工程投资合同

时间:2023-02-17 19:42:48 金融/投资/银行/保险/财会 我要投稿
  • 相关推荐

工程投资合同(汇编5篇)

  随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,合同对我们的帮助越来越大,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。你所见过的合同是什么样的呢?下面是小编为大家整理的工程投资合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

工程投资合同(汇编5篇)

工程投资合同1

  一、 项目概况

  二、 项目投资建设方式

  三、 项目回购方式

  四、 合同价格

  五、 工程开竣工时间

  六、 质量标准

  七、 组成合同文件

  八、 乙方向甲方承诺按照合同约定对本项目进行投资建设

  九、 合同文本一式十份

  十、 合同生效

  投资建设合同主要条款

  一、 总则

  二、 项目概况

  三、 合同价格及支付

  四、 合同价格的调整

  五、 双方的义务和权力

  六、 对乙方的规定

  七、 工程建设

  八、 担保

  九、 融资

  十、 项目移交

  十一、 违约

  十二、 合同终止

  十三、 不可抗力

  十四、 争议解决

  十五、 其它条款

  建设工程施工合同协议书

  一、 工程概况

  二、 工程承包范围

  三、 合同工期

  四、 质量标准

  五、 建安工程价款

  六、 组成本建设工程合同的文件

  七、 本协议书中有关词语含义与本项目bt投资建设合同和建设工程施工合同《通用条款》中的定义相同

  八、 承包人向发包人承诺按照合同约定竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任

  九、 发包人向承包人承诺按照本项目bt投资建设合同约定的.期限和方式支付建安工程价款及其他支付的款项

  十、 合同生效

  附:

  建设工程施工合同通用条款

  建设工程施工合同专用条款

工程投资合同2

  甲方:

  乙方:

  按照平等互利、团结协作、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商,就双方共同参与项目施工达成如下协议条款:

  第一条、总则

  1、本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对项目施工具有约束力。

  2、各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。

  3、合作双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。

  第二条、工程项目的安排及费用

  1、该工程项目全部由乙方组织施工,并承担该项工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与业主签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。

  2、甲乙双方共同组成工程项目部,协调与业主及监理的关系。

  3、甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用由乙方负担。

  4、乙方向甲方支付工程有效标价_______%的管理费用(不含税金、暂定金额按实际发生计取)。管理费用支付方式______________。

  第三条、甲方职责

  1、项目部由甲方委派项目经理及财务人员各一名,参加工程及财务管理,负责工程施工进度、质量、安全及其他管理正常工作。

  2、甲方在工程现场设立双控银行账户,取款时需经甲方加盖公章乙方加盖财务主管印鉴共同确认。工程计量款到位后扣除甲方管理费用,余款在_______日内拨付给乙方用于工程施工。

  3、甲方在_______完税后,甲方根据分包协议,负责向乙方出具代扣代收税款凭证。

  4、协助乙方整理工程竣工资料。

  第四条、乙方职责

  1、项目部由乙方委派项目副经理,同时组织满足工程施工所需的人员及设备,注入工程施工所需资金,工程质量以现场监理验收为基准,以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复,并使人员稳定。如工程施工出现严重质量问题,甲方有权单方解除此协议,拒绝拨付工程进度款,并由乙方承担违约责任。

  2、乙方所提供的人员,在施工过程中因业务素质低,不能胜任其工作的,甲方有权要求撤换。

  3、乙方对所承担的工程任务应具有强烈的责任感,维护甲方的企业信誉。因该工程施工所产生的债权、债务由乙方负责。乙方对承担的工程任务的工期、盾量、安全等承担全部经济及法律责任。

  4、乙方管理人员必须遵守甲方的各项管理制度及国家有关法律、法规,服从项目部的统一领导。

  5、支付甲方现场人员的.工资、食宿、差旅及通讯等费用。

  6、乙方不得以甲方及项目部的名义,赊用任何人工、材料及机械设备。

  7、乙方的财务管理实行财务自主、独立核算,自负盈亏。

  第五条、其他

  1、本协议未尽事宜,甲乙双方应另行协商后签订补充协议。该补充协议作为本协议的组成部分,与本协议具有同等法律效力。

  2、因履行本协议发生争议,应本着友好协商的原则解决,协商不成的,任何一方均可向本协议签订地的仲裁机构申请仲裁;或者直接向本协议签订地的人民法院起诉。

  3、本协议有效期限为_______年。在本协议有效期限届满前_______日内,经双方书面同意,本协议的有效期限可延长_______年,此后依此类推。

  4、本协议一式_______份,甲乙双方各执_______份,签字盖章后生效。

  甲方:

  法定代表人:

  委托代理人:(签字)

  _______年______月______日

  乙方:

  法定代表人:

  委托代理人:(签字)

  _______年______月______日

工程投资合同3

  申请借款单位: (以下简称甲方) 由 单位担保,并经 批准,向 信托投资公司(以下简称乙方)申请借款,双方议定以下条款,共同遵守:

  第一条 甲方申请借款总额为人民币 。借款用于 ,保证专款专用。

  第二条 乙方根据甲方报送的工程用款计划和用款借据及时审查发放贷款,以保证甲方工程需要。甲方违反政策、擅自改变计划,挪用贷款或物资,乙方有权停止发放贷款。被挪用的`贷款要加收百分之五十的利息或如数扣回。

  第三条 借款期限定为 年 月(指从第一笔贷款之日起到最后还清全部本息)。借款利率,月息为 ‰;年息为 %(如国家利率调整:1.利率不变;2.相应调整),按 计收利息。贷款逾期不还,按国家规定的相应贷款利率加收百分之二十利息。

  第四条 甲方保证按期归还贷款。甲方如不能按期还清贷款,担保单位必须承担连带还款责任。乙方有权从甲方或担保单位存款账户中扣回。

  第五条 甲方同意按时向乙方报送工程进度、贷款使用情况的统计报表和资料,为乙方工作提供方便。

  第六条 签定本合同后,贷款方如未能按期向借款方提供或借款方未能按规定的时间提用借款,都应视违约,并视违约天数、额度,每天按 付违约金。

  第七条 本合同一式叁份,由甲乙双方和担保单位各执一份,具有同等法律效力。

  借款单位(盖章) 担保单位(盖章) 贷款单位(盖章)

  负责人: 负责人: 负责人:

  财务部门(盖章) 财务部门(盖章) 业务负责人:

  财务负责人: 财务负责人: 财务负责人:

  开户银行: 开户银行: 开户银行:

  账 号: 账 号: 账 号:

  电 话: 电 话: 电 话:

  地 址: 地 址: 地 址:

工程投资合同4

  甲方:

  居住地:

  身份证号码:

  乙方:

  居住地:

  身份证号码:

  甲、乙双方经平等协商,就合伙________________工程事宜,达成如下一致,供各方信守。

  一、合伙宗旨

  在合法合理的前提下,搞好____________工程建设,进而实现各方利润最大化。

  二、合伙经营项目和范围

  合伙项目以____________公司中标合同确认的项目内容及范围为准;甲、乙双方合伙承包的项目,对外以____________公司名义出现。

  三、合伙期限

  合伙期限自_____年___月___日为始至_____年___月___日为止。

  四、出资额、方式及比例

  1、____方以________出资,出资额为________人民币万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例____%;

  2、____方以________出资(含当地协调社会关系),占____%。

  五、利益分享和风险承担

  1、该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照甲、乙双方各____比例分享承担;

  2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。

  六、退伙

  1、合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;

  2、退伙需经对方同意,方可实行;

  3、未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。

  七、权利与义务

  1、甲方为合伙期间的`财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时,甲方参与合伙项目的日常管理;

  2、乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;

  3、甲、乙双方共同决定合伙重大事项。

  八、禁止行为

  1、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;

  2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。

  九、合伙期满

  合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。

  十、违约责任

  1、对于主合同所规定的甲方的合同责任,如因甲方工程款支付不及时造成停工引起的损失由甲方承担一切责任。双方按本协议规定的各自的责任分别承担。若由于自身原因造成违约,违约方不得要求另一方共同承担违约责任;

  2、工期____个月,质量达到合格标准;

  3、由于乙方自身原因产生安全事故,导致乙方、甲方或第三方人身财产受损,乙方须自费承担事故处理费用,向受损方赔偿。

  十一、合同争议与免责

  1、该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请_______________仲裁委员会仲裁。

  2、在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。

  十二、本协议生效、终止及其他

  1、与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

  2、本协议在______________________后终止。

  3、本协议一式____份,合作各方各执一份,本协议自______________之后生效。

  甲方:(签章)

  法定代表人:(签章)

  签订日期:_______年____月____日

  乙方:(签章)

  法定代表人:(签章)

  签订日期:_______年____月____日

工程投资合同5

  对于工程投资合同的具体情况,根据相关法律可知

  项目合作协议由:_________________项目出资人_________(以下简称甲方)

  项目技术负责人_________(以下简称乙方)

  甲方:_________________,身份证号:_________________,籍贯_________

  乙方:_________________,身份证号:_________________,籍贯_________

  甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下:_________________

  第一条甲乙双方自愿合作经营塑胶和金属油漆项目,总投资为20万元,甲方以人民币方式出资15万元,乙方以人民币出资5万元及技术和客户资源。

  第二条本合伙依法组成合伙企业,在合伙期间合伙人出资的为共有财产,不得随意分割。合伙终至后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。

  第三条本合伙企业经营期限为三年。如果需要延长期限的,在期满前六个月办理有关手续。

  第四条双方共同经营,合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人。

  第五条企业固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方60%、乙方40%的比例分配。

  第六条企业债务按照甲方60%、乙方40%比例负担。任何一方对外偿还债务后,另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。

  第七条每年项目产品总销售利润的百分之十进行固定投入。销售利润分红,一年结算。

  第八条本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。

  第九条本协议一式贰份,合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。

  第十条自协议签订之日起,乙方需要负责技术和市场开发及售后跟进,甲方负责管理及日常事务。

  第十一条本协议有效期暂定三年,自双方代表(乙方为本人)签字之日起计算,即从__________年_____月_____日至__________年_____月_____日止。

  第十二条争议处理

  1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决;

  2、如果双方通过协商不能达成一致,则提交仲裁委员会进行仲裁,或依法向人民法院起诉;

  第十三条本协议到期后,双方均未提出终止协议要求的',视作均同意继续合作,本协议继续有效,如果不再继续合作的,退出方应提前三个月向另一方提交退出的书面文本,并将己方的有关本合同项目的资料及客户资源都应交给另一方。

  第十四条违约处理

  如果一方违反本合同的任何条款,非违约方有权终止本合同的执行,并依法要求违约方赔偿损害。第十五条协议解除

  1一方合伙人有违反本合协议的,另一方有权解除合作协议。

  2、合作协议期满。

  3、双方同意终止协优议的。

  4、一方合伙人出现法律上问题及做对企业有损害的,另一方有权解除合作协议。第十六条未尽事宜,双方可再协商补充协议,补充协议同等本协议有效。

  第十七条本合同一式两份,双方各执一份,具有相同的法律效力。

  甲方:_________________(签章)乙方:_________________(签章)

  地址:_________________地址:_________________

  合同签订地点:________________

  合同签订时间:_________________年_____月_____日