品才网>合同范文>建房承包合同

建房承包合同

时间：2023-01-14 18:58:22 合同范文我要投稿

建房承包合同15篇

　　在人民愈发重视法律的社会中，很多场合都离不了合同，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编精心整理的建房承包合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

建房承包合同15篇

建房承包合同1

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲方将住房修建工程承包给乙方(包工不包料)。经甲、乙双方友好、公平协商，达成如下协议：

　　一、工程内容(该幢楼房为全现浇房，面积约________平方米)

　　1、该楼房修建过程中所有的砌砖，内外墙及柱子的抹灰、砼的'浇筑、一楼地面找平。

　　2、该楼房修建过程中所有的钢筋加工、制作、安装、支模(支模木板在内)、砌砖、抹灰、楼梯找平、前面外墙贴砖以及所需要的各种机械，由乙方负责。

　　3、该楼房修建过程中所有的砼支模及所需要的各种机械、支撑柱、模板(必须是建筑木工板)由乙方负责。

　　4、甲方将水、电安装到施工现场。

　　二、工程单价：

　　乙方完成上述各项工程内容，甲方按________元/平方米给乙方计价。

　　三、付款方式：

　　每倒完一层线浇，付该层楼总造价的85%。

　　四、建筑面积计算规则：

　　按实际建筑面积边到边计算，挑和雨棚都要算面积。

　　五、安全要求：

　　乙方在施工过程中，必须按照安全操作规程施工。若发生事故，甲方不负任何责任。在施工中工人如不系安全绳、不戴安全帽、酒后上岗、穿拖鞋、打架斗殴等影响安全施工，甲方有权制止或进行经济制裁。付安全费每平方米2元。

　　甲方(签字盖章)：乙方(签字盖章)：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　身份证号码：身份证号码：

　　联系电话：联系电话：签定日期：_______年___月___日签定日期：_______年___月___日

建房承包合同2

　　甲方：乙方：

　　甲方现将坐落于的一栋层房屋的施工工程承包给乙方施工。现就有关事项协议如下：

　　一、承包方式。甲方以包工的形式承包给乙方施工，承包价格按每平方元结算，乙方按建设规范施工，确保工程质量达到相应要求，乙方提供劳务〈泥工、木工、钢筋工、架手工、付工〉和施工中所有的机械设备及施工工具〈升降、搅拌机、震动泵、切割机、模板、架管、灰桶、钉子、铁丝〉及全部施工用的工具，施工间乙方员工生活自理。

　　二、承包项目：乙方按照甲方提供的'图纸施工，房屋主体以砖混结构，楼面现浇，屋顶后半部份上树盖瓦，前半部份为平台屋面，粉刷方面是天井和前后照面镶瓷板，踏步和一楼地面及前后阶基沟渠化粪池为水泥沙浆光面，厨房和卫生间为水泥沙浆，其他地方为水泥沙浆加白灰盖面。

　　三、面积结算：乙方按照甲方建房的实际面积结算，阁楼算满层，屋顶上树盖瓦部份按面积结算，超高则按满层结算。

　　四、付款方式：甲方按照乙方的工程进度付款

　　五、质量要求：乙方按照甲方要求，确保质量达到甲方标准，如果因乙方施工原因而造成的损失由乙方承担，甲方预留作为质量保证金，房屋交付使用满一年后，如果房屋没有质时问题，甲方结清所有工程款。

　　六、安全问题：乙方所有施工人员必须戴安全帽，着胶鞋，不允许穿凉鞋、拖鞋及高跟鞋，不允许酒后者和带病者进场工作，架子工空中作业必须系安全带，如果因乙方施工人员的违章或不规范施工和乙方所有施工设备出现问题或造成的安全事故，甲方一概不负责任，由乙方自行承担。

　　七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效，具有同等法律效果。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

建房承包合同3

　　工程发包人：__________________(甲方)

　　施工劳务承包人：__________________(乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《国务院村庄和集镇规划建设管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就施工劳务承包事项协商达成一致，订立本合同。

　　一、劳务承包人资质情况

　　资质证书号码：__________________

　　发证机关：__________________

　　资质专业及等级：__________________

　　复审时间及有效期：__________________

　　二、工程概况及劳务承包内容

　　工程名称：__________________

　　结构：_________，规模_________㎡，层数：_________

　　工程地点：

　　劳务承包内容：

　　三、工程承包施工期限

　　开始进场施工日期：_________年____月____日，竣工日期：________年____月____日，总日历施工数为________天。

　　四、质量标准

　　按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》等相关规范标准，本工程必须达到质量评定等级。

　　五、图纸

　　甲方应在乙方施工劳务承包工作开工前天，向乙方提供施工图套，以及本合同工作有关的标准图套。

　　六、工程发包人(甲方)的义务。

　　(一)甲方应在乙方进入施工前完成下列工作前承担相应费用

　　1、在年月日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：

　　2、在年月日前完成水、电、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的用水、用电、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求。

　　3、在年月日前向乙方提供相应的.工程地质和地下管网线路资料。

　　4、在年月日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：

　　5、在年月日前向乙方下列生产、生活临时设施，其交验要求与保护责任为：

　　(二)按时提供图纸，及时交付应供的各种合格建筑材料和设备，保证施工需要。

　　(三)按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

　　(四)负责与监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。

　　七、劳务承包人(乙方)的义务

　　(一)对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲乙方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许，不得擅自转包、分包，自觉遵守法律法规及有关规章制度。

　　(二)严格按照设计图、竣工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全，承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

　　(三)自觉接受甲方和政府有关部门的管理、监督和检查。

　　(四)妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。

　　(五)为参加施工作业的人员办理意外伤害保险。

　　八、安全施工与检查

　　(一)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而产生的费用，由乙方承担。

　　(二)甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应的责任及发生的费用。

　　九、事故处理

　　(一)发生事故伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门，并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

　　(二)乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相应规定处理。

　　十、劳务报酬

　　(一)本工程的劳务报酬采用一次性固定劳务报酬包工(包管理费、安全设施费)，劳务报酬共计元。

　　(二)双方约定的其他方式(按计时或计件)

　　十一、工时及工程量的确认

　　(一)采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。

　　(二)采用按确定的工时(计件)计算劳务报酬的，由乙方每日(按月)将提供劳务人数(工程量)报甲方，由甲方确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

　　十二、劳务报酬的中间支付

　　(一)采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，甲方与乙方按下列方式支付：

　　1、合同生效即支付预付款元。

　　2、中间支付

　　第一次支付时间为________年____月____日，支付________元。

　　第二次支付

　　时间为________年____月____日，支付________元。

　　(二)采用计时单价或计件单价支付劳务报酬的，甲方与乙方约定支付方法为：

　　十三、施工验收

　　乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收，甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已完成了本合同约定工作，但工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致甲方的相关损失。

　　十四、违约责任

　　如一方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况，应承担违约责任，并支付另一方元的违约金。另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述责任后仍应继续履行合同。

　　十五、争议

　　甲乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商和和解或要求有关主管部门调解。如和解、调解不成、采用申请有关部门仲裁或向人民法院起诉。

　　十六、合同解除

　　(一)如一方违约，并承担违约责任后，另一方可以要求解除合同。

　　(二)如因不可抗力(如自然灾害、国家政策调整等)致使本合同无法履行，甲乙双方可以解除合同。

　　十七、合同终止

　　甲乙双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，本合同即告终止。

　　十八、合同份数

　　本合同一式份，由甲乙双方各执一份，送镇(乡)村镇建设管理所和各一份。

　　十九、补充条款

　　二十、合同生效

　　合同订立时间：________年____月____日。

　　合同订立地点：________________

　　本合同双方约定后生效。

　　甲方：工程发包人乙方：劳务承包人

　　住所：____________住所：____________

　　电话：____________电话：___________

建房承包合同4

　　甲方(发包人)：

　　乙方(承包人)：

　　甲方将位于XXX的自用房屋(加层施工工程)承包给乙方。经双方协商，并达成如下协议：

　　一、承包方式：

　　采用包工包料方式承包。甲方提供建房土地、图纸，乙方负责包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。

　　二、承建项目：

　　乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、后墙面粉水泥砂浆，要求做到内外墙用水泥砂浆打底刮平，地坪清光;布好三线两管，即电线、电视线、网线，卫生间大便器的下水管道及屋顶的落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。

　　三、承包价格：

　　每平方米____元，共计人民币(大写：贰拾柒万贰仟圆整)。

　　四、付款方式：

　　本合同自签订生效之日起，甲方应在当天内一次付给乙方_ 元用于备料及施工费。工程未竣工验收前，甲方可预留工程总造价_10_%的'尾款，待工程竣工验收后全部付清。

　　五、质量要求：

　　1、乙方按工程设计图纸及甲方的要求施工，未经甲方同意，乙方不得擅自更改施工要求。

　　2、乙方完成基础以及每层的梁、柱、板面布筋后，由甲方组织有关人员进行质量监督和验收，达到标准后才能进行下一步的施工。如因乙方原因造成返工，返工材料等费用由乙方负责。

　　3、施工过程中，乙方不得偷工减料、不得使用劣质材料

　　4、梁、柱、楼面的浇筑必须一次性完成。

　　5、工程竣工后，由甲方组织相关人员按施工技术要求进行检查验收。如出现建筑质量问题，由乙方重新修缮直到符合甲方质量要求为止，并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失。重新修缮的费用(包括修缮工时费用和材料费用)，全部由乙方自行承担。

　　6、上条所说的建筑质量问题，包括以下等方面：

　　(1)线路不通;

　　(2)主体墙与水平地面不垂直、墙壁凹凸不平、开裂;

　　(3)主体柱与水平地面不垂直、断裂、露筋;

　　(4)横梁、圈梁断裂、露筋、明显扭曲;

　　(5)天板或地板开裂、塌陷、露筋、不与水平面垂直;

　　(6)梁、柱、板面中空;

　　(7)墙壁、屋顶上的砂浆脱落;

　　(8)屋顶漏水，浸水。

　　六、注意安全：

　　文明施工，如果乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。

　　七、工期要求：

　　主体工程工期为____

　　__ __月____日前完成主体工程，完工时间不能超过____天，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间(特殊情况除外)同，并上诉追究乙方的违约责任。

　　八、质量保修期：

　　乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，组织施工，要求全部工程达到合格标准;屋面防水工程，卫生间、房间和外墙面的防渗漏为1年。

　　九、工程费用的计算：

　　1、工程承包方式为包工包料，按实际施工面积计算。

　　2、施工过程中的水费、电费由甲方承担。

　　3、施工人员的食宿费用自理。其余全部结清给乙方。

　　(注:以上付款均在工程验收合格的情况下支付，施工期间概不借支)

　　5、工程保证金在工程保修期满后付清给乙方。

　　十、工程结束后，乙方负责清运工地周围及室内所有的建筑垃圾，打扫干净。

　　十一、违约责任：凡违反以上条款均属违约，违约方必须向守约方赔偿违约金，为总费用的30%，损失另计。

　　本合同一式三份，甲乙双方各执一份，担保人备份。本合同经甲、乙双方签字之日起生效。其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　甲方(签字)：乙方(签字)：

　　身份证号码：身份证号码：

　　年月日年月日

　　担保人(签字)：

　　年月日

建房承包合同5

　　甲方(发包人)：___________

　　乙方(承包人)：___________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，合同就双方项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：___________

　　工程地点：___________

　　工程承包范围：___________

　　二、合同日期：___________

　　合同期限：___________

　　施工期限：___________

　　三、工程质量标准：

　　工程质量标准：___________

　　四、合同价格和付款货币：

　　合同价格为人民币(大写)：___________元。

　　除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的项目外，合同价格不作调整。

　　五、承包价格：

　　每平方米元，竣工结算建筑面积按工程实际面积计算。附属工程价格参照市场价格计算。

　　六、付款方式

　　乙方进场后甲方付乙方进场费；完成第一层框架楼面甲方付款_____元；甲方付清后乙方开始第二层施工，第二层框架楼面完成后甲方付款_______元；付清后乙方开始砖砌抹灰工程，工程全部完工付款；甲方扣压乙方10%的总工程款作为竣工验收押金，经验收合格后7天内一次性付清。(如果甲方修改房屋样式或加高屋顶等原因导致工程量增加，则对增加的工程量另外计算价钱。)

　　七、质量要求

　　乙方应当按照国家规定的.房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。

　　八、双方责任

　　甲方负责“三通一平”，并负责购买“建安险”两份；乙方必须保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。

　　九、注意安全

　　文明安全施工，如果施工人员出现工伤、因施工造成他人损伤等事故，一切由肇事者负责，文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。

　　十、其它未尽事宜，由双方协商解决，可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力

　　十一、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，从签字之日起生效，具有同等的法律效力

　　发包人签字(盖章)：______________________

　　承包人签字(盖章)：______________________

　　___________年___________月___________日

建房承包合同6

　　发包方(甲方)：____

　　承包方(乙方)：____

　　身份证号：__________联系电话：____

　　第一条______工程概况

　　工程名称:农村自建房屋装饰装修。

　　施工地点:玉溪市江川县。

　　房屋概况:房型______(层)，建筑面积约______平方米。

　　第二条______装修施工内容

　　甲方将自建房的装修工程承包给乙方，施工内容为：____水电改造工程、地砖、瓷砖铺贴，吊顶安装，包水管，顶面、墙面涂料，材料安装，隔断制作，搬运工程等其他装修工程中应包含的所有工程。

　　第三条______承包方式

　　包工不包料，由甲方提供装修所需材料，乙方提供施工工具、招聘组织施工人员进行施工作业。装修设计方案由甲乙双方共同商定后实施，施工过程中甲方如有需要调整方案的及时通知乙方，乙方应无条件采纳。

　　第四条______装修价款

　　本合同项下装修项目总价款：__________元(包括屋内垃圾清理费和材料搬运费)，大写(人民币______整)，该价款为施工包干价。

　　第五条______装修款项支付方式

　　乙方装修施工竣工后十天内，甲方对房屋装修进行竣工验收，验收合格后三十天内甲方一次性向乙方支付总价款的95%,剩余总价款的5%作为质量保证金，质保期一年，质保期届满房屋装修质量没有问题的，甲方将质保金退还乙方。

　　第六条______装修工期：____自____年__月__日开工，至____年__月__日竣工，工期为______天。

　　第七条______乙方在施工过程中如对甲方提供的材料造成损害，损害材料价值200元以内(包括本数)的，甲方可不予追究;损害材料价值超过200元的，乙方应全额赔偿甲方。

　　第八条______乙方自行招聘施工工人进行装修施工，工人管理和劳务费由乙方自行负责;乙方应制定相应施工安全制度并严格落实，如施工工人在装修施工过程中发生安全事故，涉及到的法律责任、经济赔偿责任由乙方全部承担，且甲方若因此被法院等司法机关判决承担赔偿责任的，甲方有权根据本约定向乙方追偿或直接从工程款里扣除。

　　第九条______本合同项下装修项目乙方不得再转包或分包给第三人，如乙方违反本约定，甲方有权立即解除合同并追究乙方违约责任。

　　第十条______协议的变更和解除

　　乙方违反本合同第九条约定的，甲方有权解除本合同，并不予支付乙方已经施工部分的'工程款。

　　乙方施工过程中出现重大质量问题且不能有效整改的，甲方有权解除本合同，解除合同通知自送达乙方时生效。

　　第十一条违约责任

　　乙方违反本合同第六条约定未能在工期内完成装修工程的，每逾期一天应向甲方承担30元的违约金;

　　乙方施工过程中对甲方房屋主体结构造成损害的，应承担恢复原状、赔偿损失的违约责任。

　　第十二条______本协议一式二份，自甲乙双方签字或盖章后生效，甲、乙双方各执一份______，具有同等法律效力。因履行本合同产生争议，由双方协商解决;协商解决未果，由甲方所在地人民法院管辖。

　　甲方(签字)：__________乙方(签字)：____

　　住址：__________住址：____

　　电话：__________电话：____

　　身份证号：__________身份证号：____

　　签订日期：__________年______月______日

　　签订地点：____

建房承包合同7

　　出租方(甲方)：__________

　　承租方(乙方)：__________

　　为充分利用____乡冬闲田，发展经济，依照有关法律、法规，经甲、乙双方友好协商，将甲方水田的冬季使用权承包给乙方种植泽泻，现就有关事宜达成如下条款，以兹共同遵守。

　　一、甲方将位于____县____乡____村的水田____亩的小春使用权转让给乙方用于种植泽泻。

　　二、合同期限

　　从____年9月20日起到____年3月20日止。

　　三、转让价格及结算方式

　　按每亩100元，共计19200元，以现金一次付清。

　　四、义务

　　甲方负责做好所涉及的农户工作，并造具花名册由各农户签字认可后交乙方存档。

　　五、权利

　　甲方在大春收完水稻后不能把水放掉，小春季节不得以任何理由干扰乙方的正常生产经营活动;乙方在本合同期限内享有独立的生产自主权、经营权及甲方享有的`所有权利，但不能改变土地用地性质。

　　六、违约责任

　　上述条款是甲、乙双方在平等、自愿基础上达成，任何一方不得违约，否则，单方违约给对方造成的经济损失全部由违约方承担。

　　七、本合同自双方签字之日起生效，一式三份，甲、乙双方各执一份，报送主管部门备案一份。

　　甲方(签章)：_________

　　乙方(签章)：_________

　　____年____月____日_____年____月____日

建房承包合同8

　　甲方：

　　身份证号码：

　　乙方：

　　身份证号码：

　　甲方在_镇_村新农村建三间三层半房屋一栋，建筑落地面积约__米×__米，由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：

　　一、承包方式：

　　采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，主要包括：红砖、黄砂、碎石、石灰、水泥、钢材等，水电接至施工现场(配电箱后的线路由乙方负责)。乙方提供承包施工过程中的全部劳务、模板、支撑、脚手架、铁钉、铁丝及施工过程中的辅助材料、施工用具等。

　　二、承包范围：

　　乙方按照甲方提供的施工图及甲方提出的要求承建。主要包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、模板、钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;室内装饰粉刷、外墙面水泥砂浆粉刷、外墙贴瓷砖、屋面贴琉璃瓦，同时作好防渗处理、配合水电施工、门窗施工做好修补工作，配合甲方做好材料保管。

　　三、承包价格：

　　按施工图要求、乙方承包范围、建造内容及乙方责任，施工费用总价包干，包干价格为___元，含安全文明施工措施费及购买农村建房保险费。(施工期间甲方向乙方施工人员提供午餐及茶水)

　　四、付款方式：

　　乙方进场开工_天后甲方付款__元，完成第一层砖砌并捣制好楼面付款__元，完成第二层付款__元，完成第三层付款__元，屋面完工后付款__元，工程全部完工，经验收合格后付至__元，余款__元作为保修金待_个月后，经检查屋面无渗漏墙面无开裂等质量缺陷，付清余款。

　　五、双方责任：

　　甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方必须保证工程质量，安全文明施工及购买农村建房保险，按施工图纸和甲方要求进行施工，节约材料，并做好材料保管，不得丢失。

　　六、质量要求：

　　乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和甲方提供的.施工图要求组织施工，工程质量不合格及达不到甲方要求由乙方负责返工，返工费由乙方负责。

　　七、施工安全：

　　八、工期要求：

　　工程总工期为_个月，从_月_号乙方进场施工开始算起，乙方必须在__年_月底前完成承包范围内的全部工程，最迟不能拖延到_月_日，如超过_月_日甲方要给予乙方经济处罚。乙方所需材料，应_天前向甲方提出计划，以便迅速筹备。

　　·九、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。

　　甲方签字(章)：

　　乙方签字(章)：

　　联系电话：

　　日期：__年_月_日

建房承包合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方拟在本村组原庄基上修建房屋，乙方长期从事农村房屋修建，具有一定的专业水平和知名度，甲方现将修房承揽给乙方施工，双方在平等互利、协商一致的基础上达成如下合同：

　　一、房屋结构及承揽范围：

　　甲方拟建砖混结构一层平房，甲方已完成打地基及底圈梁，现将房屋地上的修建承揽给乙方施工，承揽范围包括砌墙修建主体、打上圈梁、上屋面、房屋内粉刷、贴瓷(门前墙面外贴瓷、客厅墙面内贴瓷、厨房及卫生间内贴卫生瓷)、地面水泥压光、房屋东侧水泥外粉墙;

　　二、房屋计价面积及工价支付方式：

　　1、面积计算方式：房屋修建完后双方先丈量所建房屋长度与宽度，是从一侧房屋滴檐水起到另一侧房屋滴檐水止，相乘得到的面积减去院内亮天面积后为房屋计价面积。房屋计价面积为平方米;

　　2、价格：双方约定单工价为元/平方米(大写元/平方米)，总工价(房屋计价面积乘以单工价)为元;

　　3、支付方式：在本合同签订之日前，甲方向乙方支付元(大写元)作为定金，在主体修建打上圈梁上屋面后甲方向乙方支付元(大写元)，在粉刷完毕甲方验收质量合格后，向乙方支付元(大写元)，下剩款项在20x年月日前付清。

　　三、合同期限：

　　本合同的期限从20x年月日起到20x年月日止。其中砌墙修建主体、打梁上屋面在20×x年月日前完成，房屋内粉刷、贴瓷、地面水泥压光、房屋东侧水泥粉外墙在20x年月日前完成;

　　四、双方的权利与义务

　　1、甲方根据约定向乙方支付价款，并根据乙方施工进度其提供建房所需的'水泥、沙子、钢筋等建筑材料;

　　2、甲方应当提供乙方使用的水、电，并保证水电能正常使用;

　　3、乙方根据甲方修建房屋设计意图保证按期完成工程，且房屋质量符合行业要求及一般要求，所需的专业设备如搅拌机、架板及架管等由乙方提供;

　　4、乙方施工中自行指挥所雇人员各负其责，组织施工并进行监督，对房屋质量负责，乙方积极采取安全措施，确实抓好安全生产，施工中如发生安全事故，所造成的伤害均由乙方承担，甲方不承担任何责任。

　　5、甲方不参与乙方组织的施工，但有权对乙方施工过程进行监督，如发现乙方修建房屋存在出现质量问题，甲方应当及时与乙方沟通，有权让乙方进行及时纠正。甲方验收乙方所建房屋质量合格后双方签字，乙方完成交付义务。

　　五、违约责任：

　　1、甲方应当按约定期限内向乙方支付工价，如果违约，每逾期一日，甲方按向乙方支付违约金;

　　2、乙方应当按约定期限内保质完成施工，如果违约，每逾期一日，乙方按向甲方方支付违约金;

　　3、如房屋质量存在问题，甲方有权让乙方及时重作或者修理，如甲方通知乙方后三天未到，甲方有权让他人进行修理或者重作，所需的拆除及修理、重作等费用由乙方承担;

　　六、施工过程中，本合同未尽事宜或者变更承揽内容由双方及中间人友好协商解决，可签订补充合同，与本合同具有同等法律效力;

　　七、本合同经甲、乙双方签字后生效，一式三份，由甲乙各执一份，中间人执一份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_____

　　乙方(公章)：_____

　　法定代表人(签字)：_____

　　_____年xxxx月xxxx日

建房承包合同10

　　甲方(发包人)：

　　乙方(承包人)：

　　甲方将位于的自建房承包给乙方。经双方协商，并达成如下协议：

　　一、承包方式：

　　采用包工方式承包。甲方提供建房土地、图纸、红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。

　　二、承建项目：

　　三、承包价格：

　　每平方米340元，人民币(大写：叁佰肆拾元整)。

　　四、付款方式：

　　本合同自签订生效之日起，甲方应在当天内一次付给乙方____元用于施工机具准备费。工程未竣工验收前，甲方可预留工程总造价%的尾款，待工程竣工验收后全部付清。

　　五、质量要求：

　　1、乙方按工程设计图纸及甲方的要求施工，未经甲方同意，乙方不得擅自更改施工要求。

　　2、乙方完成基础以及每层的`梁、柱、板面布筋后，由甲方组织有关人员进行质量监督和验收，达到标准后才能进行下一步的施工。如因乙方原因造成返工，返工材料等费用由乙方负责。

　　3、施工过程中，乙方不得偷工减料。

　　4、梁、柱、楼面的浇筑必须一次性完成。

　　甲方：乙方：

　　日期：

建房承包合同11

　　发包人：__________（以下简称甲方）

　　承包人：__________（以下简称乙方）

　　说明：本合同根据广东省建设厅推行的《广东省建设工程标准施工合同》编制而成，作为发包人和承包人的合同签订的版本，合同条款须根据招标文件的要求及承包人的.投标文件内容适当调整补充；

　　一、工程概况

　　工程名称：____________________工程

　　工程地点：____________________

　　工程规模及内容：__________________________________________________，总建筑面积6849.22平方米

　　结构形式：框架

　　工程立项、规划批准文件号：高发改审函[20_____]16号

　　资金来源：争取上级支持，不足部分由地方财政配套资金解决

　　二、工程承包范围

　　承包范围：施工总承包（包括建筑及安装工程）

　　三、合同工期

　　工程合同工期总日历天数：235天。

　　拟从20_____年___月____日开始施工，至20_____年___月____日竣工完成

　　四、质量标准

　　工程质量标准：要求达到国家建设工程质量验收标准（GB50300—20x）合格以上。

　　五、合同价款

　　合同总价（大写）：________________________元整；（小写）：________________________元。

　　项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）；

　　详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

　　六、组成合同的文件

　　组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2。2款赋予的规定一致。

　　七、词语含义

　　本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

　　八、承包人承诺

　　承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

　　九、发包人承诺

　　发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　_________年____月____日

建房承包合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方在原建房屋顶上加盖一层，长米、宽米，合计平方米，由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本合同，以据共同遵守：

　　一、承包方式

　　采用包工不包料方式承包。

　　甲方向乙方提供建房所需的材料，包括：红砖、黄沙、砌块、石子、水泥、落水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。

　　乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的'一切用具等。

　　二、承建项目

　　乙方按照设计图纸(草图)或甲方提出的要求：砌体平整、灰浆饱满、横平竖直，阴角、阳角符拐，预留门窗口四角整洁，菱角符拐，安装门窗时合适承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、室内粗粉刷、前沿外墙粉刷、后沿外墙面粉水泥砂浆、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗透水处理。

　　三、承包价格

　　每平方米人民币大写：元(小写元)。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体以及楼顶处理。

　　四、付款方式

　　合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付 % ，完成砖砌付到 %，完成屋顶混泥土、抹光、保潮，付款 % 工程全部完工，无质量问题，待门窗安装完毕清尾款一次交清。

　　五、双方责任

　　甲方负责水电到位供给及原材料及时进场。

　　乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。

　　六、质量要求

　　乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。

　　七、施工安全

　　乙方负责劳保措施，施工防护安全措施，安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。

　　八、工期要求

　　主体工程工期为 (天)，从签订合同之次日起计算，乙方必须在 20x年种原因拖延甲方建房完工时间。乙方如果不能按期完工或无故拖延工期，按每天扣除总施工金额的 %。遇乙方所需材料，应提前向甲方提出计划，以便及时筹备。如果甲方准备不到位，乙方应向甲方索取务工补贴，数额双方协议处理。

　　九、后期维修

　　因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担，并承担由此发生的相关赔偿以及责任。

　　十、其它

　　其它未尽想不到的事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。

　　本合同一式三份，甲乙双方以及证明人各执一份，按此合同证据约束双方，即从签字之日起生效。甲乙双方按约守则。

　　甲方签字(手印)：

　　乙方签字(手印)：

　　证明人签字(手印)：

　　20x年月日(签订)

建房承包合同13

　　甲方(发包人)：

　　乙方(承包人)：

　　甲方将位于施工工程承包给乙方。经双方协商，达成如下协议：

　　一、承包方式：甲方房屋施工工程以包工不包料的形式承包给乙方。楼层施工价格____元/平方米(包括：梁、柱、楼面板、楼梯的浇筑，楼房砌砖，外墙砂浆粉刷)；地基施工价格____元/平方米；外墙贴墙面砖价格____元/平方米；内墙砂浆粉刷价格____元/平方米；内墙贴瓷砖价格____元/平方米；贴地板砖价格____元/平方米；蹲厕价格____元/个；浇筑地基工人用餐费____元/次；浇筑楼面工人用餐费____元/次；扎钢筋工人用餐费____元/人。

　　二、工程内容：

　　1、修建三层半楼房，全楼层为框架结构，第一层、第二层、第三层及楼顶半层均为毛坯房。

　　(装修另计)

　　2、工程包括地基的施工、全楼层梁、柱、楼面板、楼梯的浇筑、楼房砌砖、外墙砂浆粉刷、化粪池。

　　三、施工安全：

　　乙方负责施工期间的安全生产责任。从工程开工到工程竣工验收合格为止，因施工原因导致施工人员及施工人员以外的第三人人身及财产损害的，均由乙方负责，甲方不承担责任。参加建筑施工人员必须投保后才能参加施工，每人投意外险一份，由甲方和乙方各负责一半。

　　四、在工程开工前，甲方负责接通水、电，并按工程进度提前准备好钢筋、水泥、砖、砂子、石子等建筑材料。

　　五、工程质量要求：

　　1、乙方按工程设计图纸及甲方的要求施工，未经甲方同意，乙方不得擅自更改施工要求。

　　2、乙方完成基础以及每层的梁、柱、板面布筋后，由甲方组织有关人员进行质量监督和验收，达到标准后才能进行下一步的施工。

　　如因乙方原因造成返工，返工材料等费用由乙方负责。

　　3、梁、柱、楼面的浇筑必须一次性完成。

　　4、工程竣工后，由甲方组织相关人员按施工技术要求进行检查验收。

　　如出现建筑质量问题，由乙方重新修缮直到符合甲方质量要求为止，并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的.全部损失。重新修缮的费用(包括修缮工时费用和材料费用)，全部由乙方自行承担。

　　5、上条所说的建筑质量问题，包括以下等方面：

　　(1)主体墙与水平地面不垂直、墙壁凹凸不平、开裂；

　　(2)主体柱与水平地面不垂直、断裂、露筋；

　　(3)横梁、圈梁断裂、露筋、明显扭曲；

　　(4)天板或地板开裂、塌陷、露筋、不与水平面垂直；

　　(5)梁、柱、板面中空；

　　(6)墙壁、屋顶上的砂浆脱落；

　　(7)屋顶漏水，浸水。

　　6、屋面防渗保修期为一年，其他保修按国家相关保修条例执行。

　　六、工程费用的计算：

　　1、工程承包方式为包工不包料，按实际施工面积计算。

　　2、施工过程中的水费、电费、建筑材料费及运费由甲方承担。

　　3、施工人员的食宿费用自理，施工中所用的施工工具费用由乙方承担。

　　4、开工时，甲方预付工程款____元给乙方，之后每层完工甲方付乙方____万元，其余部分待竣工后全部付清。

　　七、本工程工期至____年____月____日竣工，如无特殊原因，乙方不得拖延工期。

　　八、未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。

　　九、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。合同自签字之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　____年____月____日

建房承包合同14

　　甲方(发包方)：_______________________________

　　身份证号码：___________________________________

　　联系方式：_____________________________________

　　地址：_________________________________________

　　乙方(承包方)：_______________________________

　　身份证号码：___________________________________

　　联系方式：_____________________________________

　　地址：_________________________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规，为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方通过友好协商就房屋建设工程承包事宜达成一致，签订合同并共同遵守履行。

　　一、承包方式

　　采用包工不包料方式承包。

　　甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。

　　乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。

　　二、承建项目

　　乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗透水处理。

　　三、承包价格

　　每平方米人民币_______元，建筑面积按每层楼外墙计算，预计总价款：_______元，大写(人民币)：______________。

　　四、付款方式

　　合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付合同总价款的_____% ，即人民币_______元。完成第一层砖砌并捣制好楼面支付合同总价款的_____%，即人民币_______元。完成第二层以及屋顶支付合同总价款的_____%，即人民币_______元。工程全部完工，交验完毕支付合同总价款的_____%，即人民币_______元。预留_____%为质量保证金，完工一年内无质量问题，清尾款。

　　五、工程期限

　　工程期限____天，自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日竣工。

　　六、双方责任

　　甲方负责水电到位供给及原材料及时进场，每日午餐。

　　乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。

　　七、质量要求

　　乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。

　　八、注意安全

　　1.劳保措施，施工防护措施到位，安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。

　　2.甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的`，乙方负责修复和赔偿。

　　八、违约责任

　　1.合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失;

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_______%向甲方支付违约金。

　　九、其他约定

　　1.本协议条款如与国家法律、法规、政策相悖时,以国家、法规、政策为准。

　　2.______________________________________________________________

　　3.______________________________________________________________

　　十、争议的处理

　　双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，选择以下第_______种方式解决争议。

　　(1)甲、乙双方可将争议提交______________仲裁委员会进行仲裁，该仲裁应是终局的，并且该仲裁裁决对双方具有法律上的约束力。

　　(2)提交_________法院诉讼解决。

　　风险提示：在约定争议管辖条款时，一般应约定由自己所在地的人民法院管辖。在合同约定管辖权时要注意以下三个事项:第一，约定诉讼管辖，双方当事人可以约定下列管辖地之一:双方当事人住所地、合同签订地、合同履行地、标的物所在地法院管辖，在选择时只能选择其中一项，否则约定无效。第二，在选择仲裁管辖时一定要注意仲裁机构名称不得有错，更不能先多个仲裁机构，否则约定无效。第三，在约定管辖时还注意，约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖，两者只能选择其一。

　　十一、合同生效及补充

　　1.甲、乙双方在签署本合同时，对各自的权利、义务、责任清楚明白、充分理解，并愿按本合同约定严格执行。

　　2.本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可另行签订补充协议，补充协议为本合同之有效组成部分。

　　3.本合同如有涂改，双方均应在涂改部分签字或加盖公章确认，否则涂改部分无效。

　　4.本合同及附件经双方签字盖章后即生效。双方签署的相关文件与本合同具有同等法律效力。

　　5.本合同及附件经双方以传真形式签字盖章后文件同样有效。

　　6.本合同的任何条款约定被认为无效,不影响本合同其他条款的效力。

　　7.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。

　　甲方(签章)：___________________ 乙方(签章)：___________________

　　法定代表人：___________________ 法定代表人：___________________

　　联系方式：_____________________ 联系方式：_____________________

　　_______年_______月_______日 _______年_______月_______