同时乙方应该严格要求现场施工人员注意施工安全，施工过程中所出现的安全事故均由乙方自负。
七、施工过程中，如遇下列情况应允许顺延工程：
a）因甲方提出变更、增加施工项目、改动线路及施工中改动安装等。
b）因天灾或人力不可抗拒的原因（如大风雨、雪天气）。
c）因甲方未按合同支付预付款及工程进度款所延误的工期。
八、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，并作为合同附件，双方签字盖章后与本合同具同等法律效应。如双方协商不成，可向当地人民法院提起诉讼。
九、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
广告合同 篇5
甲方：
乙方：
甲乙双方本着平等互利，协商一致的原则，就甲方委托乙方在新奇广场墙体上安装广告画面，制作事宜进行磋商，达成如下协议，并共同遵守。
一、 广告形象内容提供方式：甲方以邮件方式向乙方提供形象广告设计原稿，乙方按
甲方提供设计稿进行制作。甲方有责任向乙方提供形象广告设计原稿与相关数据和制作日期。从20xx年11月5日到20xx年11月5日。
二、 付款方式：
广告画面尺寸：3米×19.6米，每平方38元。计:大写（贰仟贰佰叁拾肆元整）甲方预付广告制作费的预付金为壹仟柒佰元整，广告登记发布费500元，不包括在广告制作安装费内。乙方安装完毕，甲方验收合格付清剩余的费用即1034元（含广告发布费）。甲方提供办理广告登记证的资料，广告登记证的手续由乙方代办。
三、 质量保证
在合同有效期内，如发生广告画面褪色、脱落问题，由乙方负全部责任，质保有效期限为一年，不可抗拒的因素除外。
四、 乙方权责：
1、 乙方有权要求甲方出具制作图稿（或双方协商出具），经甲方由甲方人员签字确认。
2、 乙方制作所需材料及完成品必须符合国家相关标准，保证使用的`安全性。
3、 乙方不得擅自改动或利用甲方提供的广告形象设计稿及甲方提供的广告形象设计稿及甲方之商标另做他用。
4、 自觉维护甲方及其产品的形象和声誉，在甲方指导下做好广告形象制作工作。
五、 违约规定：甲、乙双方，若任何一方违反本协议，将承担因此所造成的一切经济损失。
六、 本合同一式两份，双方各执一份，协议自签字后生效，未尽事宜双方协商解决。
甲 方： 乙 方：
地 址： 地 址：
电 话： 电 话：
日 期： 日 期：
广告合同 篇6
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
根据《合同法》和《广告法》以及其它相关规定，甲、乙双方本着友好协商、互惠互利的原则，就关于租赁消防挂图广告位一事达成一致意见，并自愿签订本合同。
第一条：广告位位置、面积、租赁期限及付款方式。
1、位置：甲方租赁广告位于；
2、面积与租金：上述广告位每块规格为镜框式mm，可见画面：mm，本广告位在合同期内租金为人民币元整（￥元）
3、租期：租赁期为，自年月日起至年月日止。
4、付款方式：甲方需在合同签订时支付预付款xxx给乙方。广告位全部完成后甲方应当即付清全部余款。
第二条：甲方的权利与义务。
1、甲方需在合同签订5天内向乙方提交有关广告宣传背景资料或样板，自行拟订的图文内容需经过甲方有关部门的审核。
2、甲方履行正常合法的租赁手续之后，于本合同约定期限内享有此广告位使用权，但不享有此广告位所有权，不得以任何形式将此广告位转让、转租或赠送给其他单位或个人。
3、甲方广告内容应当合法和合乎国家有关商业广告的相关规定，不得用于政治目的，不得发布违法信息。
4、甲方不得擅自挪动广告位位置、朝向或更改广告位面积的大小。
5、甲方广告图文内容必须遵守《广告法》的相关规定，如有内容违反《广告法》或给予其他载体造成不良影响，其责任由甲方承担。
第三条：乙方权利与义务。
1、负责该广告位的提供，乙方不得擅自更改约定广告位的位置、面积的大小、朝向等，应当向甲方保证约定广告位的质量。
2、乙方有监督、管理广告位及发布在广告位上之广告的`权利，并负责与此相关的审核、维护、调整等相关工作。
3、该广告的制作、安装、维护及所发生的费用由乙方负责。
第四条：其他事项。
1、如因地震、火灾等不可抗力造成广告位严重损毁不可使用的，甲、乙双方均不承担违约责任，本合同自然终止。
2、租赁期满，若甲方需要续租上述广告位，在同等条件下，甲方享有此广告位的优先租赁权，须另行签订书面广告合同。
3、本合同一式贰份，双方各壹份，具有同等法律效力。本合同经双方签字之日起生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
代表：代表：
签约时间：年月日
广告合同 篇7
甲方：______________
办公地址：__________
联系电话：__________
传真：______________
邮政编码：__________
乙方：______________
办公地址：__________
联系电话：__________
传真：______________
邮政编码：__________
为了推动我国________项目体育运动的发展，增进运动技术的交流与合作，甲乙双方根据各自职能签署＿赛事广告营销协议。本协议中，甲方是组织实施赛事的＿赛事运作机构，乙方是中国境内依法注册的合法企业法人，资信良好，且热衷并积极参与中国体育赛事的广告资源的营梢。经甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国体育法》以及有关的法律法规的规定，为明确双方的权利义务，就有关事宜达成如下协议：
第一条 定义
1．1赛事组委会是指具有合法资质，并已经与赛事主办方签订了承办协议的赛事筹备组织。
1．2“某某公司”指的是某某公司的总公司、其子公司、其分支机构、其继承者、获得授权者及销售商。
1．3“赛事广告资源”是指赛事的门票、通行证、宣传海报（用于户外宣传和招徕顾客的）充气物、体育场馆内外标志、场地帐篷、信纸文具、新闻发布会、活动舞台、赛程／节目册封面等能够展示企业形象的资源。
1．4“品牌”指的是“某某公司”的品牌，包括以下几个品牌。
1．5“产品”指的是“某某公司”生产的下面几种产品及其附属物。
1．6“地域”指的是乙方可以在合同期限内可将广告、促销材料用于宣传的'地区。
第二条合同期限
合同的有效期为____年____月____日至____年____月____日。在此期间，乙方可以使用本合同中规定的各项权利。
第三条支付方式
3．1乙方对体育赛事的广告费用支付主要包括，但不限于支付货币、提供产品、提供服务等方式。
3．2乙方向甲方支付货币____万元，分____次付清，付款的时间分别为____________，付款的方式为________________。
3．3乙方向甲方提供产品____，市场价值为____万元，提供货物的时间为____，交货的方式为____________。
3．4乙方向甲方提供的服务为____，市场价值为____，提供服务的时间为____，提供服务的方式为__________。
第四条甲方权利
4．1甲方有权确定赛事广告的位置。
4．2甲方有权要求乙方按照合同的规定按时支付赞助费用。
4．3甲方有权要求乙方提供与比赛风格内容合适的资料。（具体要求见附件）
4．4在统一制作各种广告、宣传品时，甲方有权要求乙方支付制作费用。（具体要求见附件）
广告合同 篇8
甲方：
法定代表人：
地址：
电话：
乙方：
法定代表人：
地址：
电话：
根据《中华人民共和国广告法》，《中华人民合同法》及国家相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就乙方委托甲方制作及宣传推广___________________________________的事宜，达成一致意见，特签订本合同，以资信守。
一、工程概况
1、广告牌制作规格：
长_______米，高_______米。乙方需对所制作的尺寸负责，若有出错由乙方负责。
2、原材料材质：
制作材料品牌：____________________。
规格：_____________________________。
3、要求：
按照乙方的施工规范要求施工，版式按双方确定之版面大小施工。
4、制作地点：
___________________________________________。
5、工程期限：
（1）自协议签订乙方预付工程款之日起_______日。如遇不可抗力因素（如下雨、雪、四级以上大风）工期顺延。
（2）因乙方反复提出修改意见导致甲方工作不能按时完成时，可由双方协商确定延期时间。
二、质量要求、技术标准
1、质量要求和技术标准依照双方的约定为准则。
2、要求制作安全、牢固、美观，铝塑板要平整，发光字发光均匀。
3、光源要以甲方所操作的技术规范及数量进行，如乙方改变或增加数量则需增加相关费用，如乙方为了省电等原因改变或减少数量则甲方不为光源的效果负责。
三、工程造价及支付方式
1、广告牌制作费（即协议总价款）：
共计人民币__________元，大写__________元整。
2、支付方式：
（1）合同签订时乙方预付______%工程款，计人民币__________元，大写__________元整，作为工程预付款。
（2）制作安装完成后，经乙方验收合格，______日内即付清剩余_____%的工程款项，计人民币__________元，大写__________元整。
四、工程验收
甲方全部制作安装完工后_____天内通知乙方组织验收，乙方在接到通知后组织验收。
五、双方权利、义务
（一）甲方
1、自乙方通知可以现场施工起，按乙方提供的安装地点在规定的时间内制作施工并安装完毕。
2、严格按照乙方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报请乙方协商修改确定。
3、甲方负责按照乙方所指定的广告样式、材质、高度、质量要求进行施工；关于广告发光字的制作施工，如需乙方提供电源，需提前_____天提出电源条件，并考虑后续用电安全需求，做好用电保护工作。广告发光字所接电线，必须符合国标要求，且需防潮防水防暴晒，保证在室外条件下安全使用。
4、按照双方约定的售后服务提供售后支持。
5、如在质保期内出现质量问题，在接到乙方通知后_____小时内做出维修安排答复，_____小时内到达现场维修（如不能及时处理，乙方有权自行安排修复工作，并有权向甲方追讨维修费）。
6、甲方在乙方验收合格之日前，甲方负责保护工程成品和甲方工程现场的全部安全。
（二）乙方
1、办理广告牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用。如因广告牌的相关手续未完善所导致的.后果由乙方负全部责任。
2、有权对甲方的制作提出合理的建议和修改意见，以使甲方的施工更符合乙方公司要求。
3、提供有关企业的材料及图片，应保证材料完整、准确，图片清晰。
4、负责提供施工现场的施工场地和时间，以及相关的水电等事宜。
5、按本合同规定结算广告牌的制作费用。
6、开展的业务必须符合国家法律和社会公共利益。
六、售后服务及质保期
1、自验收合格之日起，甲方制作的工程项目，灯具光源保修_____年。铝塑板颜色按乙方提供之品牌品种，按厂家质保为准，门头广告牌结构（牢固）性质保_____年，人为损毁乙方不负责保修。
2、保修期满后，双方另签维修协议进行维修。
七、保密
由乙方提供给甲方的物品、资料、文件、公司讯息及数据等，为乙方所有之财产，甲方应尽保密义务。
八、违约责任
（一）甲方违约责任
1、工程质量全部不符合合同规定的，负责无偿修理或返工，无法修理或返工的，乙方有权减少报酬，最低不低于合同人工及材料成本。
2、在合同规定的保修期内，对属于承揽方负责的工程质量问题，负责无偿修理。
3、因自然因素（如暴雨、大风5级以上等自然因素及地震、山洪等不可抗力）、人为因素等引起的工期问题甲方可以工期顺延。
（二）乙方违约责任
1、乙方未依约交付合同各期价款，逾期承担按日当期应付价款额_____%的违约金，超过_____日未付款，甲方有权单方解除合同。
2、乙方承担因己方原因延误工期的责任。
九、争议解决
本合同于其履行过程中如发生争议，双方应本着友好合作的精神协商解决，协商不成，可以提请___________________________仲裁委员会仲裁。
十、附则
1、本合同自双方签订后生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
2、本合同未尽事宜，双方应在本合同达成的原则基础上以补充条款的方式明确，补充条款与本合同具有同等的法律效力。
甲方（盖章）：
法定代表人（签字）：
日期：_________年_________月_________日
乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：
日期：_________年_________月_________日
广告合同 篇9
甲方：XX物业服务有限公司
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》经甲乙双方协商一致，签订合同并诚信遵守。乙方承包甲方(梗壁新村)的广告推位，详细条款如下：
1、承包期限日至年月日。
2、承包总费用元，大写。
3、付款方式：一次性付清全款。
4、乙方的广告位方案需经甲方审核，并使用统一模板，广告材料的选用，广告牌匾的'规格尺寸依据甲方要求施工，由德富庄物业验收通过。
5、乙方需严格执行甲方小区各项物业管理制度，并做好广告 的日常维护，保证其安全。如出现破损或安全隐患需第一时间进行修复更换，如由此造成损失乙方负全责。
6、小区内其他任何形式的广告位都应由乙方代理，未经乙方同意，甲方不得在本小区范围内放置任何其它商家的任何形式的广告。
7、乙方按合同期满后，甲乙双方如因不可抗力，无法继续履行合同，应提前一个月以上通知另一方协商提前终止合同。
8、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，合同中未尽事宜，甲乙双方应协商解决或依照相关法律法规执行。
甲方： 乙方：
年 月 日
【广告合同】相关文章：
广告中心广告合同03-30
广告公司广告合同02-28
广告公司广告制作合同03-24
大型广告制作合同墙体广告03-16
经典广告合同05-12
广告的合同02-17
广告合同04-11
广告合同04-04
广告合同07-27
广告公司广告发布合同12-19