班组施工合同

时间:2022-12-12 16:49:53 合同范文 我要投稿

班组施工合同

  随着人们法律意识的加强,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编为大家整理的班组施工合同,希望对大家有所帮助。

班组施工合同

班组施工合同1

  发包人:

  承包人:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》等有关法律法规及集团公司颁发的《项目管理办法》和公司有关规定,遵循平等、自愿、公开和诚实信用原则,双方就本工程各事项协商一致签订本合同。

  一、工程概况:

  1.1工程名称:康定园附属工程

  1.2工程地点:青年大道康定园A区院内

  1.3工程内容:康定园A区内道路,污水、雨水系统配套的下水管,检修井以及水电消防井盖板、水表井。

  土建部分:片石挡土墙、室外楼梯、休闲广场、A6、A7栋中间刚性防水及道路以及发包人安排的其它附属项目。

  二、承包方式:

  包工包料

  三、工程工期:

  20__年元月3日—20__年5月30日

  四、工程质量和检查验收:

  4.1本工程质量达到国家合格工程验收标准

  4.2施工期间承包人严格按照施工图纸、技术交底、变更通知单及国家有关规范规程和标准进行施工。接受发包人监督检查,发生工程量由发包人派出代表现场核实签证。

  五、工程价款的结算和支付方式:

  5.1小区内的道路,污水、雨水系统配套的'下水管,检修井以及水电消防井盖板、水表井,按《湖南省95市政工程单位估价表》计算套价,按20__年暂行办法中间值取费及地方性材料季度调差,税前优惠8%。

  5.2土建部分:片石挡土墙、室外楼梯,按99定额五类工程进行取费及地方性材料季度调差,人工按50元/工日调整,税前优惠8%。

  5.3承包方上交发包方工程三公司管理费,按工程结算前总造价3%计算。

  5.4付款方式:因本工程工期短,按施工季度核实工程量分批拨款,工程完工后附足预算总造价的80%,余款除预留3%的保修金外,其余部分待工程完工验收后三个月内办完结算一次性付清。

  六、其他事项:

  6.1发包方协商各栋号及周边关系,提供施工用水源及用电源。

  6.2承包方严格按照国家有关规范规程和集团公司有关工程那个技术质量安全文明。机械设备等管理方法组织施工,遵守执行公司的各项管理制度及规定。

  6.3小区内排水设施,道路等配套工程为二年进行保修,并预留3%的保修金。保修期内,承包人接到发包人的通知三天内派人维修,逾期不到,发包人另请维修,去费用由承包人支付。

  6.4保修费返回办法:保修费一年期满返回1.5%,两年期满全部返还。

  七、

  其他未尽事宜,双方协商处理,合同签字后生效。

  发包人:承包人:

  代表:代表:

  合同签订日期:

班组施工合同2

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:

  一、 工程概况及承包方式

  1、 工程名称:

  2、 工程地点:

  3、 工程承包方式:包工包料

  4、 工程概况:建筑面积12272.00平方米。

  二、 工程装修内容

  综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程

  三、 工程造价

  工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;

  工程造价为:¥ 元。(以甲方认定的单价为准,工程量竣工后以审计为准)

  四、 工程期限

  工程开工日期: 年 月 日

  工程竣工日期: 年 月 日

  五、 质量要求

  按国家建设部行业标准2

  混凝土施工: 35元/m3

  砌石施工(桥底铺砌30cm厚、砂浆抹面): 15元/m2

  钢筋制作安装: 200元/t

  上述单价为综合价,包括与其有关的清基、排水、材料场内运输、脚手架施工、材料看管、砼养护、人工打夯、搅拌机安装拆除、安全防护及其他辅助作业,本工程实行闭口包干,施工中不再发生计时工、估工、点工等一切零星用工。

  2、付款方式

  本工程无预付款。每月25日验收合格后,按完成的合格工程量结算70%,剩余工程款在工程完工验收后再行支付。

  3、由乙方原因造成的返工费用(包括材料、机械、人工等费用)由乙方承担全部费用,甲方将从乙方的人工费中扣除。

  第八条:工 期

  1、 工期 50 天为控制目标。

  2、乙方应遵从甲方的总体施工计划和工期要求。施工组织设计和工程进度计划一经甲方同意,应严格执行。

  3、乙方自身原因造成的工期拖延,甲方将给予每拖延一天XX元的罚款。拖延十五天以上,乙方自行退场。

  4、工程一经验收通过,乙方必须在一周内撤离现场,包括所有施工人员、机具设备等,做到工完场清。

  第九条:安全施工和文明施工

  1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按苏州市有关部门规定做好安全教育、安全防护(包括为所属人员自备个人防护用品)等工作。本合同后附安全协议,作为本合同补充协议。

  2、乙方必须保证安全、文明施工,发生安全事故,一切损失由乙方承担。乙方人员发生伤亡事故时,应立即抢救并负责保护好现场。

  3、乙方如发生打架斗殴、与附近居民发生纠纷、无身份证、暂住证现象,损害总包单位企业形象、不按合同约定无故到市政府、业主方闹事等现象,甲方将根据情节严重程度给予每次500元罚款,罚款在当月工程款中扣除。

  4、乙方应按甲方的管理要求做好文明施工,材料堆放整齐,及时清运乙方施工产生的建筑垃圾,做到工完场清,保持现场的整洁。乙方达不到甲方的'文明工地标准要求时,甲方有权令其整改,并将对其处以相应罚款。

  第十条:质量要求

  1、本工程质量等级要求为优良,未达到100%优良,甲方将根据业主对项目的处罚的1.5倍对乙方进行处罚。如因乙方原因出现质量问题发生返工现象所造成的一切经济损失将由乙方承担。甲方如在过程中发现乙方违规操作,甲方现场管理人员当场罚款,金额视情节轻重确定,并将在当月的工程款中扣除,

  2、乙方必须遵照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令,严格按施工组织设计和施工方案进行施工,并建立安保体系,健全质量日常检查制度,做好自检记录。

  3、隐蔽工程乙方应提前通知甲方,做好自检记录,未经业主和监理认可不得施工下道工序。

  4、如甲方需对已同意的隐蔽工程进行复查时,若其复查结果不符合设计要求或质量不合格,复查费用由乙方承担,工期不予顺延。

  当乙方不能满足甲方的施工要求时,甲方将有权终止合同并责令其退场,同时按甲乙双方核实的完成工作量按合同价款内的市场价格给予结算。乙方应无条件退场,甲方不再支付任何费用。

  其它未尽事宜,双方协商解决签订补充协议,具有同等法律效力。

  本合同经双方签字后生效。共一式肆份,双方各执两份。工程竣工结算后自行废止。

  甲方代表: 乙方代表:

  年 月 日 年 月 日

班组施工合同3

  承包单位(甲方):_________

  劳务单位(乙方):_________

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、本工程的《建设工程施工合同》及有关规定,为明确双方的权利义务,本着自愿互利、权利平等的原则,经协商一致签订本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:_________

  2、工程地点:_________

  3、工程内容:_________

  4、工程规模:_________

  5、施工范围:_________

  6、施工期限:_________

  7、工程质量等级:_________

  8、乙方施工人数:_________

  二、甲方责任

  1、组建与工程相适应的项目管理班子,设立项目经理、工程技术、质量安全、财务、材料、资料等职能部门,实施工程项目的全面组织与管理;

  2、负责编制施工组织设计、制订项目管理目标、实施对工程质量、安全、工期、文明施工、计量检测的控制、监督、检查与验收;

  3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织参加施工图会审,统一安排技术档案资料的收集与整理、办理交工验收;

  4、随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况,检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。乙方违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修,相应费用由乙方承担;

  5、负责审核乙方用料计划及各种报表;

  6、负责与业主、监理、设计等单位和有关单位的工作联系,协调施工现场有关单位的关系;

  7、及时办理乙方各种报告、签证等,甲方提交的变更、技术交底以及有关文件一律采用书面形式;

  8、协助乙方办理暂住证及岗位培训等,费用由乙方承担。

  三、乙方责任

  1、对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责,全部施工任务必须组织自有力量完成,严禁转包或再分包本合同约定的施工劳务;

  2、自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度,接受甲方及有关部门的管理、检查与监督,与现场其他单位搞好协调配合;

  3、进场后对施工中所要的主要机械和辅材自行采购、安装、调试、维修、维护,参与完成施工劳务的有关技术措施的编制;

  4、接到图纸7天内编制施工劳务材料用量,提交甲方审核;并根据施工进度分阶段及时上报材料计划。根据甲方编制施工进度计划的要求,编制本班组或工种的阶段施工进度计划,报甲方批准后实施;

  5、交工前把现场清理干净,做好验收准备工作,为验收提供便利条件,参加办理交工验收;积极配合保修,在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷及时进行无偿修理;

  6、乙方在施工过程中发生的变更、签证要在5天内报甲方办理完毕,否则不予认可;应图纸变更或业主要求导致工程造价浮动在贰仟元内的工程量,乙方应无条件完成施工,甲方不以任何补偿或克扣人工费。

  7、准时签收甲方传达的各类文件、变更、技术交底、奖罚通知等资料,不得拒收;

  8、乙方驻工地负责人:_________

  9、钢筋材料进场后,由乙方负责材料的卸货及转运至项目部指定地点堆放;施工现场内的旧材料由乙方负责搬运到使用处,甲方不承担任何费用。

  10、乙方负责本班组施工范围内的翻样工作、本班组所使用的各种机械设备的安装、移位、维护保养等工作;

  四、劳务承包范围内容

  1、所有的承包区域内的主体一次结构工程的所有钢筋工程量(包括基础、主体结构、屋架、女儿墙、挡水线条、栏板等的所有钢筋工程);

  2、所有钢筋的'翻样、制作成型、绑扎、直螺纹套筒连接、等施工。

  3、各阶段施工结束后,及时做好落手清工作,做到工完场清,做好剩余材料的整理和再利用工作;

  4、在施工放样时,无偿提供1人配合甲方施工;

  5、甲方划分给乙方负责的卫生保洁场地,乙方必须按时、按要求进行清理;并在迎接各项检查时,需及时根据甲方要求无偿配合甲方进行相应准备;

  6、在完成所有工程量后,乙方使用的所有机械设备必须及时拆除并统一存放到甲方指定地点或出场;本班组使用的所有剩余材料必须在清理、分类后搬运到甲方指定的场内位置堆放整齐;

  以上各点所提到的施工内容均包括在合同单价以内,乙方不得再以任何理由向甲方算取相关费用。

  如甲方由部分工作需乙方人员以点工施工时,乙方不得拒绝,甲方将以技工100元/日结算给乙方。

  五、工程款支付、结算

  1、工程开始施工前两个月的工人生活费由乙方自行解决,以后每月工人生活费的发放标准为1000元人民币/人、月,班组长每月5000元。

  2、遇春节和主体工程结束时,支付完成总工程款的80%,余款在主体结构验收后六个月付清。

  3、计算规则:按建筑面积27元/平方米结算;(包括铁丝、安全帽、劳保用品、雨衣、雨裤、鞋等及扳手、移动电箱、移动小太阳灯等所有工具)。如本工程所用钢筋总量超过1900吨,超出部分甲方按400元/T的施工费结算给乙方,另补助给乙方柱直螺纹套筒施工费壹万元。

  六、质量、进度要求

  1、本工程的质量要求为:长兴县优质结构。若工程施工过程中有某方面未达到甲方要求,甲方可根据实际情况和项目部的处罚条例进行处罚。

  2、乙方在施工中必须按照设计图、施工组织设计、工程变更单、施工规范等的要求进行施工,加强自检、互检;及时通知甲方有关部门对施工完成的部位进行检查验收,如有不符要求处,乙方须及时按要求进行返工、修改,并承担所产生的相应费用;同时,甲方根据情况和产生的后果保留对乙方的处罚权利;

  3、乙方必须根据甲方所规定的施工进度要求组织施工,充分作好各项准备工作,不得以任何理由拖延工期,如需甲方帮助应尽早提出;

  5、如由于乙方原因造成工程进度延误,甲方有权根据情况对乙方作出经济处罚并相应承担甲方的损失。

  七、安全、文明施工要求

  1、甲方负责对乙方承担的工程施工进行安全交底,提出明确的安全生产要求,并进行监督检查;乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程。

  2、乙方必须按照建设部“一标五规范”等有关要求进行安全生产、文明施工,在危险部位施工前必须提前通知甲方,征得同意并做好可靠的防护措施;如甲方无理要求乙方强行施工,乙方可拒绝甲方要求。

  3、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具(绝缘手套、胶鞋等)由乙方自行配备。

  4、乙方在动力设备、高压线路、交通要道附近施工前,应向甲方提出安全保护措施,经批准后实施,甲方承担相应费用。

  5、如在施工中出现安全事故,首先应明确事故责任,如因乙方在施工中违章操作、不遵守甲方管理或打架等事件所造成安全事故,其损失由乙方承担,且甲方有权对乙方作出处罚。

  6、在施工中若工人出现意外工伤事故,所产生的费用在人民币10000元以内由乙方负责,若费用超出人民币10000元,则超出部分根据事故责任双方协商解决。

  7、工人的暂住证、操作证、出入证、特殊工种操作证等必须齐全,若需办理,费用由乙方承担。

  8、乙方所有施工人员必须遵守公司和项目部的各项规章制度,如有违反,甲方有权对其视情节严重程度进行处罚。

  9、在实际施工中,应做落手清工作,甲方将进行不定期检查,根据检查情况进行奖罚。

  10、施工中必须节约用料,在可用旧料和短料的部位不得用新料,如需旧料应提早通知甲方;若存在刻意浪费材料或管理不严造成材料浪费,甲方有权要求乙方对浪费材料双倍赔偿,并进行处罚。

  11、乙方所有施工人员不得带家属,更不得在生活区男女混居,不得在生活区自行烧饭。

  12、如在实际施工中,乙方内部发生劳资纠纷与甲方无关,如乙方无法解决,而必须由甲方解决时,甲方可从工程款中提出费用来解决,甲方且有权对乙方进行处罚。

  13、在施工期间,乙方若想增加施工人员需提前报告甲方,征得甲方同意后方可进入;但四川通江、安徽阜阳等地素质、影响较差的人员不得进入本工地,否则所引起的一切后果由乙方自行承担。

  八、工程停建或缓建

  由于政策变化、不可抗力以及甲、乙双方以外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程、设备的保护和移交工作;如需继续施工到安全部位的,乙方应按甲方指令将工程施工到安全部位;按甲方要求将自带机械、工具和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要的条件,按业主支付情况,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程的劳务费和按业主赔偿情况赔偿乙方的有关损失。

  乙方代购的材料已订货的,自行负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担,具体承担比例,甲乙双方协商,但未及时退货造成的损失由责任方承担。

  九、其他

  1、甲方不能及时给出必要的指令、确认、批准而影响乙方施工,甲方承担责任,支付乙方因此增加的费用支出;

  2、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更、解除合同;如出现单方变更解除合同,因此给对方造成经济损失的,由责任方承担责任;

  3、本合同发生纠纷,甲乙双方当事人应及时协商;协商不成时,可向建设施工合同管理部门申请调解;调解不成时,双方按以下第---种方式解决;

  (1)向---仲裁委员会申请仲裁;

  (2)向人民法院提起诉讼。

  4、乙方不得以甲方的名义对外发生任何经济及业务关系,否则由此引起的一切责任和损失由乙方承担,并承担给甲方造成的损失。

  5、乙方需要甲方签证时,必须在每一事项发生之日起五日内办妥手续,必须由指派专人签字认可,签证只签实物量,过时、手续不全、内容不符合要求的签证一律无效,乙方弄虚作假办理的签证不仅无效,还要按签证额加倍处罚。

  6、乙方服从甲方管理,执行甲方的管理办法,遵守甲方的各项规章制度。

  7、乙方如中途无故退场,造成甲方损失的,甲方有权中止合同或要求其继续履行合同,并赔偿甲方损失;如甲方认为乙方无能力施工可要求乙方退场并终止合同,同时甲方保留追溯乙方赔偿因施工质量不合格造成甲方损失的权利。

  8、乙方必须严格执行项目部所规定的各项处罚条例。

  十、合同的生效和终止及附加条款

  1、合同生效日期:

  2、本合同一式两份,具有同等效力,双方各执一份;

  3、项目部的安全协议、管理制度、治安条例等经分包方签字后作为本合同的组成部分。

  甲方签字:_________

  乙方签字:_________

  _________年_________月_________日

班组施工合同4

  工程名称:_________________

  工程地点:_________________

  甲方:_________________劳务公司

  乙方:_________________施工班组、乙方代表:_________________身份证号:_________________联系电话:_________________

  乙方委托现场代表:_________________身份证号:_________________联系电话:_________________班组劳务分包合同

  甲方:_________________

  劳务公司乙方:_________________施工班组联系地址:_________________

  第一条工程概况

  1、工程名称:_________________

  2、工程地点:_________________

  第二条分包范围

  1、工程设计图纸范围内劳务工作

  2、工作内容:_________________具体内容按工程招投标文件、施工总承包合同、施工组织计设计等文件确定。

  第三条承包方式

  1、包工包料。

  2、包工不包料。

  3、包工包辅料、工具、中小型机械。

  第四条合同工期

  1、开工日期

  _________________年_________月_________日。

  2、完工日期

  _________________年________月_______日。

  3、总工期为个日历__________天数。

  甲方:_________________劳务公司

  乙方代表:_________________

  联系电话:_________________

  _________________年________月_______日

班组施工合同5

  甲方:_________________(公司)

  乙方:_________________(技术调研项目管理委员会)

  丙方:_________________项目工作组

  项目名称:_________________

  项目编号:_________________完成时间:__________________年_月_日至_年_月_日

  丙、甲、乙三方就完成该技术调研项目一事达成本泥工班组劳务合同。

  一、甲方履行下列职责

  1、做好项目组成员之间的组织协调工作。

  2、负责项目管理及评审工作,如组织项目申报、预评审、整理申报项目材料、项目的日常管理。在项目研究(制作)中期,检查项目进展情况。

  二、乙方履行下列职责

  1、按“项目申请书”内容对项目进行,把握项目方向和进度,发挥辅助作用;

  2、审核项目的'变更、延期与中止申请;

  3、核实项目开支;

  4、项目完成时,审阅提交的研究报告和结题报告。

  三、丙方履行下列职责

  1、对项目的调研过程中,以节约、环保的原则,认真履行本调研项目小组的职责,并按“项目申请书”中预定的时间节点,做好调研工作;

  2、根据项目进展情况和调研需求,申请调研款项;

  3、保存项目档案材料。按《调研项目申请书》中的技术路线和预期目标要求,取得预期成果,并提交成果(技术、产品等);

  4、在项目研究中期向甲方书面报告项目进展情况;

  5、完成项目后,写出书面总结,提交项目成果(技术、产品等)及结题报告;

  6、项目经费只能用于购买与项目相关的图书资料、调研、印刷相关材料、试验材料、论文、专利、材料证明、实验、检测设备等费用的开支,必须专款专用。

  甲方(盖章) ___________

  乙方(签章) ___________

  ____ 年 _____ 月 _____ 日

班组施工合同6

  用 工 单 位: (简称甲方)

  提供劳务班组: (简称乙方)

  甲方在施工 工程中,为了保证安全生产和文明施工紧密配合,达到“安全第一、预防为主”的原则,双方协商签定承包指标协议书如下:

  一、班组长 (身份证号码: ;家庭住址: ;联系电话: )。施工人员合计总数计 人。

  二、乙方除执行合同条款外,同时必须遵守甲方的一切安全防火、防盗及治安管理规章制度。

  三、规定:

  1、各班组应按规定配备一名兼职安全员,负责本班组安全生产工作,并且每旬应向项目部专职安全员汇报一次情况,每月向项目经理汇报一次安全生产工作。

  2、班组对新进场的`工人要造花名册,并进行三级安全教育;各班组每周要召开一次班组安全生产例会。

  四、安全生产指标:

  1、杜绝死亡与重伤事故,轻伤事故频率不超过1、2‰。

  2、无发生火灾与机械伤害事故;

  3、无发生交通安全事故;

  4、安全活动考核指标:事故隐患整改率达100%;

  五、安全生产纪律:

  第一条:凡是进入施工现场的工人必须按规定正确使用建筑“三宝”(即安全帽、安全带、安全网)。

  ①、进入施工现场,必须正确戴好安全帽,凡是不按规定戴好安全帽的给予经济罚款50元,发现一次罚一次。

  ②、高处作业必须按规定拴好安全带,如有不拴者,由施工员与安全员责令其停工,按旷工处理,并给予经济罚款100元。

  ③、二米以上的高空,要按规定挂设好安全网,如不按规定挂设好安全网而发生事故的,要给予经济处罚100元。

  第二条:严禁光脚或穿高跟鞋、拖鞋及防滑性差的硬底鞋,喇叭裤和不穿衣服进入施工现场,如有违章者罚款50元(如是现场管理人员加倍重罚)。

  第三条:严禁洒后作业,违者罚款100元。且施工员与安全员有权隔止其施工作业(并按旷工处理),否则造成一切责任,由自己负责。洒后闹事者,按公司有关治安管理条例处惩。

  第四条:施工现场严禁打架、闹事,违者视情节轻重,有权责令其停工、写检查,并给予经济处罚200元。

  第五条:凡是电器设备不按规定作接零、接地保护的,对操作电工罚款50元;私接电线的罚款100元。

  第六条:配电箱必须加锁管好,配电箱内不得放工具和其它杂物,违者处罚50元。

  第七条:现场的防护设施,末经施工管理人员同意的,任何人不得拆除。如有发现,给予罚款200元。

  第八条:严禁在施工现场随地在小便,违者罚款50元。如有第二次违章者,必定重罚。

  第九条:施工现场临时工棚、职工宿舍、配电室、木工棚与仓库等重点防火部位应配备消防器材,严禁使用三炉(如电炉、煤油炉、火炉),如果有被发现的,除没收炉具外,并给当事人处已100元罚款。

  以上规定经甲、乙双方签字之日起执行,罚款从各班组工资中扣除。

  甲方代表: 乙方:

  签定时间: 年 月 日

班组施工合同7

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同,以资共同遵守:

  一、工程概况:

  1 2 二、工程内容:

  完成设计图纸中约定的工作及甲方要求增减的项目,班组。

  三、工程工期:

  本工程施工工期为个日历天,开工日期以甲方通知为准。

  四、质量标准:

  到合格标准。

  五、工程价款元/㎡。

  六、本工程结算方式:以实际收方为准。

  七、文明施工:

  各班组在施工现场,一定做到工完场清,材料堆放整齐,成品保护,如损坏别班组成品应照价赔偿,住宿自理。

  八、付款方式:

  (1)本工程经各方责任主体及主管部门现场共同验收合格后,且根据项目需要已协助完成所实施项目相关报建手续,支付到暂定合同价的70%;

  (2)审计结果函下达后,乙方向甲方移交完整工程竣工验收资料(贰套)同时提交资料收讫证明(资料收讫作为支付工程款的依据之一),且根据项目需要按程序完成所实施项目资产移交工作后甲方向乙方支付到审计结果的95%;

  (3)余下保期为24个月,从工程竣工验收合格之日起算满后一次付清,质保金不计利息。

  (4)甲方有权采用银行承兑汇票(6个月期)或转账方式支付工程款。

  九、施工安全:

  1、乙方必须按《四川省建筑意外伤害保险导则》(川建安监[20__]31号)的相关要求,为本单位的建筑职工办理意外伤害保险。

  2、乙方必须有较强的安全意识,施工期间必须按国家及四川省有关安全文明施工的要求,采取有效的安全措施保证施工安全,并对施工过程中发生的安全事故承担责任。

  十、违约责任:

  1、若本工程质量不合格,则乙方除应按甲方要求修复至合格,还应向甲方支付本工程结算价的'百分之五的违约金。

  2、若工期延误,则每延误一天乙方应按本工程结算价的千分之五向甲方承担违约金,若给甲方造成其它损失的,乙方还应赔偿给甲方造成的其他损失;若因甲方原因造成工期延误,则工期顺延。

  十一、其它

  1、为确保工程顺利进行,甲方应积极协调地方关系。

  2、在合同履行中,甲、乙双方如发生纠纷,由双方协商解决,若协商不成可依法向本合同履行地人民法院提起诉讼。

  3、本合同一式份,乙方执双方签字盖章生效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

班组施工合同8

  甲方:________(以下简称甲方)

  乙方:________(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等法律的相关规定,结合本工程实际情况,经协商就宁化县丽锦家园1#、2#、3#楼消防工程安装施工承包达成以下协议:

  一、工程概况:

  工程名称:宁化县丽锦家园1#、2#、3#楼消防工程

  工程地点:宁化县城关图纸编号:

  二、工程安装承包范围:

  1、喷淋系统管网、喷淋头;

  2、消防栓系统管网、消火栓箱;

  3、火灾自动报警系统管线、设备及联动调试。

  三、合同工期

  四、工程安装承包价格:

  1、喷淋灭火系统(含管道、支吊架桥、各种闸阀、喷淋头、油漆等)按管道米数计算,每米________元(¥:________元)

  2、消火栓灭火系统(含管道、支吊架桥、各种闸阀、油漆等)按管道米数计算,每米________元(¥:________元)

  3、消火栓箱安装:

  (1)明箱每个________元(¥:________元)

  (2)暗箱每个________元(¥:________元)

  (3)带灭火器箱________元(¥:________元)

  4、火灾自动报警系统安装及调试

  (1)报警设备点数(含烟感、温感、手报、声光、按钮、模块、广播、电话、层号灯等)计算,每个点元(¥:________元)

  (2)喷淋泵、消火栓泵控制柜每个________元(¥:________元)

  (3)稳压设备(气体罐)按控制箱每个________元(¥:________元)

  (4)消防通风风机控制箱每个元(¥:________元)

  (5)桥架安装每米________元(¥:________元)

  (6)室外消防报警管线每米________元(¥:________元)

  五、工程数量计算方法:按施工图纸和现场实际情况进行计算。

  六、工程安装质量要求

  1、严格按照建设方提供的施工图纸进行安装施工,如遇现场与图纸不符合的应与监理工程师、建设方代表沟通,确定施工方案或修改方案,再行施工;

  2、喷淋、消火栓管道安装、喷淋头安装、火灾报警系统的设备安装要符合消防相关规范的要求,并处理好位置、与梁墙、顶板、灯具等距离尺寸;

  3、喷淋、消火栓管道和支吊桥涂刷油漆要均匀、美观,消火栓箱安装箱体要正、水平,玻璃平整,有吊顶的喷淋头与天花板尺寸要吻合,装饰盖要牢、平;

  4、负责安装施工的系统调试运行正常,达到消防验收合格标准。

  七、付款方式:按甲方与建设方签订的合同付款办法进行支付。即乙方每月20日报安装工程数量给甲方,甲方于次月10日付安装工程量的70%安装费给乙方,验收合格15日内付至95%安装费给乙方,余款5%作为工程质保期内的'维护保养保证金。质保期两年,从验收合格之日起,满一年付3%,满两年付清。

  八、甲方职责:

  1、甲方应向乙方提供正确、完整的施工图纸和相关资料;

  2、提供乙方施工所需的施工材料、场地、用水、用电;

  3、负责配合乙方与其他施工单位的协调问题;

  4、指派负责处理工地相关事宜。

  九、乙方职责:

  1、服从建设方代表、监理的现场管理,并加强与建设方代表和监理人员沟通。

  2、遵守工地施工管理规定,做到文明、安全施工。进场设备、材料、配件要堆放有序,施工垃圾及时清理。

  3、负责保管好工地材料、设备,因保管不善造成被盗或丢失的,乙方应承担赔偿责任。

  4、按要求参加工程监理例会。

  5、乙方为施工现场负责人,联系电话:,负责处理现场施工、技术、质量、安全等工作,负责与建设方代表、监理工程师、甲方代表沟通联系,参加例会,并做好施工日记,工程签证等工作。

  十、安全责任:

  1、严格遵守国家安全生产相关法律法规和工程安全操作规章制度,并开展安全教育,加强施工人员的管理。

  2、进入工地施工,严格按要求穿戴,对高空或较高楼层施工的要搞安全防护措施,施工人员要系好安全带。

  3、对违反安全规定,不戴安全帽、不系安全带、不采取安全防护措施的一经发现,建设方、监理方、甲方有权给予经济处罚。

  4、违反安全操作规程造成安全事故的,一切责任由乙方负责。

  十一、争议

  本合同在履行过程中发生的争议时,有双发当事人协商解决,协商不成的提交合同仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。

  十二、其他事项:

  1、本合同如有未尽事宜,由甲乙双放协调解决。

  2、本合同签订之日起生效,工程验收合格,安装费全部结清后自行失效。

  3、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

班组施工合同9

  发包方:( 简称甲方)

  承包方:(简称乙方)

  遵照《中华人民共和国经济法》和《建筑安装承包合同条例》的有关规定及我公司的具体要求,拟定工程进行分部分项责任包干,为了更好地明确双方职责,友好合作,确保本工程按质按量地完成任务,经双方协商议定如下合约条款:

  一、承包范围及要求:

  乙方在承接工作任务的同时应执行甲方有关承包管理细则内容和施工图纸、会审纪要、设计变更等相关内容,如变更对乙方承接分部影响较大,可另行协议有关事宜。

  1、承包范围:厂房加层内墙涂料工程;包工、包材料、包质量、包工期分包给乙方进行施工。

  a) 甲方提供施工用电接到现场配电箱、施工电梯。

  b)乙方自配施工工具。

  工作要求:

  a)一次内墙涂料及竣工前二次粉刷(水电组或变更造成二次内粉除外);

  b)施工完毕后必须做到工完场清;门窗的保护与清理。

  二、工程量计算及单价:

  1)工程量计算:按施工图纸、图纸会审、设计变更实际涂刷面积等要求计算;

  2)单价:内墙涂料:元/㎡。

  框架梁涂料:元/条(和木作班组合作)。

  屋面女儿墙批涂一遍:元/㎡(甲方提供水泥)。

  四、工程质量要求:

  1、乙方操作人员必须按图施工,按现行施工验收规范及有关规程验收,严格遵守操作规范和甲方技术交底进行文明施工,接受甲方和有关上级质检人员的检查监督,质量标准要求达到国家颁布的质量验评标准的合格等级。

  2、建立质量管理“三级”监督制度。每工作面完成后按规定进行自检,并填定质量评定表。经甲方施工质检二级复检达标后签字认可,方可进入下道工序施工,最后通过竣工验收,否则该分项工资不予结付。

  3、框架梁、公共部分及窗台阴阳角涂料必须用铝合金收边;做到横平竖直。

  4、成品保护:乙方班组人员在施工时要保护好自己的完成品,同时还应保证其它工种工序的成品保护,如造成破坏者按200元/次处罚。

  5、凡质量验收(包括涂料严重脱粉)不达标的分项一律返工重做,其全部工料损失由乙方负责,情节严重者甲方有权给予经济处罚;返工后仍未达标者,甲方有权勒令该班组无条件退场,并按达到质量标准的完成量80%结付,同时乙方应承担其和该班组集体员工的工资损失。

  五、安全、文明施工:

  1、施工中乙方应严格遵守安全生产规章制度及公司制订的《安全文明施工条例》。特种或高空以及危险作业,应向甲方领取(或要求)劳动防护用品和劳动保护设施,不得违章冒险作业,因违章操作所造成的一切经济损失乙方应负直接责任(扣除保险理赔外),法律责任由承包方承担。

  2、现场严禁乙方聘用违反计划生育的妇女以及未满十八岁的未成年人:杜绝被依法追究刑事责任和严重违反本单位规章制度的人员,如乙方班组存有以上人员,所发生的后果由乙方负责,被依法追究刑事责任的乙方代表要负相关刑事责任,并承担一切经济损失。

  3、承包方施工人员应遵章守法,如经发现偷窃、打架斗殴;发包方将视其情节轻重给予承包方1000元至3000元经济处罚并上报公安机关处理。

  4、甲方不提供乙方所有班组员工住宿。

  六、工资的发放及结算:

  1、甲方按每月进度付70﹪,工程竣工验收完成付至总承包额的.95%。余款5%待工程竣工验收后一年内付清。

  2、乙方因质量及进度达不到甲方要求和严重违反甲方规章制度及乙方代表因故中途退场,所剩下的工资甲方有权不在发放面做为甲方的损失补偿,同时乙方代表应向该班组集体员工负一切经济责任。

  七、工期要求:

  1、为保证工程进度,乙方要紧密配合甲方和其它工种,无论何时何地、量多量少,如甲方通知乙方均要无条件执行施工任务。

  2、乙方必须严格按照甲方施工总进度及每月的进度计划完工,,合理安排工人的完成量及本工序施工,保证质量如期安完工。

  3、计划工作量如能按质按量完成,拖延按每日1000元处罚。

  4、分项工程工期要求:按甲方的月进度计划执行如有特殊原因变动以甲方通知为准,乙方按要求增减施工人数。

  以上未尽事宜由双方协议补充,双方郑重声时签字盖章后本合约生效,并严格执行,款清后自动失效,本合同一式叁份,双方各执一份,交主管部门壹份。

  甲方盖章:乙方盖章:

  甲方代表:乙方代表:

  年月日 年月日

班组施工合同10

  工程名称:

  发包方(以下简称甲方):

  承包方(以下简称乙方):

  为了更好地完成同安泰吉运动器材厂房工程施工任务,本工程水电施工项目由乙方承包施工。为了明确双方职责,以保证工程质量和安全生产,并顺利按期完成施工任务,本着双方自愿原则,经双方协商,签定本施工合同,望共同信守执行。

  第一条:承包范围

  甲方施工范围内同安泰吉运动器材厂房工程的所有水电施工项目。

  第二条:承包方式及承包内容

  承包方式为包工包料,具体承包内容包括:

  1、水电施工人工费;

  2、水电施工材料:包括给、排水管、避雷材料、预埋电管及电缆线;

  3、水电施工机具:包括弯管器、万用表、手电锯、切割机、电钻及其它手工工具;

  4、照明用具:碘钨灯、灯管、电源线。

  第三条:承包单价

  按总价的8%做为承包总价,合计人民币万元(2241万元*8%=万元),大写:人民币壹佰柒拾玖万贰仟捌佰元整。

  第四条:工程量结算及付款方式

  1、工程量按施工图纸及变更单(包括设计变更单、工作联系单)计算;

  2、工程量每月25日前结算一次,由项目部预算人员根据每月完成情况如实结算(每月结算时限为月初至月底),并开具结算单,交给施工负责人,由施工负责人开具分项工程签证任务单,经项目技术负责人、质检员、安全员、施工员签字后送交项目财务人员进行工资结算;

  3、工程款每月支付一次,当月工程款在下月底之前支付其80%;(乙方应把该款首先解决工人的工资,并向甲方提交本班组工人签字的工资表,在甲方监督下发放工资)

  4、余款在本工程主体结构验收并评定合格后二个月内付至已施工完的水电总价款的90%,剩余款项在本工程所有水电工程完工后三个月内结算付清;

  5、乙方须缴纳工资总额3%的劳务管理费,甲方在每月工资结算时由项目财务人员直接扣缴。(如乙方付材料发票给甲方,甲方不得收取劳务费)

  第五条:施工材料及劳动力要求

  1、本工程为包工包料,施工所需材料均由乙方自行购买,乙方必须根据本工程合同,采用合格建筑材料,若本工程有指定品牌,乙方必须购买合同指定的品牌;

  2、施工期间乙方必须保证不影响土建工程施工进度,合理安排相应数量的水电工人进场施工;

  3、乙方的施工进度无法满足施工要求时,必须按项目部的要求加派水电工人进场施工;如遇砼浇筑时,乙方必须安排至少一个水电工人进行护管工作。

  第六条:双方职责

  一、甲方职责:

  1、负责现场总体协调指挥,监督并指导乙方在施工质量、安全、工期、材料使用、文明施工等方面的管理。

  2、制定进度计划并下达给乙方施工人员。

  3、对乙方及其施工人员进行施工安全及技术交底。

  4、提供施工用电、用水、垂直运输机械、外脚手架。

  5、提供雨天施工所需的雨衣。

  6、按合同约定支付乙方进度款。

  7、给乙方施工人员提供生活住宿、食堂及卫生设施。

  二、乙方职责:

  1、遵守现场纪律和规章制度,上岗人员须持证上岗并佩带工作证;

  2、服从甲方施工安排,保证有足够的人力来完成本工程施工任务,不使工人处于违反国家劳动法规定的超长时间的工作中。

  应自备劳保用品(包括防护眼镜、雨鞋、手套、口罩等)以供自己班组工人安全使用。安全帽由项目部统一配置,费用由乙方承担;

  3、服从甲方的.现场指挥与管理,严格按水电施工方案施工,负4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、

  第七条:工程质量要求

  (略)

  第八条:施工进度要求

  责本班组的现场施工组织与各项管理工作,按期保质保量完成施工任务; 不得带与本工程无关的人员及家属、小孩进入生活、生产现场,一经发现每次处以50元的罚款并立即清出现场,如不自觉清出的将交由公安机关处理; 按劳务管理要求自行组织施工工人,按期发放工人工资; 负责本班组工人的安全教育、日常检查和整改等安全管理工作; 自备水电施工所需的施工机具、手工工具及照明灯具; 按合同约定组织水电材料进场; 按现场要求做好文明施工及成品保护工作; 负责由于自身原因造成的质量缺陷的处理及费用。负责本班组工完场清工作。

  负责本班组施工所产生的建筑垃圾的及时清理和清除,并及时运至地面指定位置; 工人进场立即到项目部办理登记手续,领取项目部统一规定的黄色安全帽、出入证,其费用由乙方承担,结帐时甲方财务直接扣回; 负责砼施工过程中的护管工作;按现行施工规范及项目部水电施工方案施工; 按现行验收标准,水电施工质量必须达到合格等级。乙方应组织和准备足够的水电材料、施工机具及施工人员,保证按甲方进度计划组织施工; 晚上必须加班施工至22︰00; 具体进度安排由项目部根据实际情况确定,乙方必须无条件服从。

  第九条:施工安全要求及约定

  1、乙方应严格按现行《安全操作规程》组织施工,服从甲方的现场安全管理。杜绝违章指挥、违章作业行为。

  2、凡因乙方的原因引起的安全事故,乙方应承担其经济法律责任。由于非乙方原因引起的安全事故,甲方负责协调由责任方负责赔偿损失。如发生意外安全事故,按单项医疗费计,叁仟元内由乙方自理,超出叁仟元以上的部分由甲方负责70%,乙方负责30%费用。若发生乙方原因造成的伤残、死亡事故,双方各承担一半费用(包括相关部门的罚款)。若发生非乙方原因造成的伤残、死亡事故,由甲方及责任方各承担一半费用(包括相关部门的罚款)。

  第十条:生活设施的使用管理

  1、生活设施由甲方统一安排与管理,乙方必须无条件服从。生活设施供施工人员使用,非本工地施工人员禁止进驻使用。

  2、甲方统一办理食堂,乙方不得私自起炉灶,违者予以罚款。

  第十一条:奖罚条款

  1、工期奖罚:乙方未能按甲方进度计划完成施工者,每拖延一天,处罚1000元,属于甲方引起的拖延由甲方负责。

  2、质量安全奖罚:

  1)施工质量未能达到本合同约定的质量标准时,甲方将给予乙方承包总额5%的罚款处罚;

  2)施工中若乙方不按甲方的要求整改质量安全隐患,甲方有权按《项目部质量安全管理办法》给予处罚,并采取必要的措施来确保整改落实。

  3、乙方施工中应注意爱护公物、成品,凡现场发现损坏施工机具等不良行为者,甲方可给予处罚:

  1)由于乙方原因造成施工质量问题引起损失的,按市场材料价格赔款。

  2)甲方交给乙方使用的施工机具,乙方应妥善保管。凡是乙方人为故意损坏者,除责令修理完好外,还给予罚款。

  3)凡盗窃材料、施工机具者,除予罚款外,并视情节移交当地公安机关处理。

  4)损坏建筑成品、半成品者除承担返工和赔偿费用外还给予罚款。

  4、未按厦门劳务管理规定招聘施工工人或未按规定办理相关证件受到有关部门处罚者,乙方自行承担受处罚的费用,乙方不得有异议。

  5、对甲方要求乙方整改、处理的事宜,乙方不能按甲方要求的进度、质量及安全文明施工管理要求组织施工,甲方有权单方终止合同,清理退场,另派施工队伍进场施工,工程款按实际完成量和承包单价的80%结算,余额部分作为另派施工队伍进场费用。

  第十二条:其它约定

  1、本工程水电施工期间,若发生连续停工超过三个月,如甲方向建设单位成功索赔有关停工造成的经济损失,乙方应享受相应的赔偿金;

  2、乙方未尽到相应职责,甲方另外派人完成时,所花费用按三倍扣罚,结帐时甲方直接扣回。

  3、甲方安排乙方完成的承包内容以外的工作,按点工结算,点工单价为100元人民币/工日,每工日均按8小时计算。点工款项随当月工程款一起结算并支付,每月点工款按100/%支付,不留余额。

  4、由于甲方原因造成乙方损失的,按实际情况以点工补偿,点工补偿数额视具体情况双方协商确定。

  第十三条:本合同自签订之日起乙方应在三天内组织满足施工要求的足量水电材料进场,并组织满足施工要求的足量的施工人员作好准备。

  施工人员具体进场时间由甲方另行通知,乙方必须按时进场,水电工程全部完工后一星期内,乙方施工人员及剩余水电材料必须全部退场。

  第十四条:违约责任

  本合同自双方签订之日起生效,甲、乙双方应本着认真、负责的态度履行各自职责及合同约定,如一方不全面履行自身职责及合同约定即被视为违约,违约一方应向对方赔偿壹万元人民币及因其违约引起的相应经济损失,并承担法律责任。

  第十五条:合同的终止及终止条件

  1、双方履行完各自的责任和义务后,本合同自行终止。

  2、一方违约并经协商无效后本合同自行终止。

  第十六条:未尽事宜

  双方在施工过程中另行协商解决。

  第十七条:本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。

  甲方:

  乙方:

  签字时间: 年 月 日

  签字时间: 年 月 日

班组施工合同11

  工程承包人:

  劳务承包人: 承 包 合 同

  建设工程施工劳务承包合同

  工程承包人:

  劳务承包人:

  依照有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 )与工程承包人所在公司(山东宁建建设集团有限公司)已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),双方就本工程的劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

  一、劳务承包工作对象及提供劳务内容

  1.1、工程名称:1.2、工程地点:1.3、承包范围:1.4、劳务承包内容:

  1.5、辅助材料及工具:

  二、承包工作期限及工作进度

  三、质量要求

  工程质量: 确保所承担的分项工程合格率100%,优良率95%。确保验收达到优良。每层达不到优良,结算时扣结算总值的10%。由于工程质量不合格造成的返工损失有劳务承包人承担。

  四、标准规范

  执行本工程总包合同约定的标准规范,本合同亦适用标准规范如下:

  4.1、二标五规范及康居标准

  4.2、省市施工工艺标准及各项规程

  4.3、质量/安全/环保与职业健康管理体系

  4.4、发包人、监理管理办法及工地各项规章制度

  五、工程承包人义务

  5.1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责。负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需要量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收。

  5.2 工程承包人提供工具房间,作为劳务承包人办公及小型工具存放之用。

  5.3负责工程测量定位、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

  5.4统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。

  5.5按本合同约定,向劳务承包人支付劳动报酬。

  5.6负责与发包人(即甲方)、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

  5.7 负责劳务承包人在现场使用的安全防护用品(如安全帽、安全带等)。

  5.8 负责提供本合同施工中所使用的材料设备等。

  六、劳务承包人义务

  6.1负责组织具有相应资格证书,能够胜任本职工作,并在数量上能满足工程进度要求的员工队伍,全面履行本合同。对本合同劳务承包范围内的工程质量与工程进度向工程承包人负责。

  6.2负责对所属员工进行安全、质量、操作技能等教育培训交底工作。全面负责承包范围内工作的组织与实施,直至所有义务及工作程序完结。

  6.3负责向项目部提供在施工现场内所使用的安全防护用品计划,并负责使用、发放和完工后交回。

  6.4负责在接到图纸(或技术交底)后10天内,向工程承包人提交材料设备周转工具等供应计划,并负责验收(质量、品种、规格、型号、数量),保管、使用、维护。工程承包人的设备在使用完后负责向工程承包人交回。需要劳务承包人进行装卸的,劳务承包人必须及时执行(费用另行约定)。

  6.5对经验收的材料与机具应按工程承包人统一规划堆放。

  6.6按工程承包人标准化工地的要求进行生活区的管理,并负责自身责任区的治安保卫工作。

  6.7负责对已完工程部分的成品保护工作。

  6.8接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查,与现场其它单位协调配合,照顾全局。

  6.9实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,劳务承包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人应承担的安全防护措施费用,以上特殊行业操作人员须持证作业。

  七、劳务承包人的.工作职责

  7.1、质量

  对本合同劳务承包范围内的工程质量向工程承包人负责,并按照总包合同的保修时间对工程保修。

  执行国家和上级部门的法律、法规及公司、分公司、项目部制定的各项规章制度。接受发包人代表及监理的管理,服从工地管理人员的统一调度。听从指挥、搞好协调,积极配合工作,对所下达的整改通知书、停工令等必须无条件执行。严禁与发包人代表及监理发生争执,严禁与管理人员争吵,发现问题及时汇报。

  根据工程进度及各方面需要,合理调配组织。在施工中严把质量关,建立健全自检交检互检的三检制。验收不合格,不得进行下道工序施工。严格按施工图、规范、安全技术操作规程施工。

  7.2、安全

  劳务承包人应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务承包人现场管理不善、措施不力违章操作、野蛮施工等

班组施工合同12

  总包单位:安徽方圆建设有限公司 (以下简称甲方

  施工班组:安徽同发建筑劳务有限公司 (以下简称乙方)

  工程名称: 店岗二期17#、18#、19#、23#楼

  工程地点: 合肥市瑶海区龙岗路与新安江交口

  为进一步明确甲、乙双方在施工过程中各自承担的安全责任,保护施工人员的安全和身体健康,防止因工伤亡事故的发生,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》和《劳动法》及有关法律法规的规定,签订本协议。

  本协议经甲、乙双方签字后生效,具有同等法律效力,双方应认真执行。

  第一章 甲、乙双方共同责任

  一、甲、乙双方共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、公司安全生产规章制度。

  二、在甲方的统一领导下,组成施工现场安全生产领导机构,定期召开安全工作会议,建立健全安全生产责任制和群防群治制度,制定各项安全生产规章和安全生产目标责任,形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系,并按照职责分工抓好落实。

  三、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施,防止事故发生。

  四、抓好安全教育;严肃劳动纪律;规范安全行为;净化作业环境;禁止野蛮施工,防止施工扰民。

  五、发生事故立即采取措施保护现场,抢救伤员,防止事故扩大,并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组,查清事故原因,确定事故责任,按照“四不放过’’的原则拟定改进措施,提出对事故责任者的处理意见。

  第二章 甲方的具体责任

  一、甲方对施工现场安全管理负全责,组织指挥现场安全生产,向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度,对乙方安全生产实施监督管理。

  二、编制工程项目安全施工组织设计,并分解到乙方分包项目。

  三、在安排乙方工作时,以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底,交底由甲、乙双方负责人和安全技术人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。

  四、对乙方进场职工进行登记造册,复验身份证件,按名单对乙方负责项目级安全教育,乙方负责队级、班组级安全教育,建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证工作,制止非特种作业人员从事特种作业。

  五、向乙方提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境,所提供的电气设备、机械、工器具、安全防护用品等。

  六、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验,合格者方可进入施工现场。并监督乙方正确安装使用和拆除。

  七、对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查,纠正违章指挥和违章作业。发现严重违章违纪和事故隐患,立即责令停工,监督整改并按有关规定进行处理、处罚。严重者中止合同,清退出场,所造成的'一切经济损失由乙方承担。

  八、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查,及时消除隐患,保证其安全有效。

  第三章 乙方的责任

  乙方在甲方统一指挥监督下对本班组施工中安全工作负直接责任,按其职责分工,具体履行以下责任:

  一、接受甲方的指挥和监督,遵守甲方的安全管理制度,参加工地安全生产领导机构,出席安全工作会议,执行会议决议。

  二、对本班组的施工人员登记造册,如实向甲方报告,接受甲方入场前的安全教育。如有人员调整时,立即报告甲方,并进行安全教育,未经安全教育的,不得进入施工现场。不得录用无身份证的人员和未满16岁的童工,不得安排50岁以上的施工人员从事强体力劳动。

  三、各施工班组应设1名兼职安全员,负责操作中的安全检查。

  四、不安排非特殊工种人员从事特种作业,不安排患有高血压,心脏病及其它不适于高空作业的人员从事挖孔作业。

  五、向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、设备,经验收合格合格后使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。

  六、设置必要的职工生活设施,并符合卫生、通风、照明等要求,职工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。

  七、有权制止甲方违章指挥。

  八、教育本单位职工遵章守纪,不违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违章作业、违反安全纪律、违反安全技术操作规程而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。

  九、其它

  此协议作为分包合同附件,一式两份,甲、乙双方各执一份。

  协议订立时间: 年 月 日

  协议签订地点: 项目部办公室

  甲方负责人: (签字)

  乙方负责人: (签字)

班组施工合同13

  承包单位:**地基工程有限责任公司 (以下简称甲方)

  组长姓名: (以下简称乙方)

  根据基础工程建设施工需要,甲方将**9#楼基坑支护 的人工费承包给乙方,为了确保工程安全、质量,加快施工进度,明确双方责、权、利,经甲乙双方协商特制定如下条款:

  一、承包方式及其它

  1、承包内容:基坑支护

  2、承包方式:人工费

  3、质安要求:质量达到设计要求,无安全事故发生。

  二、甲方责任

  1、组织乙方成员进行技术交底和职业道德方面的学习。

  2、负责向乙方提供住宿和施工材料及施工场地。

  3、按设计要求及国家验收规范质量标准对乙方施工任务进行验收。

  4、按本协议的单价根据现场实际工程量对乙方办理结算。

  5、监督乙方对人工工资发放到每个工人人头。

  6、对乙方各种违章行为进行制止、查处,并按规章制度进行奖惩。

  三、乙方责任

  1、组织本组人员进行技术交底,安全教育。

  2、保证按甲方要求的质量和工期完成所承担的施工项目的内容并管理、合理使用所提供的原材。

  3、必须无条件服从甲方现场管理人员的管理。

  4、参加甲方组织的工序检查,分项质量检查评定;对检查部位质量有异议,必须向项目负责人提出解决,决不允许发生冲突。

  5、乙方必须安全生产,安全事故(经济损失¥10000.00元以内)由乙方自行负责。

  四、违约责任

  1、若因甲方原因造成乙方停工,甲方给予乙方一定数量的`生活费补助。

  2、若因乙方原因造成停工,延误工期等,乙方必须承担甲方的一切经济损失(总承包的工期罚款及机具的租赁费等)。

  3、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效,结算办理并付清费用后自行作废。

  序号 工作内容 单价

  1、基坑支护人工费全包,含扎丝、电焊条、切割片等临星材料。20.00元/㎡

  2、机械进出场费用由乙方承担。

  3、

  附:单项工程计价表:

  甲方负责人: 乙方负责人:

  经 办 人: 经 办 人:

  二〇**年*月*日

班组施工合同14

  甲方:__________

  乙方:__________

  一、甲方以每立方___元(____元)的单价将桩的破除工程承包给乙方,具体计算以施工图纸计算。

  二、施工范围:乙方将所有该破除的桩混凝土完全破除。在破的过程中,所有的桩应以锯桩机高的位置切割一定的深度,但不能伤及桩钢筋,破除后的.桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除后的大渣甲方用挖机尽量配合乙方清除。

  三、乙方进场后,甲方负责提供生活水电以及适量借支生活费用。乙方自带破桩工具(包括锯桩机)。在施工过程中,甲、乙双方必须紧密配合(如挖机配合清渣等),确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全,上班必须安全帽,穿胶鞋,如发生安全事故,由乙方完全负责,严格遵守公司的各项安全,生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度,如进度严重跟不上,甲方有权中止乙方的合作。

  四、结帐方式:甲方在乙方工程完工后_____天内,以现金的方式一次性付清工程款。

  五、此协议由甲乙双方协商而定,双方必须严格遵守,积极履行。如有违反,则由违反方负完全责任。

  六、此协议自签字之日起生产,待工程完工,甲方付清乙方工程款后自行失效。

  甲方:__________

  乙方:__________

  时间:__________

班组施工合同15

  甲方:________

  乙方;________

  乙方依照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及国家相关法律、和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲乙双方就剑阁县鸽林镇烟登广场二期项目事宜协商一致订立本合同。

  第一条工程概况:工程名称:剑阁县鸽林镇烟登广场二期工程工程地点:剑阁县鸽林镇工程规模:恒昊开发公司,四川衡联建筑公司烟登广场二期工程

  第二条、工程承包范围:泥工组,烟登广场二期一至四楼商场,五至八楼为住宅楼,从基础清土起至主体全面竣工,含全部砼工程、砖砌体工程,楼层清理,内抹灰,外墙刮糙,室内拉毛地平,散水,文明施工(不含保温、内外粘贴、一至四楼商场外墙石材);自带所有工具、用具、电具(不含塔吊、搅拌机大型机械)。

  第三条、承包方式和单价

  1、在订立合同时乙方交付给甲方壹拾万元保证金;退还保证金为砼浇筑至四楼退还伍万元;屋面封顶退还伍万元。

  2、承包方式:单包人工费。

  3、承包价格:125元/㎡(按实收建筑面积)

  第四条、工程工期:

  1、________年________日,总日历天数________天,实际工期以最后单体建筑开工报告核准时间为准(法定节假日、连续停水、甲方供应材料不及时、停电、雨雪、六级以上大风及相关行政管理部门要求暂停施工超过8小时以,工期顺延)。

  2、乙方应严格执行甲方指定的进度计划安排(不可抗力因素除外)。

  第五条、工程质量标准

  所承包工程范围内的工程质量必须达到验收合格。

  第六条、标准规范

  本合同适用标准规范:达到国家现行建筑质量验收与规范。

  第七条、甲方责任和义务

  1、负责完成“三通一平”工作(水通、电通、路通及场地平整),统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、实施对工程质量、工期安全生产、文明施工、监督、检查和验收。

  2、负责向乙方提供临时设施。

  3、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。

  4、根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从、有违法乱纪行为的人员予以清退。

  5、及时提供应由甲主供应的施工材料、负责收集整理移交竣工资料。

  6、办理应由甲方办理的所有施工手续,协助乙方办理施工人员证件。

  第八条、乙方责任和义务

  1、遵守国家政策和法律法规,遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工,、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

  2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的`人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延及各种罚款。

  3、服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理,接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。

  4、做好已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失。

  5、按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。

  6、按国家政策规定约定及时支付务工人员工资。

  7、进场施工人中要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和60岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任后果。

  第九条、安全文明施工:

  1、严格执行建设主管产地施工安全及文明施工的管理规定,做到文明施工,保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,加强现场管理,采取措施保护现场内外环境,限制施工作业引起的噪声和其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍,工地上严禁打架斗殴,并承担因违反安全文明有关规定造成的损失。

  2、如发生安全责任事故,由乙方负责,但甲方必须协调各方面的关系。

  第十条、结算办法及付款方式

  打砼到四楼,付工程量的80%,后每月按工程量80%,工程完工付95%;剩余工程款两个月内一次性付清;

  第十一条、争议

  1、甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决,否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门解决或向绵阳市人民法院起诉。

  2、发生争议后,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果。

  第十二条、合同解除

  1、不可抗力致使本合同无法履行或因一方违约或因业主原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同。

  2、因不可抗力或业主原因造成解除,乙方妥善保护好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬及乙方的相关损失费用。

  第十三条、违约责任

  由违约方违约责任,违约金额为合同总价的5%。

  第十四条、合同生效与终止

  本合同自双方签字盖章后生效,合同条款全部履行完毕后本合同自行终止。

  第十五条、本合同如有未尽事宜,一律以主合同为准。

  第十六条、合同份数

  本合同一式两份,甲方一份,乙方一份。

  甲方:联系电话:________签订日期:________签订地点;________

  乙方:联系电话:________

  ________年________月________日

【班组施工合同】相关文章:

建筑施工班组合同02-08

班组施工合同15篇04-17

建筑施工班组合同样本02-08

班组安全合同03-28

班组劳务合同04-24

施工合同施工合同02-03

施工施工合同04-21

钢筋班组劳务的合同01-15

木工班组合同09-08