标准中介服务合同

时间:2023-03-27 20:34:30 合同范文 我要投稿
  • 相关推荐

标准中介服务合同

  在不断进步的社会中,合同出现的次数越来越多,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么合同书的格式,你掌握了吗?以下是小编帮大家整理的标准中介服务合同,仅供参考,大家一起来看看吧。

标准中介服务合同

标准中介服务合同1

  甲方(卖方):_________

  乙方(买方):_________

  中介方: _________

  一、为了明确各方的合法权益,三方经过友好协商,本着平等互利、友好合作的意愿共同签署本协议。

  二、本合同所称甲方指本合同中交易域名的当前注册人(所有者),即交易域名的卖出方(出让人)。本合同所称的乙方指本合同中协议交易域名的买入方(受让人)。本协议所称的中介方指,中介方通过其所属为本合同项下的域名交易提供中介服务。

  三、甲方和乙方就以下交易域名及交易价格达成了一致,即甲方愿意以以下交易价格出让其所拥有的以下交易域名,乙方愿意以以下交易价格购买以下交易域名。甲乙双方选择_________作为交易中介,并一致同意选择_________作为交易平台,甲乙双方在此确定交易标的、价款及交易账户如下:

  交易域名:_________  交易价格:_________人民币  中介账户:_________

  开 户 行: _________  开户名称:_________     帐 号:_________

  上述对中介账户的约定为不可撤销和更改之约定,对该约定的书面协议更改以及实际履行时的变更将导致甲方和乙方对中介方承担连带违约责任,除应向中介方补交本协议第四条第5款规定的域名过户费和交易中介费外,还应参照本协议第7条第1款向中介方支付违约金。

  四、甲方的权利与义务

  1.证明身份

  签定本协议的同时,甲方必须提供给中介方能证明其身份的相关证件的有效复印件。甲方是个人的,须提交个人身份证有效复印件;甲方是法人的,须提交法人营业执照的有效复印件及法定代表人的个人身份证有效复印件。

  2.所有权保证

  甲方声明和保证拥有所卖域名的所有权,并应提供相关的域名注册证明资料。同时声明和保证在其知识范围内此域名的交易不会损害任何第四方的利益,否则一切相应的法律责任由甲方承担。

  3.如实告知

  甲方应如实告知中介方和乙方所有中介方认为必要的信息。甲方应保证乙方和中介方免于受到任何因甲方出售此域名的行为引起的`第四方诉讼、索赔或其他行为而造成的任何损害与损失。甲方应承担所有因其提供的不真实信息导致的一切法律后果或责任。

  4.履约

  本协议一旦生效,甲方应积极并全部地履行本协议。在签署本合同之后,甲方必须积极配合,提供所需信息与资料,以完成域名更改注册人手续。甲方在办理域名更改注册人手续过程中的一切不配合行为都将被视为违约,并将承担一切责任。乙方和中介方有权单独或共同依本合同第七条之规定仲裁机构申请仲栽。

  5.费用支付和转交交易款

  甲方有支付中介费的义务。域名过户手续办理成功之后,甲方有义务提供甲方账户的详细资料,以保证中介方能及时将款项汇入甲方账户。因甲方提供账户信息的拖延或错误而引发的任何损失,中介方不承担任何责任。在域名过户手续完成之后,甲方同意支付中介方域名过户费_________元人民币,以及域名交易价格_________%(即_________元人民币)的域名交易中介费。此两项费用将在中介方转交交易款之前由中介方从中介账户中直接提取。

  五、乙方的权利与义务

  1.证明身份

  乙方在签定本协议的同时,必须同时提供给中介方能够证明其身份的相关证件的有效复印件。乙方是个人的,必须提交个人身份证有效复印件;乙方是法人的,须提交法人营业执照的有效复印件及法定代表人的个人身份证有效复印件。

  2.如实告知

  乙方应如实告知所有中介方认为必要的信息。乙方应保证甲方和中介方免于受到任何因乙方购买此域名的行为引起的第四方诉讼、索赔或其他行为而造成的任何损害与损失。乙方应承担所有因其提供的不真实信息导致的一切法律后果或责任。

  3.履约

  本协议一旦生效,乙方应积极并全部地履行本协议。乙方拒绝付款,不如期付款或少付款的行为将被视为违约行为,将承担违约的全部责任。甲方与中介方有权单独或共同依本合同第七条之规定仲裁机构申请仲栽。在签署本合同之后,乙方必须积极配合,提供所需信息与资料,以完成域名更改注册人手续。

  4.支付时间和支付方式

  乙方在本合同生效后_________日内必须将交易款汇入本合同规定的中介账户。逾期不支付或少支付的行为将被视为违约行为。乙方不承担任何过户费与中介费。

  5.免责

  乙方成功地成为域名新的所有人后,甲方和中介方不承担乙方因拥有此域名及使用此域名导致的任何损失。同时,乙方有义务保护甲方和中介方免于受到任何因乙方拥有或使用此域名而引起第四方诉讼、索赔或其它行为而造成的损害和损失。

  六、中介方的权利与义务

  1.中介方将对甲方与乙方提供的信息进行初步核实。中介方若发现甲方或乙方提供了虚假的信息,有权拒签此合同,并有权向提供虚假信息一方提出索赔直至追究其法律责任。

  2.中介方在此合同上签章之后,表明接受甲方与乙方的申请,愿意为双方提供域名交易中介服务,并协助双方办理域名过户手续。

  3.中介方有收取中介费的权利。中介方在收到乙方支付的款项后,应积极帮助双方办理域名更改注册人手续。域名注册人更改成乙方之后,中介方有权从交易款项中提取域名过户手续费和域名交易中介费。其余款项中介方应及时汇入甲方指定的账户。

  4.中介方保证,在乙方付款之前,不会为交易域名办理过户手续;中介方同时保证,在交易域名的注册人更改为乙方之前,不会将乙方所付的交易款汇给甲方。在中介方知道甲方并不拥有交易域名的所有权,或因交易域名的所有权有争议而无法办理域名过户手续的情况下,中介方有义务将乙方已付款项全额退还给乙方。

  七、违约责任和纠纷解决方式

  1.如果甲方,或乙方,或双方共同违约,致使本合同项下的域名交易无法完成,则中介方有权要求违约方向中介方支付人民币_________元,以补偿中介方中介活动的费用支出。本条约定并不排除中介方有权单独或与本合同的另一方向有管辖权的人民法院或仲栽机构提起诉讼或申请仲栽。

  2.三方若出现纠纷,应先行协商解决。如果_________个工作日内协商不成,本合同的任何一方均有权申请仲裁。一切仲裁都应向中介方所在地的_________市仲裁机构提起,即_________市仲裁委员会。

  3.本合同所依据的法律为中华人民共和国的法律,规章,包括地方性法规。

  八、其他

  1.本合同一式三份,甲方、乙方与中介方各执一份。

  2.本合同经三方签章后生效。其中,中介方应在甲乙双方签章并提供给中介方有效的身份证明复印件后才签署本合同。

  3.本合同在甲乙方之间构成买卖关系。如果甲乙方认为必要可另定买卖合同,但如果其任何规定未经中介方认可,不得约束中介方,或用于对抗中介方的权利。

  4.本合同在中介方与甲方,中介方与乙方之间构成居间法律关系。中介方无需要再与甲方或乙方单独签定居间合同。

  5.本合同的最终解释权归属于_________。

  九、未尽事宜,三方另行商定,并签署书面文件后始得产生约束力。

  甲方名称(盖 章):_________

  甲方地址:_________

  联系电话:_________

  授权代表:_________

  日 期:_________年____月____日

  乙方名称(盖 章):_________

  乙方地址:_________

  联系电话:_________

  授权代表:_________

  日 期:_________年____月____日

  中介方(盖 章):_________

  地 址:_________

  邮 编: _________

  联系电话:_________

  授权代表:_________

  日 期:_________年____月____日

标准中介服务合同2

  甲方:

  乙方:

  根据有关法律、法规,甲乙双方本着诚实、信用、相互合作的原则,明确责任。经双方协商,乙方把 并确保该项目不是最低标中标,且甲方有相应的利润空间。

  一、中介费用:

  甲方按工程造价的 %作为乙方的中介费用(雇佣金),除此之外甲方不支付任何费用。

  二、中介费(付款方式)

  按开发商支付给甲方工程进度款一致。每次开发商付给甲方工程进度款,甲方收到款项后一周内同比例付给乙方。

  三、乙方承诺

  1)、乙方应积极配合甲方完成与开发商协商事宜和合同签约,配合甲方使其及时进场施工。

  2)、施工期间乙方应积极配合甲方与开发商的协调,沟通工作及有关事宜协调工作,督促开发商及时支付工程进度款。

  3)、工程竣工后及时督促开发商按约定时间决算等。

  4)、如开发商不遵守合同拖欠工程款,乙方及时出面调解办理。

  5)、乙方同意对甲方内部的.机密做好保密工作。

  6)、如乙方不能履行承诺造成的损失由乙方承担一切费用。

  四、甲方与乙方因本协议所形成的关系不能解释为聘请、代理或合作关系,乙方签约前已经阅读并完全了解本协议及本协议所提到的规则,乙方同意并愿意遵守。

  五、自本协议签订之日起至最后的工程款质保金到帐为止,为有效期。

  六、本协议自签订之日起生效。协议一式两份具同等法律效力,甲乙 双方各执一份。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

【标准中介服务合同】相关文章:

中介服务合同10-02

经济中介服务合同03-27

经济中介服务的合同11-30

房屋租赁中介合同标准格式10-17

中介服务合同15篇01-26

中介服务合同(15篇)03-11

中介服务合同精选15篇03-11

出国留学中介服务合同01-17

中介服务合同(集合15篇)03-12