医院不锈钢制作及安装施工合同模板
医院不锈钢制作及安装施工合同
（以下简称甲方）
建设单位：
（以下简称乙方）
施工单位： 陈文财
为了明确双方责任，分工协作，互相配合，根据国家有关规定，工程承包具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一条：工程名称： 中卫市医院
第二条：工程范围：不锈钢制作及安装
第四条：承包方式： 清工
1、 工程造价按 元/ ㎡,面积暂定 ㎡， 总造价人民币 元（大写）
如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。
第五条：工程承包范围包括：不锈钢架子及安装。
第六条：工程结算
1、本合同订立生效后三日内，乙方进厂支付 万元。
2、不锈钢材料进场开始制作前，付总价的计 万元。
3、不锈钢框架焊接完毕，安装前付总价的.计 万元。
4、工程完工验收合格后，甲方一次性支付乙方工程款计 万元
5、因甲方拖欠预付款和进度款，而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外，还应由甲方承担相应的经济损失。
6、所有工程款必须汇入乙方指定账户。
第七条：工程质量验收
1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补，由乙方无偿保修一年（本工程由甲方单位人员验收组织为准）。
2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。（竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格）。
第八条：施工准备：施工前甲方应尽力协助乙方施工安装，并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续.
第九条：补充条款
第十条：合同生效及分数
1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。
2、本合同正本贰份，双方各执一份；副本贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本合同所属的方案图、施工图、履行本合同具有法律效力。
第十一条：附则
1、本工程甲方指派 同志，乙方指派 同志，为现场施工负责协调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力。
2、贯彻国家安全生产的有关规定，确保安全施工.如施工中发生工伤事故及经济损失，由乙方负责。
3、一方擅自中止合同，须按经济合同法规办理或向任何乙方所在地人民法院起诉。
甲方（盖章） 乙方（盖章）
代表（签字） 代表（签字）
甲方负责人电话 乙方负责人电话
年 月 日
【医院不锈钢制作及安装施工合同模板】相关文章：
不锈钢制作安装合同12-02
窗帘制作及安装合同2篇11-29
门头制作安装合同11-29
门头制作安装合同(8篇)11-30
门头制作安装合同8篇11-30
广告制作安装合同(15篇)09-08
户外广告制作安装合同08-20
门头制作安装合同合集8篇11-30
广告制作安装的合同范本12-22
广告制作安装合同(集合15篇)09-08